分包合同范本

分包合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XXXX公司，成立于XXXX年，总部位于XXXX地，主营业务为XXXX。甲方地址为XXXX，法定代表人为XXXX，联系方式为XXXX。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XXXX公司，成立于XXXX年，总部位于XXXX地，主营业务为XXXX。乙方地址为XXXX，法定代表人为XXXX，联系方式为XXXX。

合同简介：

甲方与乙方经过友好协商，就甲方将其拥有的XXXX项目分包给乙方进行施工/运营/管理等相关事宜达成一致，签订本分包合同。双方确认，本合同的签订是基于双方对彼此实力和信誉的认可，以及对合作共赢的追求。

本合同的签订旨在明确双方在分包项目中的权利和义务，确保项目顺利进行，达到预期目标。同时，双方也认识到，良好的合作需要双方的共同努力和配合，因此，双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，共同推进项目的实施。

在此基础上，双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，全面履行本合同的约定，以确保项目的顺利完成，实现双方的共同利益。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确保乙方能够按照甲方的要求，顺利、高效、高质地完成分包项目。具体内容包括：

1.乙方应按照甲方的要求，完成分包项目的施工/运营/管理等工作。

2.乙方应保证分包项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。

3.甲方应提供乙方所需的各项支持和配合，包括但不限于技术支持、人员培训、物资供应等。

4.甲方应对乙方的工作进行监督和检查，确保乙方的工作符合合同约定。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有如下含义：

1.“甲方”指的是全称为XXXX公司的当事人，地址为XXXX，法定代表人为XXXX。

2.“乙方”指的是全称为XXXX公司的当事人，地址为XXXX，法定代表人为XXXX。

3.“分包项目”指的是甲方拥有的XXXX项目，具体内容详见本合同附件。

4.“施工”指的是乙方根据甲方的要求，进行项目现场的施工活动。

5.“运营”指的是乙方根据甲方的要求，进行项目的日常运营管理活动。

6.“管理”指的是乙方根据甲方的要求，进行项目的人员管理、质量控制、进度控制等活动。

第三条双方权利与义务

甲方的权利与义务：

1.甲方有权要求乙方按照约定的标准、质量、进度完成分包项目。

2.甲方有权对乙方的工作进行监督、检查，以确保乙方的工作符合合同约定。

3.甲方应提供乙方所需的各项支持和配合，包括但不限于技术支持、人员培训、物资供应等。

4.甲方应在合同约定的时间内支付乙方应得的报酬。

乙方的权利与义务：

1.乙方有权要求甲方按照约定的时间和方式支付报酬。

2.乙方应按照甲方的要求，完成分包项目的施工/运营/管理等工作。

3.乙方应保证分包项目的质量、安全、进度等满足甲方的要求。

4.乙方应按照甲方的要求，提供相关的工作报表、资料等。

5.乙方应遵守国家法律法规，不得以任何方式损害甲方的合法权益。

第四条价格与支付条件

1.本合同的价格为XXXX元，包含所有乙方完成分包项目所需的人工、材料、设备、管理等的费用。

2.甲方应按照双方约定的付款计划支付乙方。具体支付方式为：

a)在合同签订后的XX天内，甲方支付乙方总额的XX%；

b)在乙方完成分包项目后的XX天内，甲方支付乙方剩余的XX%。

3.甲方应在上述约定的支付时间内，向乙方支付相应的款项。若甲方逾期支付，应按照逾期天数向乙方支付逾期利息，逾期利息的计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率（日利率为中国人民银行同期贷款基准利率）。

第五条履行期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为XX个月。

2.乙方应在合同约定的时间内完成分包项目。若乙方逾期完成，应按照逾期天数向甲方支付逾期违约金，逾期违约金的计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率（日利率为中国人民银行同期贷款基准利率）。

3.甲方应在合同有效期内履行其合同义务，包括但不限于支付乙方约定的报酬、提供乙方所需的各项支持和配合等。

第六条违约责任

1.若甲方未按约定时间支付乙方报酬，甲方应向乙方支付逾期违约金，逾期违约金的计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率（日利率为中国人民银行同期贷款基准利率）。

2.若乙方未按约定时间完成分包项目，乙方应向甲方支付逾期违约金，逾期违约金的计算方式为：逾期金额×逾期天数×日利率（日利率为中国人民银行同期贷款基准利率）。

3.若一方未履行合同约定的其他义务，导致合同无法履行或造成对方损失的，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此所遭受的损失。

4.除本合同另有约定外，任何一方违反合同的约定，均应承担违约责任。违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式为：违约金额×违约天数×日利率（日利率为中国人民银行同期贷款基准利率）。

5.双方的违约行为导致合同无法履行或者造成对方损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额应根据双方的损失情况确定，包括但不限于直接损失、间接损失、预期利益等。

6.双方应共同努力，积极履行合同约定的义务，避免违约行为的发生。若双方在履行合同过程中出现争议，应首先通过友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.本合同所称不可抗力，是指无法预见、无法避免并且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及政府行为（如法律、政策变化等）。

2.一旦发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。

3.受不可抗力影响的一方应尽最大努力克服不可抗力事件的影响，减少损失，并在不可抗力事件结束后继续履行合同。

4.若不可抗力事件导致合同无法履行或者造成一方损失的，受影响的一方免于承担违约责任。

5.双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响程度，并根据实际情况调整合同的履行期限、内容等。

第八条争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.双方也可以选择仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为XXXX仲裁委员会。

4.双方在争议解决过程中，应继续履行合同约定的义务，除非双方另有约定。

5.仲裁裁决或法院判决为终局裁决，对双方均有约束力。双方应遵守裁决或判决，不得再就同一争议事项提起诉讼或仲裁。

第九条其他条款

1.通知方式：双方之间的通知、通讯和文件传递，均应以书面形式进行，并注明日期。

2.合同变更：本合同的变更、解除或补充，需经双方协商一致，并以书面形式签订。

3.合同终止：本合同在以下情况下终止：

a)双方协商一致解除合同；

b)合同履行期限届满；

c)不可抗力事件导致合同无法履行；

d)一方违约严重，导致合同无法履行；

e)法律、法规规定合同应终止的其他情形。

4.合同终止后，乙方应按照甲方的要求，完成相关项目的收尾工作，并清理现场。

5.合同终止后，双方对对方的债务和权利仍应继续履行，直至履行完毕。

第十条附则

1.本合同附件为本合同的