加氢站施工合同标准文本

加氢站施工合同标准文本第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（施工单位）：__________________________

乙方（建设单位）：__________________________

鉴于甲方拟在__________________________（项目名称）建设加氢站，为确保工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1项目名称：__________________________

1.2项目地点：__________________________

1.3工程规模：__________________________

1.4工程类型：__________________________

1.5施工期限：__________________________

二、工程内容

2.1甲方委托乙方承担的加氢站施工内容包括但不限于：

（1）加氢站土建工程；

（2）加氢站设备安装工程；

（3）加氢站电气工程；

（4）加氢站消防工程；

（5）加氢站管道工程；

（6）加氢站其他辅助工程。

2.2乙方应按照甲方要求，确保工程质量、进度和安全生产。

三、合同价款及支付方式

3.1合同价款：人民币__________________________元整（大写：__________________________）。

3.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%；

（3）工程竣工验收合格后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%；

（4）工程保修期满后，甲方支付合同价款的__________________________%。

四、工期及延期责任

4.1工期：自合同签订之日起__________________________天内完成。

4.2延期责任：

（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，赔偿甲方因工期延误造成的损失；

（2）如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付__________________________元/天的违约金。

五、工程质量及保修

5.1工程质量：

（1）乙方应按照国家有关工程质量标准进行施工；

（2）工程质量验收合格，甲方应向乙方支付__________________________元/平方米的质量保证金。

5.2保修期限：__________________________

六、安全生产

6.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。

6.2发生安全事故，乙方应立即采取有效措施，并按规定报告甲方和有关部门。

七、合同解除及违约责任

7.1合同解除：

（1）经甲乙双方协商一致，可以解除合同；

（2）一方违反合同约定，致使合同无法履行，另一方有权解除合同。

7.2违约责任：

（1）一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担赔偿责任；

（2）一方违约，致使合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应责任。

八、争议解决

8.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决。

8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

9.1本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（施工单位）：__________________________

乙方（建设单位）：__________________________

附件：

1.加氢站施工图纸；

2.加氢站设备清单；

3.加氢站施工组织设计；

4.乙方资质证明文件；

5.乙方安全生产许可证；

6.乙方其他相关证明文件。

合同编号：__________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（建设单位）：__________________________

乙方（施工单位）：__________________________

第三方主体：__________________________

鉴于甲方拟在__________________________（项目名称）建设加氢站，为确保工程顺利进行，甲乙双方及第三方主体（以下简称“三方”）经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1项目名称：__________________________

1.2项目地点：__________________________

1.3工程规模：__________________________

1.4工程类型：__________________________

1.5施工期限：__________________________

二、工程内容

2.1甲方委托乙方承担的加氢站施工内容包括但不限于：

（1）加氢站土建工程；

（2）加氢站设备安装工程；

（3）加氢站电气工程；

（4）加氢站消防工程；

（5）加氢站管道工程；

（6）加氢站其他辅助工程。

三、第三方主体责任与权利

3.1第三方主体负责提供加氢站设备，包括但不限于：

（1）设备的选型、采购及质量控制；

（2）设备的运输、安装及调试；

（3）设备的售后服务及保修。

3.2第三方主体的权利包括：

（1）按照合同约定收取设备费用；

（2）对设备的运输、安装及调试过程中产生的费用享有索赔权；

（3）在设备质量出现问题时，有权要求乙方承担相应的责任。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币__________________________元整（大写：__________________________）。

4.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%；

（3）工程竣工验收合格后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%；

（4）设备采购及安装调试完成，第三方主体提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%。

五、工期及延期责任

5.1工期：自合同签订之日起__________________________天内完成。

5.2延期责任：

（1）如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应责任，赔偿甲方因工期延误造成的损失；

（2）如因第三方主体原因导致工期延误，第三方主体应承担相应责任，赔偿甲方因工期延误造成的损失；

（3）如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付__________________________元/天的违约金。

