2025成都市小型建设工程施工合同

2025成都市小型建设工程施工合同正文第一条工程概况1.1工程名称：本工程名称为。1.2工程地点：本工程位于。1.3建设规模：本工程总建筑面积为平方米，其中地上部分为平方米，地下部分为平方米。1.4工程内容：本工程的具体施工内容包括但不限于（具体内容需根据实际情况填写）。1.5承包范围：承包范围为（具体描述承包范围，包括但不限于土建工程、安装工程等）。1.6质量标准：本工程的质量标准为（具体描述，如按《建筑工程施工质量验收统一标准》执行）。1.7工期：本工程的计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，总工期为天。第二条合同价款2.1合同总价：本合同的总价为人民币元（大写：元整），该总价包括但不限于工程款、材料款、人工费、管理费、利润、税金等一切费用。2.2价款调整：在施工过程中，如遇设计变更、材料价格波动、政策调整等因素导致工程成本发生变化，双方应协商一致并签订补充协议。2.3支付方式：工程款的支付方式为（具体描述支付方式，如按月支付、分期支付等）。2.4违约金：如发包人未能按约定支付工程款，承包人有权要求发包人支付违约金，违约金为应付未付款项的%。第三条材料与设备3.1材料供应：本工程所需材料由承包人负责采购，材料的品牌、规格、型号需符合设计要求和相关标准。发包人有权对材料进行检验，检验不合格的材料不得使用。3.2设备管理：承包人负责工程所需设备的租赁、保修和维护工作，设备需满足施工要求。3.3变更处理：如材料或设备的型号、规格需变更，双方应协商一致并签订书面补充协议。第四条双方责任与义务4.1发包人的责任与义务：（1）发包人应向承包人提供完整的施工图纸和技术资料，确保图纸和技术资料的准确性和完整性。（2）发包人负责办理施工所需的所有审批手续，确保工程合法进行。（3）发包人应按合同约定支付工程款，不得无故拖延。（4）发包人有权对工程进行监督和检查，有权要求承包人对存在的问题进行整改。4.2承包人的责任与义务：（1）承包人应严格按照设计图纸和技术规范进行施工，确保工程质量和施工安全。（2）承包人应及时向发包人提交施工进度计划、隐蔽工程验收申请等相关文件。（3）承包人应遵守相关法律法规和行业标准，不得擅自转包或分包工程。（4）承包人应做好施工现场的环境保护和安全生产工作，确保施工过程中不对周边环境造成污染。第五条工程质量和验收5.1质量标准：本工程的质量标准为（具体描述，如按《建筑工程施工质量验收统一标准》执行）。5.2隐蔽工程验收：隐蔽工程需经发包人或监理工程师验收合格后方可进行后续施工。5.3竣工验收：工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请及相关资料，发包人应在收到申请后日内组织验收。5.4保修期：本工程的保修期为年，保修期内承包人应负责工程的维修和保养工作，保修费用由承包人承担。第六条变更与索赔6.1设计变更：设计变更需经双方协商一致并签订书面补充协议，变更引起的工期和价款调整按补充协议执行。6.2索赔：如因发包人的原因导致承包人遭受损失，承包人有权要求发包人赔偿损失；反之，如因承包人的原因导致发包人遭受损失，发包人有权要求承包人赔偿损失。第七条安全与环保7.1安全管理：承包人应严格遵守安全生产管理规定，确保施工过程中不发生安全事故。如发生安全事故，承包人应承担全部责任。7.2环保措施：承包人应采取有效措施防止施工过程中对周边环境造成的污染，遵守相关环保法律法规。第八条违约责任8.1承包人违约：如承包人未能按合同约定完成施工任务，发包人有权要求承包人支付违约金，违约金为合同总价的%。情节严重的，发包人有权解除合同。8.2发包人违约：如发包人未能按合同约定支付工程款，承包人有权要求发包人支付违约金，违约金为应付未付款项的%。情节严重的，承包人有权暂停施工或解除合同。第九条付款方式9.1预付款：发包人应于合同签订后日内支付预付款，预付款金额为合同总价的%。9.2进度款：工程进度达到时，发包人应支付进度款，金额为合同总价的%。9.3尾款：工程竣工验收合格后日内，发包人应支付尾款，尾款金额为合同总价的%。第十条争议解决10.1本合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁（或向人民法院提起诉讼）。第十一条其他条款11.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同一式份，发包人和承包人各执份。11.3本合同自双方签字盖章之日起生效。发包人（盖章）：法定代表人或授权代表：地址：联系方式：日期：年月日承包人（盖章）：法定代表人或授权代表：地址：联系方式：日期：年月