2025年度室内设计施工合同范本

2025年度室内设计施工合同范本合同编号：签订地点：签订日期：甲方（发包方）：联系地址：联系电话：法定代表人：乙方（承包方）：联系地址：联系电话：法定代表人：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲方委托乙方承担项目室内设计及施工工作，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。第一条合同范围及内容1.1项目概况项目名称：项目地点：建筑面积：平方米设计范围：（包括但不限于平面布局设计、立面设计、lighting设计、家具设计、软装饰设计等）施工范围：（包括但不限于拆除工程、给排水工程、电气工程、通风工程、消防工程、装饰工程等）1.2设计及施工内容乙方负责本项目的初步设计、方案设计、施工图设计及施工配合工作，并按照设计图纸完成施工任务。具体内容详见附件《设计及施工内容明细表》。第二条合同总价及支付方式2.1合同总价本项目设计及施工总金额为人民币（大写）元（￥元）。该总价包括设计费、施工材料费、人工费、管理费、利润及其他所有相关费用。2.2付款方式2.2.1合同签订后，甲方支付合同总价的%作为定金，即人民币元（￥元）。2.2.2设计方案初稿提交并经甲方确认后，甲方支付合同总价的%，即人民币元（￥元）。2.2.3施工图纸完成并经甲方审核通过后，甲方支付合同总价的%，即人民币元（￥元）。2.2.4施工进程过半时，甲方支付合同总价的%，即人民币元（￥元）。2.2.5工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价的剩余部分，即人民币元（￥元）。2.3付款时间每笔款项的支付时间为甲方收到乙方开具的正式发票后的个工作日内。2.4乙方收款账户信息开户银行：账户名称：银行账号：第三条设计阶段及施工工期3.1设计阶段3.1.1初步设计阶段：自合同签订之日起日内完成初步设计，提交初步设计成果，包括但不限于平面布局图、立面图、效果图等。3.1.2方案设计阶段：初步设计通过后日内完成方案设计，提交方案设计成果，包括但不限于详细设计图、材料样品等。3.1.3施工图设计阶段：方案设计通过后日内完成施工图设计，提交施工图设计成果，包括但不限于施工图纸、材料清单、施工说明等。3.2施工工期总工期为日历天，自开工之日起计算。具体开工日期以甲方书面通知为准。3.3工期顺延因甲方原因导致的停工、设计变更、材料供应延误等情况，工期相应顺延。因乙方原因导致的停工，工期不予顺延，且乙方应承担相应责任。第四条双方权利与义务甲方权利与义务4.1.1按时支付合同款项，不得无故拖延或拒付。4.1.2提供设计及施工所需的原始资料，包括但不限于建筑结构图、给排水图、电气图等，并保证资料的真实性和完整性。4.1.3参与设计及施工过程中的重要节点验收，提出修改意见并及时确认。4.1.4为乙方提供必要的工作条件，包括但不限于施工现场电源、水源等。4.1.5按时参与竣工验收，并在验收合格后签署竣工验收报告。乙方权利与义务4.2.1按照合同约定的时间和质量要求完成设计及施工工作，不得擅自修改设计内容或降低施工标准。4.2.2按照国家相关法律法规及行业标准进行设计及施工，确保设计及施工的合法性和安全性。4.2.3遵守施工现场的安全管理规定，配备专业施工队伍，杜绝违章操作。4.2.4及时向甲方提交设计成果及施工进度报告，接受甲方的监督和指导。4.2.5做好施工现场的成品保护工作，避免因施工不当导致的损坏。第五条设计质量及施工标准5.1设计质量要求乙方提供的设计成果需符合国家相关设计规范及甲方的使用要求，设计风格需符合甲方的定位和审美需求。5.2施工标准乙方施工需严格按照设计图纸及国家相关施工规范执行，确保施工质量达到合格标准。具体施工标准详见附件《施工质量验收标准》。5.3材料要求乙方使用的材料需符合国家环保标准及甲方指定的品牌、规格和质量要求，材料样品需经甲方确认后方可使用。第六条验收方法及标准6.1验收阶段6.1.1设计验收：设计方案初稿、方案设计成果及施工图设计成果均需经甲方验收并确认。6.1.2施工验收：分阶段验收包括隐蔽工程验收、中期验收及竣工验收。6.2验收标准6.2.1设计验收：设计成果需符合甲方的要求及设计合同约定的标准。6.2.2施工验收：施工质量需符合设计图纸及国家相关施工验收规范，竣工验收需一次性通过。6.3验收程序6.3.1乙方在验收前日书面通知甲方验收。6.3.2甲方应在收到通知后的日内组织验收，并签署验收意见。6.3.3若验收不合格，乙方应在甲方要求的期限内完成整改并重新申请验收。第七条违约责任7.1乙方违约责任7.1.1因乙方原因导致设计或施工延误的，每延误一日，乙方需向甲方支付合同总价的%作为违约金。7.1.2因乙方设计或施工质量问题导致甲方损失的，乙方需赔偿甲方相关损失。7.2甲方违约责任7.2.1因甲方原因导致设计或施工延误的，工期相应顺延，但甲方需向乙方支付产生的额外费用。7.2.2因甲方原因导致设计变更或施工内容增加的，双方另行协商费用及工期调整事宜。7.3其他违约情况如因不可抗力因素导致合同无法履行的，双方协商解决，互不追究责任。第八条合同的变更与解除8.1合同变更因甲方需求调整或设计变更的，双方需签订书面补充协议，变更后的条款具有同等法律效力。8.2合同解除8.2.1乙方未按合同约定完成设计或施工工作，且经甲方催告后仍不履行的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。8.2.2甲方未按合同约定支付款项，且经乙方催告后仍不支付的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付未付款项及违约金。第九条争议解决因本合同引起的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向人民法院提起诉讼。第十条其他事项10.1通知方式任何一方发出的通知需以书面形式送达对方，送达地址以本合同载明的联系地址为准。如地址变更，需提前日书面通知对方，否则视为原地址送达。10.2合同份数本合同一式