招投标承包合同

招投标承包合同编号：__________

甲方（招标方）：[甲方名称]，住所地：[甲方地址]

乙方（承包方）：[乙方名称]，住所地：[乙方地址]

鉴于甲方需要将[项目名称]的建设工程委托乙方进行施工，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在[项目名称]建设工程施工过程中的权利义务，确保工程按期、保质、安全完成。

二、合同背景：甲方因[项目名称]建设工程需要，经公开招标，乙方中标，双方同意签订本合同。

三、合同期限：自本合同签订之日起至[项目名称]建设工程竣工验收合格之日止。

双方的责任和义务：

一、甲方责任和义务：

1.提供合同约定的工程图纸、技术资料和相关文件，确保其真实、完整、有效。

2.按时向乙方支付工程款，并承担因自身原因导致工程款支付延误的责任。

3.协助乙方办理施工许可证等相关手续，确保乙方能够依法施工。

4.在工程实施过程中，对乙方提供的施工方案和技术措施给予必要的支持。

5.保障施工现场的安全，负责施工现场的保卫和环境保护工作。

6.按合同约定，对乙方在施工过程中遇到的特殊情况予以协调和解决。

7.按照合同约定的时间组织竣工验收，并在验收合格后办理移交手续。

二、乙方责任和义务：

1.按照甲方提供的工程图纸、技术资料和相关文件，按照合同约定的时间、质量、安全等要求进行施工。

2.按照国家有关法律法规、行业标准和规范进行施工，确保工程质量。

3.严格遵守施工现场的安全规章制度，采取有效措施保障施工人员的安全与健康。

4.在施工过程中，对甲方提出的合理要求给予配合，确保工程顺利进行。

5.按合同约定的时间完成工程，并对因自身原因造成的工期延误承担责任。

6.在工程完工后，及时向甲方提供竣工资料和验收申请。

7.在工程验收合格后，负责保修期内对工程的维护和保修工作。

三、双方的权利：

1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工任务。

2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全等问题进行监督检查。

3.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。

4.乙方有权要求甲方协助办理相关手续，确保施工顺利进行。

四、双方的其他义务：

1.双方应遵循诚实信用原则，履行合同约定的各项义务。

2.双方应保守合同内容及相关商业秘密。

3.双方应就合同履行过程中出现的问题进行协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本合同项下，乙方完成[项目名称]建设工程施工的总金额为人民币[合同金额大写]元整（￥[合同金额小写]元）。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后，乙方应在[预付款支付日期]内向甲方提交相关文件，甲方应在收到文件后的[预付款支付期限]日内支付合同总金额的[预付款比例]%作为预付款，即人民币[预付款金额大写]元整（￥[预付款金额小写]元）。

2.进度款：在工程按进度完成并经甲方验收合格后，乙方应提交进度款申请和相关验收报告。甲方应在收到申请和验收报告后的[进度款支付期限]日内支付已完成工程价值的[进度款支付比例]%作为进度款。

3.结算款：工程竣工验收合格后，乙方应在[结算款提交日期]内向甲方提交竣工结算文件。甲方应在收到文件后的[结算款支付期限]日内支付剩余工程价值的[结算款支付比例]%作为结算款。

4.保修金：在保修期满前，甲方应预留合同总金额的[保修金比例]%作为保修金，保修金在保修期满且乙方履行完保修义务后无息退还。

三、支付条件：

1.甲方支付任何款项前，乙方应提交相应的发票、验收报告等合法有效的凭证。

2.甲方在支付款项时，有权对乙方提交的凭证进行审核，如发现不符合合同规定或存在欺诈行为，甲方有权拒绝支付。

3.甲方在支付款项时，有权扣除乙方应承担的罚款、违约金等。

四、额外费用：

1.在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致工程成本增加，增加部分由双方另行协商解决。

2.因甲方原因导致工程延期，甲方应按合同约定支付逾期工程款的利息。

3.因乙方原因导致工程成本增加，增加部分由乙方自行承担。

违约与争议解决机制：

一、违约责任：

1.甲方违约：

a.甲方未按时支付工程款，应向乙方支付逾期付款利息，利息按银行同期贷款利率计算。

b.甲方未能按合同约定提供工程图纸、技术资料和相关文件，导致工程延期，应赔偿乙方因此造成的损失。

c.甲方违反合同约定的其他行为，应根据具体情况承担相应的违约责任。

2.乙方违约：

a.乙方未按合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工，导致工程延期，应赔偿甲方因此造成的损失。

