2025中型装修施工合同

2025中型装修施工合同本合同由以下双方于年月日在签订：甲方（业主）：地址：法定代表人：联系方式：乙方（施工单位）：地址：法定代表人：联系方式：鉴于甲方委托乙方进行位于的中型装修施工项目，双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经过友好协商，达成如下协议：第一条工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程面积：平方米装修范围：工程期限：开工日期：年月日竣工日期：年月日总工期：天质量标准：工程造价：元（大写：元整）第二条施工图纸图纸提供：甲方应于年月日前向乙方提供完整的施工图纸，包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点图等，图纸数量为套。图纸确认：乙方收到图纸后，应在个工作日内进行审核，并将审核意见书面通知甲方。甲方应在个工作日内回复审核意见。设计变更：如甲方提出设计变更，应提前日书面通知乙方，并提供相应的变更图纸。变更图纸经乙方确认后方可实施。因设计变更导致的工期延误或费用增加，由甲方承担。第三条材料供应甲方供应材料：甲方负责供应的材料包括：甲方应按照施工进度计划，按时将材料送达施工现场，并承担材料的运输费用。乙方采购材料：乙方负责采购的材料包括：乙方采购的材料必须符合设计要求和质量标准，并提供相关的产品合格证明。材料验收：所有材料进场后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在日内完成验收，逾期视为验收合格。材料替代：如乙方发现甲方提供的材料不符合质量要求，有权拒绝使用，并书面通知甲方更换。如有紧急情况，乙方有权自行采购符合质量要求的替代材料，费用由甲方承担。第四条质量与验收材料验收：乙方必须在材料进场后日内完成材料验收，并将验收结果书面通知甲方。隐蔽工程验收：乙方在进行隐蔽工程施工前，应提前日通知甲方进行验收。甲方应在日内完成验收，逾期视为验收合格。工程质量：乙方必须严格按照图纸和规范进行施工，确保工程质量符合国家相关标准。甲方有权随时对施工质量进行检查，发现问题应及时通知乙方整改。竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请，并提供完整的竣工资料。甲方应在日内组织验收，验收合格后双方签署竣工验收合格证明。第五条工期工期要求：乙方必须按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付违约金元。工期顺延：因以下原因导致的工期延误，经甲方书面同意后，工期可相应顺延：（1）甲方原因导致的停工；（2）不可抗力因素；（3）设计变更；（4）甲方未按合同约定支付工程款；（5）其他经双方协商一致的情况。第六条工程价款及结算合同价款：本合同总金额为元，大写：元整。支付方式：甲方采用以下方式支付工程款：（1）预付款：元，于合同签订后日内支付；（2）进度款：元，于隐蔽工程验收合格后日内支付；（3）尾款：元，于竣工验收合格后日内支付。工程款支付进度：乙方应按甲方要求提交工程进度报告及相应的支付申请，甲方应在日内完成审核并支付款项。结算方式：工程竣工验收合格后，双方应在日内完成结算，并签署结算协议。如有争议，应在结算协议签署后日内协商解决。第七条违约责任甲方违约责任：（1）甲方未按合同约定支付工程款的，每逾期一日，应向乙方支付未付金额的%作为违约金；（2）甲方提供的材料不符合质量要求的，乙方有权要求甲方更换材料，由此造成的工期延误由甲方承担；（3）甲方无故终止合同的，应向乙方支付合同总金额的%作为违约金，并赔偿乙方遭受的损失。乙方违约责任：（1）乙方未按合同约定完成施工任务的，每延误一日，向甲方支付合同总金额的%作为违约金；（2）乙方施工质量不符合约定标准的，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担；（3）乙方无故终止合同的，应向甲方支付合同总金额的%作为违约金，并赔偿甲方遭受的损失。第八条保修条款保修期限：工程竣工验收合格后，乙方对工程实行保修，保修期限为年。保修范围：保修范围包括但不限于：（1）房屋结构；（2）防水工程；（3）供电系统；（4）给排水系统；（5）通风系统；（6）其他约定的项目。保修责任：在保修期内，如因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在接到通知后日内进行维修。维修费用由乙方承担。第九条其他条款合同的生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同的终止：（1）合同履行完毕后自动终止；（2）经双方协商一致，可以提前终止合同。争议解决：本合同履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。合同的变更与解除：本合同的任何变更与解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：法定代表人签字：日期：年月