2025合同签订备案表

2025合同签订备案表合同编号：签订地点：签订日期：建设工程施工合同备案表建设单位（甲方）：法定代表人：地址：联系方式：施工单位（乙方）：法定代表人：地址：联系方式：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲方将项目发包给乙方施工，双方经友好协商，达成如下协议，并由相关备案机关备案如下：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：（具体工程范围及内容）工程规模：（建筑面积、层数等）工程立项批准文号：资金来源：第二条合同金额合同总价款：人民币元（大写：元整）。合同价款的确认依据：（包括但不限于工程量清单、施工图纸、市场价格等）。合同价款的支付方式：(1)预付款：元，支付时间：；(2)进度款：按工程进度支付，每次支付比例为%，支付时间：；(3)竣工验收合格后支付至%；(4)质保金：元，质保期满后无质量问题一次性支付。第三条工期计划开工日期：计划竣工日期：总工期：日历天。工期顺延条件：(1)因甲方原因导致的停工；(2)不可抗力因素；(3)（其他约定条件）。工期延误的违约责任：每延误一日，乙方应向甲方支付合同总价款的%作为违约金，最高不超过元。第四条质量要求质量标准：（执行的国家标准或行业标准）。质量保证措施：(1)乙方须严格按照施工图纸、设计文件及国家规范施工；(2)乙方须建立质量保证体系，明确质量责任人；(3)甲方有权对施工过程进行监督和检查，发现问题有权要求乙方整改。质量验收：(1)中间验收：（具体验收节点）；(2)竣工验收：（验收标准及程序）。质量保修期：年，保修范围包括（具体范围）。第五条双方责任甲方责任：按时支付工程款；提供建设用地，办理相关手续；协调乙方与其他相关单位的关系；及时提供设计图纸及技术要求。乙方责任：按时完成施工任务，保证工期和质量；严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全；负责施工现场的文明施工和环境保护；按时提交工程竣工资料，配合甲方进行验收。第六条安全施工乙方负责施工期间的安全管理工作，确保施工现场人员及设备的安全。乙方应为施工人员办理意外伤害保险，费用由乙方承担。若发生安全事故，乙方应立即通知甲方，并承担全部责任及费用。第七条材料设备供应甲方供应材料设备：（清单）；供应时间及地点：。乙方采购材料设备：（清单）；质量要求：。材料设备的验收：（验收标准及程序）。第八条变更与签证合同签订后，任何一方不得擅自变更；如需变更，需经双方协商一致并签订补充协议。施工过程中如需签证，需经甲方代表签字确认后方可生效。第九条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式份，甲方执份，乙方执份，报备案机关份。本合同自双方签字盖章之日起生效。合同备案表|项目名称||||||合同编号|||签订地点|||签订日期|||建设单位（甲方）|||施工单位（乙方）|||工程地点|||工程内容|||合同总价款|||备案编号|||备案机关||甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：