天津装饰施工合同范本

天津装饰施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为“天津市某某置业有限公司”，营业执照注册号为“1201000000012345”，地址位于天津市和平区南京路123号，法定代表人为张三，联系方式为电话邮箱：tfdsf@。

甲方是一家专业从事房地产开发、销售、租赁的公司，拥有丰富的房地产经验和良好的市场信誉。甲方拟对位于天津市河西区友谊路58号的写字楼进行装修，以满足办公需求。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为“天津某某装饰设计有限公司”，营业执照注册号为“1201000000123456”，地址位于天津市河西区大沽南路123号，法定代表人为李四，联系方式为电话邮箱：ghjkl@。

乙方是一家专业从事装饰设计、施工的企业，具备多年的装饰施工经验，拥有专业的施工团队和良好的信誉。乙方同意为甲方提供装饰施工服务，包括设计、施工、材料采购等。

双方合作背景：

甲方因业务发展需要，拟对位于天津市河西区友谊路58号的写字楼进行装修。甲方在市场上了解到乙方具备专业的装饰设计施工能力，且乙方在业内享有良好的口碑，因此决定与乙方合作，共同完成此项装修工程。

双方本着平等、自愿、诚实、信任的原则，经过友好协商，达成一致，签订本装饰施工合同，以明确双方的权利和义务，确保合同的履行。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是明确甲方与乙方之间关于天津市河西区友谊路58号写字楼装饰施工的权利与义务关系，确保双方在施工过程中的合作顺畅，工程按时按质完成。

合同范围包括但不限于：

1.写字楼的整体设计方案，包括平面布局、效果图、施工图等；

2.材料采购，乙方需按照甲方的要求采购符合设计方案的材料；

3.施工，乙方需按照设计方案和施工图纸进行施工；

4.工程验收，乙方需保证施工质量，确保工程顺利通过验收。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.甲方：指天津市某某置业有限公司；

2.乙方：指天津某某装饰设计有限公司；

3.施工：指按照设计方案和施工图纸进行的装修施工活动；

4.工程验收：指施工完成后，甲方对施工质量进行的检查和确认。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.提供场地：甲方应提供施工场地，确保乙方能够顺利进行施工；

2.支付费用：甲方按照本合同约定的价格与支付条件支付乙方施工费用；

3.配合施工：甲方应积极配合乙方的施工，提供必要的协助和支持；

4.工程验收：甲方有权对施工质量进行验收，如发现不符合合同约定的质量要求，甲方有权要求乙方进行整改。

乙方的权利与义务：

1.设计方案：乙方应根据甲方的需求，提供符合甲方要求的装饰设计方案；

2.材料采购：乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料的质量；

3.施工质量：乙方应按照设计方案和施工图纸进行施工，保证施工质量；

4.工程进度：乙方应确保施工按照约定的工期顺利进行，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

1.乙方向甲方提供的装饰施工服务，包括设计、施工、材料采购等，双方协商确定的总价为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整）。

2.甲方应按照以下支付方式向乙方支付合同价款：

a.合同签订后【天数】天内，甲方支付乙方合同总价款的【比例】作为预付款；

b.施工进度达到【百分比】时，甲方支付乙方合同总价款的【比例】作为进度款；

c.工程验收合格后【天数】天内，甲方支付乙方合同总价款的【比例】作为尾款。

3.甲方支付的预付款、进度款和尾款，均应通过银行转账的方式支付，不得以现金形式支付。

第五条履行期限

1.本合同自双方签署之日起生效，有效期为【年数】年。

2.乙方应在合同生效后【天数】天内完成设计方案的制定，并将设计方案提交给甲方审核；

3.乙方应在甲方确认设计方案后【天数】天内完成材料的采购和施工；

4.工程验收应在施工完成后【天数】天内完成。

第六条违约责任

1.如乙方未按照合同约定的时间节点完成设计方案、材料采购或施工，每延迟一天，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的【比例】；

2.如乙方施工质量不符合合同约定的质量要求，甲方有权要求乙方进行整改，整改期间乙方应承担因此产生的所有费用；

3.如乙方未能在合同约定的时间内完成工程验收，每延迟一天，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的【比例】；

4.如甲方未按照合同约定的时间节点支付预付款、进度款和尾款，每延迟一天，甲方应向乙方支付违约金，违约金金额为应付款项的【比例】；

5.在合同履行过程中，如因不可抗力导致一方无法履行或部分履行合同，该方应立即通知对方，并在【天数】内提供相关证明文件。对方应在收到通知后【天数】内根据情况决定是否延长履行期限或解除合同；

6.如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指在合同签订后，因不可预见、不可避免且无法克服的客观原因导致一方或双方无法履行或部分履行合同的情形。

2.发生不可抗力情形时，受影响的一方应立即通知对方，并在【天数】内提供相关证明文件。对方应在收到通知后【天数】内根据情况决定是否延长履行期限或解除合同。

3.受不可抗力影响的一方应尽力减少损失，并在不可抗力情形消除后【天数】内继续履行合同。

4.不可抗力情形包括但不限于：自然灾害（如地震、洪水、台风等）、政府行为（如战争、封锁、禁令等）、社会异常事件（如罢工、骚乱等）。

第八条争议解决

1.在合同履行过程中，如双方发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

2.如双方同意，可以通过调解、仲裁等方式解决争议。调解或仲裁的结果对双方均具有法律约束力。

3.仲裁请求应在一方提出争议后【天数】内提出，否则视为放弃仲裁权利。

4.无论是通过协商、调解还是仲裁解决争议，双方均应继续履行合同，除非仲裁或法院判决另有规定。

5.双方在解决争议过程中，应保持保密，不得泄露双方的商业秘密和个人信息。

第九条其他条款

1.通知方式：双方应以书面形式相互发送通知，通知应以邮递方式送达对方指定的地址。通知在本合同签署地收到时生效。

2.合同变更：本合同的任何修改、补充均需双方书面同意，并以附件形式为本合同不可分割的一部分。

3.合同终止条件：除非双方达成书面一致意见，否则任何一方不得单方面终止本合同。合同终止后，乙方应按照甲方的要求完成剩余工程的施工。

4.合同解除：在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权立即解除合同，并要求违约方承担违约责任。

5.合同解除或终止不影响双方在本合同项下已产生的权利和义务。

第十条附则

1.本合同附录包括：设计方案、施工图纸、材料清单、施工进度计划等，附录为本合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

2.本合同附件：双方签署的补充协议、修正案等，附件为本合同的组成部分，与合同正文具有同等法律效力。

3.