2025地下连续墙施工补充合同

2025地下连续墙施工补充合同甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目地下连续墙施工有关事项协商一致，签订本补充合同。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：地下连续墙施工工程，包括但不限于以下内容：（1）地下连续墙的开挖、成槽、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等；（2）施工所需机械、设备、材料的进场、使用及退场；（3）施工场地的平整、围护及安全保障；（4）施工过程中的测量、试验及检测；（5）施工后工地的清理及恢复。第二条合同工期2.1工期：本工程计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，总工期天。2.2总工期为日历天数，包括休息日、节假日在内，除非因甲方原因导致停工或不可抗力因素。2.3乙方必须按甲方要求编制详细的施工进度计划，并报甲方批准后执行。甲方有权进行阶段工期检查，乙方应配合并按检查结果调整进度。2.4如因乙方原因导致工期延误，乙方需支付违约金，具体标准为元/天，上限不超过合同总价的%。第三条质量要求与验收标准3.1本工程执行的标准规范：（1）《地下连续墙》（JGJ40-2013）；（2）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；（3）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2011）；（4）其他相关规范、标准及设计文件。3.2乙方必须严格按照施工设计图纸、技术要求及施工组织设计进行施工，确保工程达到优良标准。3.3验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方应在隐蔽前小时通知甲方及监理进行验收，并做好记录；（2）分项工程验收：乙方应按工程进度向甲方提交验收申请，甲方应在接到申请后日内组织验收；（3）竣工验收：工程完工后，乙方应在日内向甲方提交完整竣工资料及验收报告，甲方应在日内组织竣工验收。3.4乙方承诺工程达到以下质量标准：地下连续墙不允许出现漏水、开裂等质量问题，墙面垂直度偏差不超过±%，平面位置偏差不超过±mm。第四条合同价款4.1合同总价：人民币元整（￥元）。4.2合同价款包括但不限于以下费用：（1）人工费、材料费、机械使用费；（2）施工管理费、利润、税金；（3）施工期间的保险费用；（4）其他与施工相关的费用。4.3本合同采取固定总价方式，除设计变更或甲方要求外，总价不作调整。4.4设计变更或甲方指令的工程量增减，按以下方式计算：（1）变更单价以双方协商确认为准；（2）变更总价不超过合同总价的%，超出部分需另行签订补充协议。第五条工程款支付5.1支付方式及比例：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款；（2）进度款：按月支付，每月日前乙方向甲方提交上月完成工程量报告，经甲方审核后于次月日前支付相应进度款，支付比例为已完成工程量的%；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内支付合同总价的%；（4）质保金：剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性支付。5.2乙方应提供合法发票，甲方收到发票后方可支付相应款项。5.3若乙方未按合同约定完成施工，甲方有权暂扣相应款项直至乙方完成整改。第六条变更与索赔6.1变更程序：（1）设计变更由甲方提出，乙方应在接到变更指令后日内提交变更影响分析及费用调整方案；（2）乙方提出的合理化建议需经甲方书面确认后实施，费用调整由双方协商。6.2索赔：（1）因甲方原因导致的停工、窝工，乙方有权提出索赔，具体损失由双方协商确定；（2）因乙方原因造成的损失，甲方有权要求赔偿。第七条安全责任7.1乙方必须遵守国家及地方的安全生产法规，确保施工过程安全，杜绝安全事故。7.2乙方负责对施工人员进行安全培训，配备必要的安全设备及防护用品。7.3施工期间如发生安全事故，乙方应立即采取措施并通知甲方，事故责任及费用由责任方承担。7.4甲方有权对乙方的安全生产管理进行监督，乙方必须配合并及时整改存在的问题。第八条验收与保修8.1验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方自检合格后通知甲方验收；（2）分部验收：按施工进度分阶段验收；（3）竣工验收：工程完工后由双方及监理单位共同验收。8.2保修期限：自竣工验收合格之日起计算，地下连续墙保修期为年。8.3保修期内如出现质量问题，乙方应在接到通知后小时内到达现场维修，费用由乙方承担。第九条违约责任9.1乙方违约责任：（1）工期延误：每日违约金人民币元；（2）质量不合格：返工费用及损失由乙方承担；（3）未按合同约定履行其他义务：按合同总价的%支付违约金。9.2甲方违约责任：（1）逾期付款：每日违约金为未支付金额的‰；（2）未按约定履行其他义务：按合同总价的%支付违约金。第十条争议解决10.1本合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；10.2协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；11.2本合同附件包括：（1）施工图纸及设计文件；（2）施工方案；（3）其他相关文件。11.3本合同一式份，甲方执份，乙方执份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人/授权代表：日期：年月