2025标准建设工程合同范本2

2025最新标准建设工程合同范本第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4承包范围：1.5计划开工日期：1.6计划竣工日期：1.7质量标准：第二条合同文件及解释顺序2.1本合同文件及有关附件，包括下列文件：（1）本合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）本合同专用条款；（5）本合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量清单；（9）工程报价单或预算书。2.2上述文件应互为补充和解释，若有不一致之处，以时间顺序和签订顺序为准。第三条工程管理3.1项目经理：承包人任命项目经理为，项目经理代表承包人行使合同约定的权力，履行合同约定的职责。3.2施工组织设计：承包人应在开工前日内，向发包人提交施工组织设计，并经发包人批准后方可执行。3.3进度计划：承包人应按合同约定的时间向发包人提交施工进度计划，并经发包人确认后执行。3.4工期调整：如因不可抗力或其他非承包人原因导致工期延误，承包人可申请工期顺延，经发包人批准后执行。第四条合同价款与支付4.1合同价款：本合同总价款为元（大写：元整）。4.2工程款支付：（1）预付款：发包人应在合同签订后日内支付合同价款的%作为预付款。（2）进度款：承包人每月日前提交进度报告，经发包人审核后日内支付进度款，支付比例为已完工程量的%。（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内，发包人支付至合同价款的%。（4）质保金：剩余%作为质保金，质保期满无质量问题后日内退还。4.3支付方式：除另有约定外，所有款项均以银行转账方式支付。第五条工程质量与验收5.1质量标准：本工程执行国家/行业标准，并达到标准。5.2隐蔽工程验收：承包人应在隐蔽工程隐蔽前小时通知发包人验收，未经发包人验收的隐蔽工程不得覆盖或继续施工。5.3竣工验收：工程完工后，承包人应在日内向发包人提交竣工验收报告及完整的技术资料，发包人应在日内组织验收。5.4质量保修：（1）本工程的保修期为年，自竣工验收合格之日起计算。（2）在保修期内，承包人对工程质量问题承担免费保修责任。（3）保修期内的质量问题，承包人应在接到通知后小时内到达现场并进行修复。第六条工期管理6.1开工：承包人应在开工日期前日向发包人提交开工报告，经发包人批准后方可开工。6.2工期顺延：如因不可抗力、发包人原因导致工期延误，承包人有权要求顺延工期，并可索赔相应损失。6.3赶工：发包人要求承包人赶工的，应另行支付赶工费用，双方协商确定赶工补偿标准。第七条安全与文明施工7.1安全生产责任：承包人应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工过程中的人身和财产安全。7.2安全措施：承包人应编制安全施工方案，配备必要的安全设施和设备，对施工人员进行安全培训。7.3文明施工：承包人应加强施工现场管理，做到场地整洁、材料堆放有序，减少噪声和扬尘污染。7.4安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即采取措施，并及时通知发包人，双方共同处理善后事宜。第八条材料与设备8.1材料供应：（1）由承包人采购的材料，承包人应保证其质量符合国家标准，并向发包人提供产品合格证及相关检验报告。（2）由发包人提供的材料，发包人应按计划时间送达施工现场，并承担相关费用。8.2设备管理：承包人负责施工设备的维护和管理，确保设备正常运行，不得擅自转借或转让。第九条变更与索赔9.1工程变更：发包人提出变更的，应以书面形式通知承包人，承包人应在日内提出变更方案，经发包人批准后执行。9.2索赔：（1）因发包人原因导致承包人停工、窝工、材料设备积压等损失的，承包人有权提出索赔。（2）承包人应在索赔事件发生后日内向发包人提交索赔报告，发包人应在日内审核并作出答复。第十条合同解除10.1合同解除条件：（1）因不可抗力致使合同无法履行的，双方可协商解除合同。（2）一方严重违约，导致合同目的无法实现的，守约方有权解除合同。10.2合同解除后的结算：合同解除后，双方应就已完工程量、已付款项、损失赔偿等进行清算，并签署结算协议。第十一条争议解决11.1协商与调解：因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向行业协会申请调解。11.2诉讼：调解不成的，任何一方可向所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3通知方式：（1）所有通知、文件均应以书面形式送达，传真或电子邮件方式发送的，需随后补发正式文件。（2）送达地址如下：发包人地址：承包人地址：12.4保密条款：未经对方书面同意，任何一方不得将本合同内容及相关信息泄露给第三方。12.5廉政条款：双方应严格遵守国家法律法规，不得在合同履行过程中行贿受贿，如有违反，责任自负。第十三条签署发包人（盖章）：法定代表人/授权代表（签字）：日期：