2025桥梁工程施工合同专业版(合同版本)

2025桥梁工程施工合同专业版(合同版本)合同编号：签订地点：签订日期：甲方（建设单位）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（施工单位）：地址：法定代表人：联系电话：依照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将桥梁工程交由乙方施工，双方经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3建设规模：1.4工程内容：包括但不限于桥梁主体结构、附属设施、路面工程、排水工程、照明工程等，具体施工内容以甲方提供的施工图纸和工程量清单为准。第二条承包范围2.1乙方承包范围：根据甲方提供的施工图纸和设计文件，乙方负责完成以下施工内容：（1）桥梁下部结构：包括桩基、墩柱、盖梁等；（2）桥梁上部结构：包括预制梁、现浇梁、桥面板等；（3）附属设施：包括桥面铺装、护栏、伸缩缝、排水设施等；（4）其他甲方要求的工程内容。2.2甲方提供的资料：甲方负责提供施工图纸、地质勘察报告、测量基准点及其他必要的技术资料，并保证其准确性和完整性。2.3乙方负责的工作：乙方负责施工测量、施工组织设计编制、材料采购、设备租赁、劳动力组织、施工现场管理等工作，并确保工程按期优质完成。第三条合同工期3.1计划开工日期：3.2计划竣工日期：3.3合同工期总日历天数：天。3.4工期节点要求：（1）桩基施工完成时间：（2）墩柱施工完成时间：（3）上部结构施工完成时间：（4）桥面及附属设施施工完成时间：3.5因不可抗力、设计变更、甲方原因等导致的停工，乙方须在事件发生后日内书面通知甲方，并经双方确认后顺延工期。第四条质量标准4.1工程质量标准：本工程执行《公路桥涵施工技术规范》（JTJ041-2000）及国家、地方现行相关标准，质量目标为合格。4.2质量验收：工程竣（交）工验收按照《公路工程质量检验评定标准》执行，要求工程达到优良标准。4.3质量保证金：乙方需缴纳质量保证金元人民币，质量保证金返还时间为工程竣工验收合格后个月，无质量问题后一次性无息退还。第五条合同价款5.1合同总价：人民币（大写）元整（￥元），其中包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金等。5.2价款调整：因政策性调整、材料价格波动超过%或其他不可预见因素导致的费用增加，双方可协商调整合同价款。5.3合同总价调整的程序：（1）乙方应在发生调价事由后日内提交调价申请及证明材料；（2）甲方在收到申请后日内审核确认，双方签署补充协议后方可调整合同总价。第六条双方的权利与义务甲方的权利与义务6.1.1负责办理工程开工前的各类审批手续，提供施工场地及周边环境的协调工作；6.1.2按时支付工程进度款，及时审核乙方提交的各类报表及申请；6.1.3负责组织工程竣（交）工验收，及时办理竣工结算；6.1.4对乙方的施工质量、进度、安全文明施工进行监督，有权要求乙方整改不符合规范要求的施工行为。乙方的权利与义务6.2.1按照施工图纸和设计文件组织施工，确保工程质量和施工进度；6.2.2负责施工现场的管理，包括但不限于施工现场的安全、卫生、环境保护等工作；6.2.3及时向甲方提交施工组织设计、进度计划、质量保证措施等文件，并按甲方要求进行修改完善；6.2.4乙方在施工过程中发现设计文件或施工图纸存在错误或不合理之处，应及时书面通知甲方，并提出改进建议。第七条工程款支付7.1预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%作为预付款，即人民币元整（￥元）。7.2进度款支付：工程按照节点进度完成并经甲方验收合格后，甲方支付当期进度款的%。具体节点进度及支付比例为：（1）桩基工程完成支付%；（2）上部结构完成支付%；（3）桥面及附属设施完成支付%；7.3竣工结算：工程竣（交）工验收合格后日内，乙方提交完整的结算资料，甲方在日内审核完毕并支付剩余工程款。7.4付款方式：银行转账或其他双方协商一致的方式。第八条工程变更与索赔8.1工程变更：因设计变更或甲方要求导致的工程量增减，双方应签署书面变更协议，明确变更内容及价款调整方式。8.2索赔：因非乙方原因导致的停工、窝工、材料设备损失等情况，乙方可在事件发生后日内书面通知甲方，并提供相关证据，甲方应在日内审核并作出答复。第九条安全文明施工9.1乙方须严格遵守国家及地方政府的安全文明施工规范，采取有效措施防止工伤事故的发生。9.2施工过程中，乙方应采取扬尘、噪音、废弃物等方面的控制措施，确保符合环保要求。9.3乙方应为施工人员购买意外伤害保险，并提供必要的劳动保护用品。第十条工程保修10.1保修期限：自工程竣（交）工验收合格之日起计算，桥梁主体结构保修期为年，附属设施保修期为年。10.2保修责任：在保修期内，因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应无偿进行维修或更换。10.3保修金：保修金为合同总价的%，即人民币元整（￥元），保修期满后无质量问题一次性无息退还。第十一条违约责任11.1乙方原因导致的工期延误：每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价的‰作为违约金，最高不超过合同总价的%。11.2工程质量不达标：乙方须无偿返工直至达到质量标准，返工期间造成的损失由乙方承担。11.3甲方原因导致的工程款逾期支付：每逾期一天，甲方应向乙方支付应付工程款的‰作为违约金。第十二条争议解决12.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十三条其他条款13.1通知：双方在履行合同过程中发出的所有通知、文件均应以书面形式送达对方，并经对方签署后方可生效。13.2补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同份数：本合同一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。签署甲方（盖章）