施工单位劳务协议样本

施工单位劳务协议样本编号：__________

甲方（施工单位）名称：____________________

地址：____________________

乙方（劳务提供方）名称：____________________

地址：____________________

鉴于甲方需要进行施工项目，乙方具备相应的劳务能力，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的：本协议旨在明确甲乙双方在施工项目中的劳务合作关系，确保施工项目的顺利进行。

二、合同背景：甲方因施工项目需要，特委托乙方提供劳务服务，双方经协商一致，达成本协议。

双方的责任和义务：

甲方责任和义务：

1.甲方应按照国家相关法律法规和行业标准，对施工项目进行合法合规的施工管理。

2.甲方应在协议约定的期限内，向乙方支付劳务报酬，并确保支付方式安全、及时。

3.甲方负责提供乙方在施工过程中所需的施工图纸、技术资料、施工设备和必要的劳动保护用品。

4.甲方应保证施工现场的安全，为乙方提供必要的安全生产条件，并承担因施工现场安全事故导致乙方受伤的责任。

5.甲方应按照协议约定，对乙方进行施工培训和安全教育，确保乙方了解并遵守施工现场的规章制度。

乙方责任和义务：

1.乙方应按照甲方的要求，按时、按质、按量完成施工任务，保证工程质量。

2.乙方应遵守国家相关法律法规和施工现场的规章制度，不得有违规行为。

3.乙方应保证自身及其所雇佣人员的合法权益，不得侵犯他人权益。

4.乙方应按照甲方的要求，使用施工材料和设备，确保施工质量。

5.乙方应配合甲方进行施工过程中的监督检查，及时纠正施工过程中发现的问题。

6.乙方应妥善保管甲方提供的施工图纸、技术资料、施工设备和劳动保护用品，防止丢失、损坏。

7.乙方应自觉接受甲方对其劳务服务的管理和监督，不得擅自离开施工现场。

双方权利：

1.甲方有权要求乙方按照协议约定，按时、按质、按量完成施工任务。

2.甲方有权对乙方进行监督检查，确保施工质量和安全。

3.甲方有权要求乙方遵守施工现场的规章制度，不得有违规行为。

乙方权利：

1.乙方有权要求甲方按照协议约定，支付劳务报酬。

2.乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸、技术资料、施工设备和劳动保护用品。

3.乙方有权要求甲方对施工现场的安全进行保障，防止安全事故的发生。

4.乙方有权要求甲方对施工过程中的问题进行及时处理，确保施工进度和质量。

合同金额与支付方式：

一、合同总金额：本协议项下，乙方提供的劳务服务总金额为人民币______元整（￥______元）。

二、支付方式：

1.预付款：合同签订后____个工作日内，甲方应向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款，即人民币______元整（￥______元）。

2.进度款：在施工过程中，乙方应按照实际完成的工作量和工程进度，向甲方提交进度付款申请。甲方应在收到乙方申请后____个工作日内，按照实际完成工作量的_____%支付进度款。

3.质量验收款：施工项目完成后，经甲方组织验收合格，乙方应在验收合格后____个工作日内，向甲方提交质量验收款申请。甲方应在收到申请后____个工作日内，支付合同总金额的_____%作为质量验收款，即人民币______元整（￥______元）。

4.保修金：甲方应在质量验收款支付后____个工作日内，向乙方支付合同总金额的_____%作为保修金，保修金在保修期满无质量问题后无息退还乙方。

5.付款条件：甲方支付上述款项时，乙方应提供相应的发票或收据，以及甲方认可的付款凭证。

三、额外费用：

1.因不可抗力导致施工延期或费用增加，双方应协商解决，并按照实际情况调整合同金额和支付方式。

2.因乙方原因导致施工质量不达标或延误工期，乙方应承担相应责任，并按照合同约定支付违约金。

四、支付时间：除预付款外，其他款项的支付时间均以合同约定的工作日计算，遇法定节假日或非工作日顺延。

五、支付方式：本协议项下的款项支付，均通过银行转账方式进行，具体账户信息由双方另行约定。

违约与争议解决机制：

一、违约行为及处理：

1.甲方违约：若甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算，直至实际付款日止。

2.乙方违约：若乙方未按合同约定完成施工任务或提供劳务，甲方有权要求乙方立即整改，并承担由此产生的额外费用和违约责任。若乙方连续两次未能按时完成施工任务，甲方有权解除合同，乙方应退还已收款项，并支付违约金。

