建筑涂料分包合同范本

建筑涂料分包合同范本合同编号：__________甲方（总包方）：__________地址：_________________联系人：_______________联系电话：____________乙方（分包方）：__________地址：_________________联系人：_______________联系电话：____________鉴于甲方作为建筑涂料工程的总包方，乙方作为具有相应资质的分包方，双方就甲方所承担的涂料工程达成如下协议：第一条工程概述1.1工程名称：_________________1.2工程地点：_________________1.3工程内容：甲方委托乙方承担本工程的建筑涂料分包工作，具体包括但不限于涂料材料的供应、施工、验收等。第二条工程期限2.1乙方应在合同签订后______日内完成本工程的涂料施工工作，并确保工程质量和安全。2.2如因不可抗力等原因导致工程延期，双方应友好协商解决。第三条工程质量和标准3.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方提供的施工图纸进行施工，确保工程质量和安全。3.2乙方应使用符合国家标准的涂料材料，并提供相应的质量检测报告。3.3工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料，包括但不限于施工记录、材料检验报告等。第四条工程价格4.1乙方应根据甲方提供的工程量和工程内容，按照市场价格合理报价。4.2乙方报价应包含材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。4.3乙方报价经甲方确认后，作为本合同确定的分包价格。第五条付款方式5.1甲方应在合同签订后______日内，向乙方支付合同总价款的______%作为预付款。5.2乙方完成工程量达到______%时，甲方应在验收合格后______日内支付合同总价款的______%。5.3乙方完成全部工程并经甲方验收合格后，甲方应在验收合格后______日内支付剩余的合同总价款。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同总价的______%。6.2乙方未能按期完成工程，每延迟一日，应向甲方支付合同总价款的______%作为违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得从事任何违法经营活动。8.2未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利和义务转让给第三方。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为______个月。第九条合同附件本合同附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件一：施工图纸附件二：工程量清单附件三：涂料材料质量检测报告甲方（总包方）签字（或盖章）：_____________乙方（分包方）签字（或盖章）：_____________签订日期：________________注意事项：1.明确合同主体：合同中应详细填写甲乙双方的名称、地址、联系人及联系电话，确保合同主体明确。2.工程内容具体化：合同中应具体阐述乙方承担的涂料工程内容，包括但不限于施工范围、材料供应等。3.工程期限合理：合同中应明确乙方完成工程的期限，同时考虑到可能出现的不可抗力因素，约定延期条款。4.质量标准明确：合同中应规定乙方应遵守的国家标准、行业标准以及甲方提供的施工图纸，确保工程质量。5.价格和付款方式清晰：合同中应明确乙方的报价、预付款比例、进度付款比例及尾款支付时间。6.违约责任明确：合同中应约定违约金的比例，以约束双方履行合同义务。7.争议解决方式：合同中应约定争议解决的方式，如友好协商或诉讼。解决办法：1.协商解决：在合同履行过程中，双方应积极沟通，对出现的争议进行友好协商，以达成一致意见。2.法律途径：如协商不成，可依据合同约定的争议解决方式，向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：合同主体指的是参与合同关系的当事人，包括甲方（总包方）和乙方（分包方）。2.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、政策变动等。3.违约金：指合同一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金，以弥补因违约造成的损失。4.争议解决：指在合同履行过程中，双方因权利义务发生纠纷时，采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。5.法律效力：指合同在法律上具有约束力，对合同当事人具有强制性的效力。6.起诉：指合同当事人向人民法院提起诉讼，请求法院对合同争议作出判决的行为。哦，这个建筑涂料分包合同啊，其实在生活中挺多场合都能用到，咱们来聊聊几个特殊的场景，以及可能需要增加的补充条款。1.大型商业综合体装修场景描述：比如一个大型的购物中心或者办公楼要进行整体装修，这时候对涂料的质量和施工要求就特别高。补充条款：我们可以加上一条，"乙方应确保所使用的涂料材料符合环保要求，不得对人体健康造成影响，且施工过程中应采取措施减少对商场运营的影响。"2.学校翻新工程场景描述：学校翻新，特别是教室和宿舍，安全性是首要考虑的。补充条款：可以增加一条，"乙方在施工期间应采取严格的安全措施，确保施工现场不对学生和教职工造成安全隐患，并在施工完成后进行空气质量检测，确保符合国家室内空气质量标准。"3.高档住宅小区装修场景描述：高档住宅小区对装修质量和居住体验要求很高。补充条款：可以添加一条，"乙方在施工过程中应保证施工噪音控制在合理范围内，避免影响居民正常生活，并在工程完成后提供至少一年的质保服务。"合同所需的附件列表：1.施工图纸：详细的施工设计图纸，包括施工平面图、立面图、节点图等。2.工程量清单：详细列出各项工程量的清单，包括涂料种类、面积、施工方法等。3.涂料材料质量检测报告：第三方检测机构提供的涂料材料质量检测报告。4.环保检测报告：施工完成后，对室内空气质量进行的环保检测报告。5.安全生产责任书：