2025年审阅建筑工程合同范本

2025年审阅建筑工程合同范本合同协议书甲方（发包人）：乙方（承包人）：鉴于甲方拟建设工程（以下简称“本工程”），乙方具备承包本工程的资质和能力，经友好协商，双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，达成如下协议：第一章工程概况第一条工程名称本工程名称为，工程地点位于，工程内容为。第二条工程规模本工程规模为，具体包括。第二章承包范围第三条承包范围乙方负责本工程的，具体范围以本合同附件《承包范围清单》为准。第四条合同方式本工程采用方式承包，具体方式详见本合同附件《承包方式说明》。第三章合同工期第五条总工期本工程总工期为天，自年月日开工，至年月日竣工。第六条关键节点工期本工程关键节点工期如下：：年月日：年月日：年月日第四章质量标准第七条质量要求本工程质量标准为，具体要求详见《工程质量标准》附件。第八条质量保修本工程的质量保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算，保修范围包括。第五章合同价款与支付第九条合同总价本工程合同总价为人民币元（大写：元整），详见《合同总价清单》。第十条付款方式合同价款支付方式如下：合同签订后，甲方支付合同总价的%作为预付款，计人民币元。工程进度款按月支付，每月日前乙方向甲方提交上月进度报表，经审核后，甲方向乙方支付上月工程进度款，计人民币元。工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，计人民币元。质量保修期满后，甲方向乙方支付剩余合同价款，计人民币元。第六章双方权利与义务第十一条甲方权利与义务甲方有权监督乙方施工进度、质量，并提出整改意见。甲方负责提供施工场地、施工用水、电，并承担相关费用。甲方负责办理本工程相关审批手续，并承担相关费用。第十二条乙方权利与义务乙方有权要求甲方按时支付合同价款，不得无故拖延。乙方负责按照合同约定工期、质量要求完成施工任务，并接受甲方监督。乙方负责施工期间的安全管理，确保施工安全，承担由此产生的一切责任。第七章工期延误第十三条甲方责任导致的延误若因甲方原因导致工期延误，经乙方书面通知后，甲方应书面确认工期顺延，并承担由此产生的费用和损失。第十四条乙方责任导致的延误若因乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方承担违约责任，违约金为元/天。第八章质量责任第十五条质量不合格的处理若本工程质量未达到约定标准，乙方应自费整改，并承担由此产生的费用和损失。第十六条验收不合格的处理若本工程竣工验收不合格，乙方应自费整改至合格，并承担由此产生的费用和损失。第九章争议解决第十七条争议解决方式因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十章其他条款第十八条合同的解释与修改本合同的解释和修改应由双方协商一致，并签订书面补充协议。第十九条合同的补充本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二十条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。第二十一条合同的终止本合同在双方履行完毕合同义务，且无违约责任的情况下终止。第十一章附件第二十二条附件本合同附件包括：承包范围清单承包方式说明工程质量标准合同总价清单甲乙双方对本合同及其附件内容已充分理解，并同意遵守。甲方（盖章）：授权代表：日期：乙方（盖章）