劳务施工合同范本

劳务施工合同范本一、合同双方1.甲方（发包方）名称：[甲方公司全称]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]2.乙方（承包方）名称：[乙方公司全称/个人姓名]法定代表人：[乙方法人姓名/个人姓名]地址：[乙方公司地址/个人住址]联系方式：[乙方联系电话]

二、工程概况1.工程名称：[具体工程名称]2.工程地点：[工程详细地址]3.工程内容及规模：[详细描述工程涵盖的工作内容、建筑面积、层数等具体规模信息]4.工程立项批准文号：[如有立项批准文号，请填写]

三、劳务承包范围及内容1.劳务承包范围[明确乙方负责的劳务工作涵盖哪些具体的分部分项工程，例如基础工程、主体结构工程、装饰装修工程等，需详细列举][说明是否包括工程所需的全部劳务作业，如人工挖运土方、钢筋制作绑扎、模板支设拆除、混凝土浇筑等，确保范围清晰无歧义]2.劳务承包内容提供完成劳务承包范围内工程所需的全部劳务人员，并负责其招聘、培训、管理、调配及工资发放等。负责提供劳务作业所需的全部工具、设备及周转材料（如小型工具、手推车、模板、木枋等，需详细列出具体清单），并确保其完好可用，满足施工进度和质量要求。按照施工图纸、规范及甲方要求完成各项劳务作业，包括但不限于施工过程中的放线、砌墙、抹灰、油漆、水电安装预留预埋等工作，确保工程质量达到合同约定标准。负责施工现场的清理、垃圾清运及材料堆放整理等工作，保持施工现场整洁有序，做到工完场清。

四、合同工期1.开工日期：[预计开始施工日期]，以甲方书面通知为准。2.竣工日期：[预计完成施工日期]，总工期为[X]日历天。3.工期延误若因甲方原因导致工期延误，甲方应提前通知乙方，并承担由此给乙方造成的窝工、停工等损失，工期相应顺延。若因乙方原因导致工期延误，乙方应采取有效措施加快施工进度，尽量减少延误时间。如因乙方原因造成工期延误累计超过[X]天，甲方有权扣除乙方相应的劳务费用，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失。如遇不可抗力因素（如自然灾害、政府行为等）或非甲乙双方原因导致的工期延误，经双方协商一致后，工期可相应顺延。

五、质量标准1.乙方必须按照国家现行施工验收规范、质量检验评定标准及甲方要求进行施工，确保工程质量达到[具体质量等级，如合格或优良]标准。2.乙方应建立质量管理体系，配备专职质量管理人员，对施工全过程进行质量控制。每道工序完成后，须经乙方自检合格后报甲方验收，经甲方验收合格后方可进行下一道工序施工。3.如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。若因乙方多次返工仍无法达到质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。

六、合同价款及支付方式1.合同价款本合同劳务承包总价为人民币[大写金额]元整（小写：￥[具体金额]元）。此价格为固定总价，不因任何因素调整（除本合同约定的调整情况外）。合同价款包含完成劳务承包范围内全部工作所需的劳务费用、工具设备费、周转材料费、管理费、利润、税金及其他一切费用。2.支付方式工程进度款支付：每月[具体日期]，乙方根据当月实际完成的工程量向甲方提交工程进度报表及付款申请。甲方在收到乙方申请后的[X]个工作日内进行审核，并按照审核后工程量的[X]%支付进度款。进度款支付至合同总价的[X]%时暂停支付，待工程竣工验收合格后再行支付。工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的竣工结算报告及完整结算资料后的[X]个工作日内完成结算审核。结算审核完成后，扣除合同总价的[X]%作为质量保证金，剩余款项在[X]个工作日内一次性支付给乙方。质量保证金：质量保证金在工程竣工验收合格满[X]年后，如无质量问题，甲方在[X]个工作日内无息返还给乙方。

