2025天然气管道工程安装合同范本（合同版本）

2025天然气管道工程安装合同范本（合同版本）本合同由下列双方于本合同签订之日起在中华人民共和国市区签订：甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（承包方）：地址：法定代表人：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就天然气管道工程安装事项协商一致，订立本合同。第一条项目概况1.1工程名称：2025天然气管道工程安装项目1.2工程地点：1.3工程内容：天然气管道安装工程，包括但不限于管道敷设、设备安装、调试及相关配套设施的施工（详细内容见附件）。1.4工程规模：米管道安装，设计压力MPa，设计输量立方米/日。1.5工程质量标准：符合国家现行的《城镇燃气设计规范》（GB50028）及相关施工验收规范。第二条工期2.1开工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3总日历天数：天2.4工期顺延：因甲方原因导致的停工、设计变更或其他不可抗力因素，工期相应顺延。乙方应在上述情况发生后日内书面通知甲方，并提交工期顺延申请。第三条工程质量与验收标准3.1质量标准：工程须符合国家及地方现行的施工质量验收标准，达到设计要求。3.2施工规范：执行《城镇燃气输配工程施工质量验收规范》（CJJ33）及《压力管道安全技术监察规程》等相关规范。3.3验收程序：（1）隐蔽工程验收：乙方在隐蔽工程施工完毕后，通知甲方验收，甲方应在小时内验收。（2）竣工验收：工程完工后，乙方提交竣工验收申请，甲方组织相关部门进行验收。第四条合同价款4.1本工程合同总价为：人民币元（大写：元整）。4.2合同价款计算方式：（1）按施工图纸及工程量清单计价，单价为元/米，总长度为米。（2）设计变更及签证工程量按实际发生计算，单价执行合同约定或甲方确认的签证价格。4.3合同价款调整：因政策性调价、材料价格波动超过%或其他不可抗力因素，双方协商调整合同价款。第五条付款方式5.1进度款支付：（1）合同签订后，甲方向乙方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元。（2）工程进度达到%时，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元。（3）工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付合同总价的%，即人民币元。（4）剩余%作为质保金，质保期满后无质量问题一次性付清。5.2结算方式：（1）乙方每月日前提交工程进度报告及付款申请，甲方审核后于日内支付。（2）质保金支付：质保期年，自竣工验收合格之日起计算。第六条双方的权利与义务甲方的权利与义务：6.1.1提供施工场地及施工条件，协调相关政府部门审批手续。6.1.2按时支付工程款，不得无故拖延。6.1.3对乙方施工过程进行监督，发现问题及时通知乙方整改。6.1.4按时组织验收，不得无故拖延。乙方的权利与义务：6.2.1按照施工图纸、设计文件及合同要求，组织施工，确保工程质量。6.2.2做好施工现场安全防护，防止发生安全事故。6.2.3配合甲方进行隐蔽工程验收及竣工验收。6.2.4提供完整的竣工资料，包括但不限于施工图纸、技术交底记录、材质证明等。6.2.5负责工程缺陷的修复及保修期内的维护。第七条工程变更与索赔7.1工程变更：因设计变更或甲方要求导致的工程量增减，双方协商签订补充协议。7.2索赔：因甲方原因导致的停工、窝工或其他损失，乙方有权向甲方索赔，甲方应在日内审核并作出答复。第八条竣工验收与结算8.1竣工验收：（1）乙方提前日书面通知甲方进行竣工验收，甲方组织相关部门进行验收。（2）验收合格后，双方签署《竣工验收证书》。8.2结算：（1）乙方在验收合格后日内提交结算资料，甲方审核后签订《结算协议》。（2）质保金支付：质保期满后日内，甲方支付质保金，剩余维修责任由乙方承担。第九条违约责任9.1乙方违约：（1）因乙方原因导致工程未按期竣工，每延误一日，乙方支付合同总价的%作为违约金。（2）工程质量不符合要求，乙方负责返工并承担相关费用。（3）发生重大安全事故，乙方承担全部责任及赔偿。9.2甲方违约：（1）因甲方原因导致工程停工，每停工一日，甲方支付合同总价的%作为违约金。（2）无故拖延付款，每逾期一日，甲方支付应付金额的%作为违约金。第十条争议解决10.1双方因本合同发生争议，应友好协商解决。协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1通知：双方发出的通知、文件等应以书面形式送达对方，并确认签收。11.2合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。11.3补充协议：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。11.4合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）：日期：