中国能源总承包合同标准文本

中国能源总承包合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.买方为我国某能源项目业主，需对项目进行总承包建设。

2.卖方具备相应的总承包资质，愿意为买方提供总承包服务。

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方对能源项目进行总承包建设，包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等全部工作。

2.项目具体内容详见附件一：《能源项目总承包建设方案》。

二、合同工期

1.本合同工期自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.具体工期安排详见附件二：《工程进度计划》。

三、合同价款

1.本合同总价为人民币______元整（大写：____________________）。

2.合同价款支付方式详见附件三：《合同价款支付计划》。

四、工程质量与验收

1.工程质量标准应符合国家相关标准和规范要求。

2.工程验收分为隐蔽工程验收、分部工程验收和竣工验收。

3.验收合格标准详见附件四：《工程质量验收标准》。

五、违约责任

1.甲方未按合同约定支付合同价款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款总额的_____%计算。

2.乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金按逾期工程款总额的_____%计算。

3.双方在履行合同过程中，如有其他违约行为，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。

3.本合同附件共______份，与本合同具有同等法律效力。

附件：

一、《能源项目总承包建设方案》

二、《工程进度计划》

三、《合同价款支付计划》

四、《工程质量验收标准》

五、其他相关文件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“业主”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.业主为我国某能源项目业主，需对项目进行总承包建设。

2.承包方具备相应的总承包资质，愿意为业主提供总承包服务。

3.监理方具备相应的监理资质，愿意为业主提供项目监理服务。

4.业主、承包方和监理方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.业主委托承包方对能源项目进行总承包建设，包括但不限于工程设计、设备采购、施工安装、调试运行等全部工作。

2.项目具体内容详见附件一：《能源项目总承包建设方案》。

二、合同工期

1.本合同工期自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.具体工期安排详见附件二：《工程进度计划》。

三、合同价款

1.本合同总价为人民币______元整（大写：____________________）。

2.合同价款支付方式详见附件三：《合同价款支付计划》。

四、监理方职责与权利

1.监理方负责对承包方的施工过程进行全程监理，确保工程质量、进度和安全。

2.监理方有权对承包方的施工方案、施工组织设计、施工图纸等进行审查和批准。

3.监理方有权对承包方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查，并提出整改意见。

4.监理方有权对承包方的违约行为进行制止，并要求承包方承担相应的法律责任。

五、甲方权益保障

1.甲方享有对工程项目的决策权，包括但不限于工程变更、设计调整等。

2.甲方有权要求承包方提供项目进度报告、质量报告、安全报告等。

3.甲方有权对承包方的施工质量、进度、安全等方面进行监督检查，并提出整改意见。

4.甲方有权要求承包方对工程项目的变更、设计调整等提出合理化建议。

六、承包方违约责任

1.承包方未按合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金按逾期工程款总额的_____%计算。

2.承包方施工过程中出现质量问题，应承担修复责任，并赔偿业主因此遭受的损失。

3.承包方违反安全规定，导致安全事故发生，应承担全部责任，并赔偿业主因此遭受的损失。

七、限制条款

1.承包方不得擅自变更工程设计，如需变更，应经业主和监理方同意。

2.承包方不得擅自调整施工进度，如需调整，应经业主和监理方同意。

3.承包方不得擅自使用非合同约定的材料、设备，如需使用，应经业主和监理方同意。

八、争议解决

1.业主、承包方和监理方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，业主、承包方和监理方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式______份，业主、承包方和监理方各执______份，具有同等法律效力。

3.本合同附件共______份，与本合同具有同等法律效力。

附件：

一、《能源项目总承包建设方案》

二、《工程进度计划》

三、《合同价款支付计划》

四、《工程质量验收标准》

五、其他相关文件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

业主（盖章）：____________________

承包方（盖章）：____________________

监理方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入，旨在为业主提供专业的监理服务，确保工程项目的质量、进度和安全。通过监理方的监督和检查，可以降低业主的风险，提高工程项目的整体效益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为业主，在合同中占据主导地位，可以更好地保障自身的权益。甲方的主导作用体现在对工程项目的决策权、监督权和利益保障上，有助于确保工程项目的顺利进行，实现预期的投资回报。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“开发商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“建筑商”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“设计方”）：

名称：____________________

地址：____________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.甲方拟开发建设一住宅项目，需聘请乙方进行建筑施工。

2.丙方具备相应的建筑设计资质，愿意为甲方提供项目设计服务。

3.乙方、甲方和丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.甲方委托乙方对住宅项目进行建筑施工，包括但不限于土建、装饰、安装等全部施工内容。

2.项目具体内容详见附件一：《住宅项目建设方案》。

二、合同工期

1.本合同工期自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。

2.具体工期安排详见附件二：《工程进度计划》。

三、合同价款

1.本合同总价为人民币______元整（大写：____________________）。

2.合同价款支付方式详见附件三：《合同价款支付计划》。

四、设计方职责与权利

1.丙方负责项目的整体设计，包括建筑设计、结构设计、设备设计等。

2.丙方有权对乙方的施工方案进行审查和提出设计变更意见。

3.丙方有权对施工过程中的设计问题进行解释和指导。

4.丙方有权要求乙方按照设计要求施工，确保设计意图得到实现。

五、乙方权益保障

1.乙方享有对施工过程的控制权，包括但不限于施工方案、施工组织设计等。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程进度款。

3.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和物资。

4.乙方有权对设计变更提出合理化建议，并要求甲方和设计方共同协商确定。

六、甲方违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程进度款，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款总额的_____%计算。

2.甲方未按时提供施工条件和物资，导致工期延误，应向乙方支付违约金，违约金按延误工期总价值的_____%计算。

3.甲方违反设计要求，导致返工或损失，应承担全部责任并赔偿乙方因此遭受的损失。

七、限制条款

1.乙方不得擅自更改设计，如需更改，应经甲方和设计方同意。

2.乙方不得使用未经设计方确认的材料或设备，如需使用，应经甲方和设计方同意。

3.乙方不得违反施工规范和安全标准，确保施工安全。

八、争议解决

1.乙方、甲方和设计方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他

1.本合同未尽事宜，乙方、甲方和设计方可另行协商签订补充协议。

2.本合同一式______份，乙方、甲方和设计方各执______份，具有同等法律效力。

3.本合同附件共______份，与本合同具有同等法律效力。

附件：

一、《住宅项目建设方案》

二、《工程进度计划》

三、《合同价款支付计划》

四、《施工质量验收标准》

五、其他相关文件

本合同自双方签字盖章之日起生效。

开发商（盖章）：____________________

建筑商（盖章）：____________________

设计方（盖章）：____________________

签订日期：_