摩托车工程施工合同

第第页合同编号:________摩托车工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同主体为甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方为某市某区某道路建设管理有限公司，乙方为某市某区某摩托车工程施工单位。本合同旨在明确双方在摩托车工程施工过程中的权利、义务及责任，确保工程顺利进行，实现工程目标。合同目的如下：1.明确摩托车工程施工的具体内容、范围、质量要求、工期安排等；2.规范双方在施工过程中的合作关系，保障双方合法权益；3.确保工程按期、保质完成，为甲方合格的摩托车工程施工服务；4.建立良好的合作机制，促进双方共同发展。二、价格、支付方式1.合同总价：本摩托车工程施工合同总价为人民币伍佰万元整（￥500,000.00），包括但不限于施工材料费、人工费、设备租赁费、管理费等。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，乙方收到甲方支付的人民币壹佰万元整（￥100,000.00）作为预付款。b.进度款：工程按进度完成并经甲方验收合格后，乙方每月向甲方提交进度款申请，甲方在收到申请后十个工作日内支付当月进度款，进度款比例为已完成工程总价的20%。c.验收款：工程全部完工并经甲方验收合格后，乙方提交最终结算报告，甲方在收到报告后三十日内支付剩余工程款，验收款比例为已完成工程总价的50%。d.结算款：工程竣工后，双方进行最终结算，甲方在收到乙方提交的结算资料后六十日内支付结算款，结算款比例为已完成工程总价的30%。3.付款条件：甲方支付款项前，乙方需相应的发票、工程进度报告、验收报告等合法有效凭证。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成摩托车工程施工。2.甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量和进度符合要求。3.甲方应按时支付合同约定的款项，不得无故拖延或拒付。4.甲方应必要的施工条件和协助，如场地、水源、电源等。5.甲方应负责处理与工程相关的政府审批、协调工作。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成摩托车工程施工。2.乙方应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保施工安全、环保。3.乙方应配合甲方进行工程监督，接受甲方提出的合理意见和建议。4.乙方应施工过程中所需的材料、设备等，并保证其质量符合要求。5.乙方应按照合同约定，及时向甲方提交工程进度报告、验收报告等。6.乙方应承担因施工原因造成的工程损失、延误等责任。7.乙方应妥善保管工程资料，确保其完整、准确。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所的摩托车工程施工材料、设备等符合国家相关标准和合同要求。b.乙方应确保施工过程中的每一个环节均符合相关质量标准，包括但不限于设计规范、施工工艺、安全规定等。c.乙方应在工程完工后，至少一年的质量保证期，在此期间，因乙方施工原因导致的工程问题，乙方应负责修复或赔偿。2.服务承诺：a.乙方应配备专业技术人员，负责工程的技术指导和现场服务。b.乙方应按照合同约定的时间节点完成施工任务，确保工程按期交付。c.乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收过程中发现的问题及时整改。d.乙方应建立完善的售后服务体系，对工程交付后的使用过程中出现的问题及时的技术支持和维修服务。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的时间、质量、标准履行各自的权利和义务。b.乙方应在合同约定的工期内完成摩托车工程施工，并在工程完工后进行自检，确保工程质量。c.甲方应在收到乙方提交的工程验收报告后，按照合同约定的时间进行工程验收。d.验收合格后，双方应签署验收报告，并办理工程移交手续。2.变更：a.合同履行过程中，如因不可抗力、政策调整等客观原因导致合同内容需要变更，双方应协商一致，签订补充协议，作为合同的一部分。b.任何变更均应书面通知对方，并经双方签字确认后方可生效。c.变更内容涉及工程量、工期、价格等重大事项时，应重新计算工程总价和支付方式。d.任何变更不得影响合同其他条款的执行。六、保密条款1.双方对本合同内容、技术资料、商业秘密、财务数据等信息均负有保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或披露上述信息。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年止。4.在保密期限内，如因法律、法规要求或法院、仲裁机构裁定需要披露信息，披露方应提前通知对方，并采取一切合理措施以保护对方的商业秘密。5.双方承诺，即使合同终止后，仍应继续履行保密义务，不得利用在合同履行过程中获得的对方信息从事与合同无关的商业活动。6.违反保密义务的一方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。3.在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同的其他条款。4.双方同意，在争议解决过程中，任何一方不得单方面变更或终止合同。5.诉讼过程中，双方应积极配合法院调查取证，并必要的证据材料。6.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。7.本合同争议解决条款的效力不受合同其他条款的变更或终止的影响。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为合同约定的施工期限。2.合同解除：除法律、法规规定外，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除合同。3.合同终止：合同履行完毕或因双方协商一致、不可抗力等原因导致合同无法履行时，合同终止。4.合同解除或终止后的处理：合同解除或终止后，双方应立即终止所有权利义务关系，并按约定处理未完成的工程、剩余款项等。5.合同份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。6.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。7.合同附件：本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。8.合同变更：任何对合同内容的变更，均应以书面形式作出，并经双方签字（或盖章）确认后方可生效。九、合同签署1.本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。2.双方代表在合同上签字（或盖章）后，合同即刻生效。3.合同签署地点为：甲方公司所在地。4.合同签署日期：__