建设工程委托协议书

建设工程委托协议书合同编号：__________建设工程委托协议书一、引言本协议书由[委托方公司名称]（以下简称“委托方”）与[受托方公司名称]（以下简称“受托方”）共同签订，旨在明确双方在建设工程委托事项中的权利与义务，保证工程的顺利进行和质量安全。二、委托事项委托方委托受托方承担[具体工程名称]的建设工程任务，包括但不限于工程设计、施工、监理等相关工作。三、委托方与受托方的权利与义务（一）委托方的权利与义务1.提供必要的资料和条件委托方应向受托方提供与工程相关的真实、准确、完整的资料和条件，包括但不限于工程规划许可证、土地使用证、设计图纸等。同时应积极配合受托方的工作，为工程的顺利进行提供必要的协助。2.支付委托费用委托方应按照本协议约定的时间和方式，向受托方支付委托费用。如有逾期支付，应按照约定支付违约金。3.对工程进度和质量进行监督委托方有权对工程进度和质量进行监督，有权要求受托方按照合同约定的时间和质量标准进行施工。如发觉工程存在问题，应及时通知受托方进行整改。（二）受托方的权利与义务1.按照委托要求进行工程建设受托方应按照委托方的要求和合同约定的内容，进行工程建设。应保证工程的质量和安全，按照合同约定的时间完成工程任务。2.保证工程质量和安全受托方应严格遵守国家和地方有关工程质量和安全的法律法规，采取有效的措施保证工程质量和安全。如因受托方原因导致工程质量和安全，应承担相应的法律责任。3.按时交付工程受托方应按照合同约定的时间，将工程交付给委托方。如因受托方原因导致工程交付延误，应承担相应的违约责任。四、工程价款及支付方式（一）工程价款的确定1.计价依据工程价款的确定应按照国家和地方有关工程计价的法律法规和标准进行，同时结合工程的实际情况进行合理确定。2.工程总价工程总价为[具体工程总价金额]，包括工程设计费、施工费、监理费等各项费用。工程总价在合同签订后不得随意变更，如确需变更，应经双方协商一致并签订补充协议。（二）支付方式1.预付款委托方应在合同签订后[预付款支付时间]内向受托方支付工程总价的[预付款比例]作为预付款。预付款用于支付工程前期的费用和材料采购等。2.进度款委托方应按照工程进度分阶段向受托方支付进度款。进度款的支付比例为工程总价的[进度款比例]，每次支付的金额应根据工程进度经双方确认后确定。3.竣工结算款工程竣工后，委托方应在[竣工结算时间]内组织相关部门对工程进行验收。验收合格后，委托方应在[竣工结算款支付时间]内向受托方支付工程总价的[竣工结算款比例]作为竣工结算款。如工程存在质量问题，应在整改合格后支付。五、工程进度及验收（一）工程进度计划1.进度安排受托方应根据工程的实际情况和合同约定的时间，制定详细的工程进度计划。工程进度计划应包括工程各个阶段的开始时间、结束时间、工作内容等。2.进度控制受托方应按照工程进度计划进行施工，定期向委托方报告工程进度情况。如因受托方原因导致工程进度延误，应采取有效措施进行整改，保证工程按时完成。（二）工程验收1.验收标准工程验收应按照国家和地方有关工程验收的标准和规范进行，同时结合合同约定的内容进行验收。如工程存在特殊要求，应按照双方约定的标准进行验收。2.验收程序工程竣工后，受托方应向委托方提交工程竣工报告和相关资料。委托方应在收到报告和资料后[验收通知时间]内组织相关部门进行验收。验收合格后，双方应签订工程验收报告。如工程存在质量问题，受托方应在规定的时间内进行整改，整改合格后重新组织验收。3.验收时间工程验收应在合同约定的时间内完成。如因委托方原因导致验收延误，应相应顺延工程交付时间。六、工程质量及保修（一）工程质量标准1.国家和地方标准工程质量应符合国家和地方有关工程质量的标准和规范，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等。2.双方约定标准如工程存在特殊要求，双方可以在合同中约定具体的工程质量标准。约定标准应高于国家和地方标准。（二）工程质量保证1.质量保证期工程质量保证期为[质量保证期时间]，自工程竣工验收合格之日起计算。2.质量保证措施受托方应采取有效的质量保证措施，保证工程质量在质量保证期内符合约定标准。如发觉工程质量问题，应及时进行维修和整改。（三）工程保修1.保修范围工程保修范围包括工程主体结构、防水工程、电气系统、给排水系统等。如工程存在其他特殊保修要求，应在合同中明确约定。2.保修期限工程保修期限为[保修期限时间]，自工程竣工验收合格之日起计算。3.保修责任在保修期限内，如工程出现质量问题，受托方应按照约定的保修责任进行维修和整改。如因委托方使用不当或不可抗力等原因导致工程质量问题，受托方不承担保修责任。七、违约责任（一）委托方的违约责任1.未按约定提供资料和条件如委托方未按约定提供资料和条件，导致工程进度延误或质量问题，应承担相应的违约责任。2.未按约定支付费用如委托方未按约定支付费用，应按照逾期金额的[违约金比例]向受托方支付违约金。如逾期支付超过[逾期支付天数]，受托方有权暂停施工或解除合同，并要求委托方赔偿因此造成的损失。3.其他违约责任如委托方违反本协议其他约定，应承担相应的违约责任。（二）受托方的违约责任1.未按约定进行工程建设如受托方未按约定进行工程建设，导致工程进度延误或质量问题，应承担相应的违约责任。2.工程质量不符合要求如工程质量不符合约定标准，受托方应按照约定进行整改或返工，直至工程质量符合要求。如因工程质量问题给委托方造成损失，受托方应承担赔偿责任。3.其他违约责任如受托方违反本协议其他约定，应承担相应的违约责任。八、争议解决（一）争议解决方式如双方在本协议的履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。（二）仲裁或诉讼地点本协议的仲裁或诉讼地点为[仲裁或诉讼地点]。九、其他条款（一）协议的生效与终止1.协议的生效条件本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.协议的终止条件本协议在以下情况下终止：（1）工程竣工并交付使用，双方履行完本协议约定的义务；（2）双方协商一致解除本协议；（3）因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行。（二）协议的变更与解除1.协议的变更如双方需要变更本协议的内容，应经双方协商一致并签订书面协议。2.协议的解除如一方违反本协议约定，另一方有权解除本协议。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致本协议无法继续履行，双方可以协商解除本协议。（三）协议的份数本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。（四）协议的补充与附件本协议未尽事宜，可以由双方协商补充，并签订补充协议。本协议的附件与本协议具有同等法律效力。十、附则（一）法律适用本协议的签订、履行、变更和解除等事项适用中华人民共和国法律。（二）协议的解释本协议的解释应遵循诚实信用原则，如对本协议的条款理解存在争议，应通过友好协商解决。如协商不成，应按照本协议的约定进行解释。（三）协议的签署本协议由双方授权代表签字（或盖章）后生效。（四）协议的附件本协议的附件包括但不限于工程设计图纸、施工方案、验收