六、工程质量及保修

6.1工程质量：

（1）乙方应按照国家有关工程质量标准进行施工；

（2）第三方主体提供的设备应符合国家有关质量标准；

（3）工程质量验收合格，甲方应向乙方支付__________________________元/平方米的质量保证金。

6.2保修期限：__________________________

七、安全生产

7.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。

7.2第三方主体应按照国家有关安全生产的规定，对设备安装、调试及售后服务过程中的安全生产负责。

八、违约责任及限制条款

8.1违约责任：

（1）如乙方未按合同约定完成施工任务，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任；

（2）如第三方主体提供的设备不符合质量标准，甲方有权解除合同，并要求第三方主体承担相应责任；

（3）如因乙方或第三方主体原因导致工程出现质量问题，甲方有权要求乙方或第三方主体承担修复费用。

8.2限制条款：

（1）乙方在施工过程中，未经甲方同意，不得擅自更改设计方案；

（2）第三方主体在设备安装、调试及售后服务过程中，应遵守国家有关法律法规，不得损害甲方利益。

九、争议解决

9.1因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应通过友好协商解决。

9.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、其他约定

10.1本合同未尽事宜，由三方另行协商解决。

10.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方主体各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

甲方（建设单位）：__________________________

乙方（施工单位）：__________________________

第三方主体：__________________________

本合同在原有基础上，引入第三方主体，明确其责任与权利，旨在优化资源配置，提高工程质量，保障甲方权益。甲方作为建设单位，通过主导合同条款，确保了工程进度、质量及设备供应等方面的利益。同时，本合同对乙方的违约责任及限制条款进行了强化，保障了甲方在施工过程中的合法权益。第三方主体的介入，有助于提高设备质量，降低风险，确保工程顺利进行。

合同编号：__________

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（建设单位）：__________________________

乙方（施工单位）：__________________________

第三方主体：__________________________

鉴于甲方拟在__________________________（项目名称）建设综合能源站，乙方作为施工单位，为保证工程质量和施工进度，同时引入第三方主体提供专业设备和技术支持，经甲乙双方及第三方主体（以下简称“三方”）友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.1项目名称：__________________________

1.2项目地点：__________________________

1.3工程规模：__________________________

1.4工程类型：__________________________

1.5施工期限：__________________________

二、工程内容

2.1甲方委托乙方承担的综合能源站施工内容包括但不限于：

（1）综合能源站土建工程；

（2）综合能源站设备安装工程；

（3）综合能源站电气工程；

（4）综合能源站管道工程；

（5）综合能源站其他辅助工程。

三、第三方主体责任与权利

3.1第三方主体负责提供综合能源站核心设备，包括但不限于：

（1）设备的选型、采购及质量控制；

（2）设备的运输、安装及调试；

（3）设备的售后服务及保修。

3.2第三方主体的权利包括：

（1）按照合同约定收取设备费用；

（2）对设备的运输、安装及调试过程中产生的费用享有索赔权；

（3）在设备质量出现问题时，有权要求乙方承担相应的责任。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款：人民币__________________________元整（大写：__________________________）。

4.2支付方式：

（1）合同签订后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%作为预付款；

（2）工程进度达到合同约定节点，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%；

（3）工程竣工验收合格后，乙方提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%；

（4）设备采购及安装调试完成，第三方主体提交相关资料，甲方支付合同价款的__________________________%。

五、工期及延期责任

5.1工期：自合同签订之日起__________________________天内完成。

5.2延期责任：

（1）如因甲方原因导致工期延误，甲方应向乙方支付__________________________元/天的违约金；

（2）如因第三方主体原因导致工期延误，第三方主体应承担相应责任，赔偿乙方因工期延误造成的损失。

六、工程质量及保修

6.1工程质量：

（1）乙方应按照国家有关工程质量标准进行施工；

（2）第三方主体提供的设备应符合国家有关质量标准；

（3）工程质量验收合格，甲方应向乙方支付__________________________元/平方米的质量保证金。

6.2保修期限：__________________________

七、安全生产

7.1乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全生产。

7.2第三方主体应按照国家有关安全生产的规定，对设备安装、调试及售后服务过程中的安全生产负责。

八、违约责任及限制条款

8.1违约责任：

（1）如甲方未按合同约定支付款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金；

（2）如甲方未按时提供施工场地，乙方有权要求甲方承担相应责任；