b.乙方提供的施工材料或施工质量不符合合同约定，导致工程不合格，乙方应负责返工或修复，并赔偿甲方因此造成的损失。

c.乙方违反合同约定的其他行为，应根据具体情况承担相应的违约责任。

二、争议解决：

1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

2.如双方同意通过仲裁方式解决争议，应在本合同中约定仲裁条款，包括仲裁机构、仲裁规则和仲裁裁决的效力。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

3.双方在争议解决过程中，应继续履行合同义务，除非仲裁机构或法院另有裁定。

三、适用法律和管辖法院：

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.对于因本合同产生的或与本合同有关的任何争议，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或选择提交约定的仲裁机构进行仲裁。

四、其他：

1.本合同中的违约责任和争议解决机制是为了确保合同的履行，任何一方不得以任何理由免除或减轻其违约责任。

2.如双方在履行合同过程中发生任何争议，应积极寻求解决方案，避免不必要的损失。

附则：

一、生效条件：

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本合同生效前，双方应确保已履行所有合同生效前的准备工作，包括但不限于合同签订、款项支付、相关手续办理等。

二、有效期：

1.本合同的有效期为自合同生效之日起至[项目名称]建设工程竣工验收合格之日止。

2.在合同有效期内，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。

三、变更和终止条款：

1.合同的变更：

a.本合同的任何变更，必须以书面形式由双方共同签署，并经双方签字（或盖章）后生效。

b.合同的任何变更不得损害第三方的合法权益。

2.合同的终止：

a.本合同因以下原因终止：

i.双方协商一致，签订终止协议；

ii.一方违约，经对方催告后在合理期限内仍未履行；

iii.由于不可抗力导致合同无法履行；

iv.其他法律规定的情形。

b.合同终止后，双方应按照合同约定或法律规定处理合同项下的未了事项。

四、通知和送达：

1.双方之间的通知应以书面形式进行，通过以下方式送达：

a.直接送达：亲自或委托代理人将通知送达对方；

b.邮寄：通过挂号信或特快专递邮寄至对方住所地或营业地；

c.电子邮件：发送至对方提供的电子邮件地址。

2.通知送达日期以实际收到通知的日期为准，如通过邮寄方式，则以邮件投递后的第一日为送达日期。

五、不可抗力：

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.如发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并尽力减轻损失。

3.不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行中的问题。

六、争议解决：

1.对于本合同在履行过程中产生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼，或选择提交约定的仲裁机构进行仲裁。

七、其他：

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.需求文档：包括[项目名称]建设工程的详细需求说明，包括功能、性能、技术指标等。

2.设计方案：包含[项目名称]建设工程的整体设计方案，包括建筑、结构、电气、给排水等专业的图纸和说明。

3.技术规格：详细列出[项目名称]建设工程所需的材料、设备的技术规格和要求。

4.工程量清单：详细列出[项目名称]建设工程的各项工程量，以及相应的工程量和价格。

5.甲方提供的图纸和技术资料：包括甲方提供的所有工程图纸、技术文件、规范标准等。

6.乙方提交的施工组织设计：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。

7.乙方提交的施工进度计划：详细列出[项目名称]建设工程的施工进度安排，包括各个阶段的起止时间。

8.乙方提交的施工安全措施：包括施工现场的安全管理制度、安全防护措施、应急预案等。

9.乙方提交的材料和设备清单：包括施工过程中使用的材料和设备的品牌、型号、规格、数量等。

10.乙方提交的施工人员名单及资质证书复印件：包括施工项目经理、技术负责人、施工人员的名单和相应的资质证书复印件。

11.甲方提供的施工许可证、规划许可证、施工图审查合格证明等证件复印件。

12.乙方提交的各类验收报告和检验报告：包括工程验收报告、材料检