3.双方违约：若双方均违约，应根据实际情况分别承担相应的违约责任。

二、争议解决：

1.争议解决方式：本协议项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼或向双方共同选择的仲裁委员会申请仲裁。

2.适用法律：本协议的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。

3.管辖法院：本协议争议解决过程中，如选择诉讼方式，甲方或乙方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

4.仲裁机构：如选择仲裁方式解决争议，双方同意将争议提交至双方共同选择的仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方具有法律约束力。

三、保密条款：

1.双方对本协议内容及其履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密期限：自本协议签订之日起至协议终止后______年止。

四、其他：

1.本协议的任何修改或补充均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

2.本协议未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。协议期满前______个月，如双方无异议，本协议自动续期______年。

附则：

一、生效条件：本协议自双方签字盖章之日起生效，但以下条件同时满足时方为正式生效：

1.甲方已向乙方支付了合同约定的预付款；

2.乙方已按照甲方要求完成了施工前的准备工作，并通知甲方可以开始施工。

二、有效期：本协议的有效期为______年，自双方签字盖章之日起计算。协议期满后，如双方无异议，本协议可自动续期______年。

三、变更与终止条款：

1.变更：本协议的任何变更均需以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。任何一方不得单方面变更协议内容。

2.终止条件：以下情形下，任何一方有权终止本协议：

a.一方严重违约，经另一方书面通知后____个工作日内未采取补救措施；

b.发生不可抗力事件，且该事件导致本协议无法继续履行；

c.双方协商一致，决定终止本协议。

3.终止程序：协议终止时，双方应立即停止履行各自的权利和义务，并按照协议约定进行清算。

4.清算：协议终止后，双方应立即进行财务清算，结算各自应得款项，并处理剩余的工程材料和设备。

四、通知与送达：

1.除非另有约定，任何一方给予另一方的通知应以书面形式发送至对方在协议中指定的地址。

2.通知自发送之日起视为送达，如果发送当日不是工作日，则视为在下一个工作日送达。

五、不可抗力：

1.本协议所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

2.发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并尽力采取措施减轻损失。

六、其他：

1.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议签订后，如因国家法律法规、政策调整等原因导致本协议部分条款失效或需调整，双方应协商一致，按照新的法律法规和政策重新签订或调整相关条款。

附件：

1.施工图纸：包括但不限于总平面图、立面图、剖面图、结构图、设备安装图等，详细展示施工项目的具体设计要求。

2.技术规范：列出施工过程中需遵循的技术标准和规范，包括材料标准、施工工艺、安全规程等。

3.劳务清单：详细列明乙方提供的劳务服务内容、数量、质量要求等。

4.甲方提供的材料设备清单：包括材料名称、规格、数量、品牌、型号等，以及设备名称、型号、数量、性能参数等。

5.施工进度计划：包括施工项目的时间节点、施工顺序、预计工期等。

6.质量保证措施：详细说明甲方为保障施工质量所采取的措施，包括质量检查、验收标准等。

7.安全生产措施：列出施工现场的安全管理规定，包括安全培训、安全防护、应急预案等。

8.乙方资质证明文件：包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件。

9.乙方人员配备及资质证明：包括乙方项目经理、技术负责人、施工人员等的资质证书和身份证复印件。

10.乙方施工机械及设备清单：包括施工机械名称、型号、数量、性能参数等。

11.双方协商一致的其他相关文件和资料。

双方签字、盖章及日期：

甲方（施工单位）代表签字：

____________________

职务：_