七、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利有权对乙方的施工质量、进度、安全等进行监督检查，提出整改意见，并要求乙方限期整改。按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务费用。对乙方提供的劳务人员、工具设备及周转材料进行检查和核实。义务负责提供施工图纸、施工场地及施工用水、用电接口，并承担相应费用。组织相关人员对乙方完成的工程进行验收，并及时办理工程结算手续。协调施工现场各施工单位之间的关系，为乙方创造良好的施工条件。按照合同约定向乙方支付劳务费用，如逾期支付，应按照中国人民银行同期同类贷款利率向乙方支付利息，并承担违约责任。2.乙方权利与义务权利按照合同约定获取劳务费用。要求甲方提供施工图纸、施工场地及施工用水、用电接口等必要的施工条件。对甲方提出的不合理要求有权拒绝，并要求甲方按照合同约定履行义务。义务遵守国家法律法规及甲方施工现场的各项规章制度，服从甲方的管理和指挥。按照合同约定的劳务承包范围、内容及质量标准组织施工，确保工程质量和进度。负责劳务人员的招聘、培训、管理、调配及工资发放等工作，确保劳务人员具备相应的技能和资质，并为劳务人员缴纳足额的社会保险。负责提供劳务作业所需的全部工具、设备及周转材料，并确保其完好可用，满足施工进度和质量要求。对工具、设备及周转材料的丢失、损坏负责赔偿。做好施工现场的安全防护工作，确保施工安全。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行救援，并承担相应的事故责任和经济损失。负责施工现场的环境保护工作，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施控制施工扬尘、噪声、废水等污染，做到文明施工。积极配合甲方及其他相关部门的检查、验收等工作，提供所需的资料和文件。

八、安全施工与环境保护1.安全施工乙方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，建立健全安全生产管理制度，制定安全操作规程，确保施工安全。乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，并配备必要的安全防护用品（如安全帽、安全带、安全网等），为劳务人员提供安全保障。乙方应定期组织劳务人员进行安全教育培训，提高劳务人员的安全意识和自我保护能力。未经安全教育培训的人员不得上岗作业。如发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施进行救援，保护事故现场，并及时向甲方及相关部门报告。乙方应承担事故的全部责任及由此造成的经济损失。2.环境保护乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，采取有效措施控制施工过程中的扬尘、噪声、废水等污染，减少对周边环境的影响。乙方应合理安排施工时间，避免在居民休息时间进行高噪声作业。如需连续施工，应提前办理相关手续，并公告附近居民。乙方应做好施工现场的垃圾分类处理，定期清理施工垃圾，并按照相关规定进行运输和处置，严禁随意丢弃。

九、材料及设备供应1.甲方供应材料及设备甲方负责供应的材料及设备，应按照施工进度计划提前通知乙方，并确保按时供应到施工现场。甲方供应的材料及设备到达施工现场后，甲乙双方应共同进行验收，办理交接手续。乙方应负责对甲方供应的材料及设备进行妥善保管，如有丢失、损坏，乙方应照价赔偿。2.乙方供应材料及设备乙方负责供应的材料及设备，应符合国家及地方相关标准和甲方要求，并提供质量合格证明文件。乙方供应的材料及设备到达施工现场后，须经甲方验收合格后方可使用。如因乙方供应的材料及设备质量问题导致工程质量事故，乙方应承担全部责任及由此造成的经济损失。

十、工程变更1.施工过程中，如甲方提出工程变更，应提前通知乙方，并提供相关变更图纸及资料。2.乙方应按照甲方的变更要求进行施工，因工程变更导致乙方劳务费用增加或减少的，双方应根据实际情况协商调整合同价款，并签订补充协议。3.工程变更涉及到工期调整的，双方应根据实际情况协商确定工期顺延或提前的天数，并签订补充协议。

十一、竣工验收1.工程竣工后，乙方应提前[X]天向甲方提交竣工验收申请报告，并提交完整的竣工资料。2.甲方收到乙方的竣工验收申请报告后，应在[X]天内组织相关人员进行竣工验收。如工程质量符合要求，甲方应在竣工验收报告上签字确认；如工程质量不符合要求，甲方应提出整改意见，乙方应按照要求进行整改，直至工程质量达到验收标准。3.工程竣工验收合格后，甲乙双方应办理工程竣工结算手续，结清全部劳务费用。

十二、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付劳务费用，每逾期一天，应按照应付未付金额的[X]%向乙方支付违约金。若甲方未按照合同约定提供施工图纸、施工场地及施工用水、用电接口等必要的施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担乙方因此遭受的全部损失，并相应顺延工期。若甲方违反合同约定的其他义务，应承担由此给乙方造成的全部损失，并按照合同总价的[X]%向乙方支付违约金。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的劳务承包范围、内容及质量标准进行施工，导致工程质量不符合要求，乙方应负责无偿返工直至达到质量标准，由此造成的工期延误和经济损失由乙方承担。若乙方多次返工仍无法达到质量标准，甲方有权解除合同，并要求乙方按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方未按照合同约定的工期完成施工任务，每逾期一天，应按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失。若乙方违反合同约定的安全施工、环境保护等义务，导致发生安全事故或环境污染事件，乙方应承担全部责任及由此造成的经济损失，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。若乙方违反合同约定的其他义务，应承担由此给甲方造成的全部损失，并按照合同总价的[X]%向甲方支付违约金。

十三、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、其他条款1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙双方各执[X]份