建设工程合同模板范本_第1页
建设工程合同模板范本_第2页
建设工程合同模板范本_第3页
建设工程合同模板范本_第4页
建设工程合同模板范本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同模板范本合同编号:__________第一条工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程投资:_______1.5工程质量标准:_______第二条工程期限2.1工程开工日期:_______2.2工程竣工日期:_______2.3工程总工期:_______天第三条工程价款3.1工程价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。3.2工程价款支付方式:(1)合同签订后,甲方支付乙方工程预付款,金额为工程价款的_______%。(2)乙方按照甲方的要求完成工程进度,甲方根据实际完成工程量支付进度款。(3)工程验收合格后,甲方支付乙方工程尾款,金额为工程价款的_______%。第四条工程质量及验收4.1乙方应按照国家相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求进行工程建设。4.2工程验收分为阶段性验收和竣工验收。4.3阶段性验收由甲方组织,验收合格后支付相应的进度款。4.4竣工验收由甲方组织,验收合格后支付工程尾款。第五条工程变更5.1工程变更需双方协商一致,并以书面形式确认。(1)增加工程量的,按照合同约定的单价计算增加部分的价款。(2)减少工程量的,按照合同约定的单价计算减少部分的价款。(3)工程变更导致合同总价款的调整,按照双方协商的结果执行。第六条违约责任6.1任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行,应承担违约责任,向对方支付合同总价款_______%的违约金。6.2由于不可抗力原因导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。8.3本合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。发包方(甲方):________________签字/盖章:________________签字日期:____年____月____日承包方(乙方):________________签字/盖章:________________签字日期:____年____月____日注意事项:1.明确合同主体:确保合同中甲乙双方的名称、地址、联系方式等信息准确无误,以便于合同履行和争议解决。2.工程概况详细:工程名称、地点、内容、投资和工程质量标准等要素应具体明确,避免因描述不清产生纠纷。3.工程期限合理:合理约定工程开工日期、竣工日期和总工期,确保工程按期完成。4.工程价款明确:明确工程价款、支付方式和进度,避免因价款支付产生争议。5.工程质量和验收:约定工程质量标准,明确验收程序和方式,确保工程质量符合要求。6.工程变更处理:明确工程变更的处理原则,确保变更后的价款调整合理。7.违约责任明确:明确双方违约责任,保障合同履行。8.争议解决方式:约定争议解决方式,便于双方在发生纠纷时选择合适的解决途径。解决办法:1.协商解决:双方在履行合同过程中发生争议时,尝试通过友好协商解决。2.法律途径:如协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼,依法解决争议。关键词语的法律名词解释:1.合同:指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.发包方:又称甲方,指委托承包方进行工程建设的一方。3.承包方:又称乙方,指接受发包方委托,承担工程建设任务的一方。4.工程价款:指承包方完成工程建设所应得的报酬。5.预付款:指合同签订后,发包方提前支付给承包方的一部分工程价款。6.进度款:指根据工程进度,发包方按照实际完成工程量支付给承包方的工程价款。7.尾款:指工程验收合格后,发包方支付给承包方的一部分工程价款。8.违约责任:指合同当事人因违反合同约定所应承担的民事责任。9.不可抗力:指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,如自然灾害、战争等。10.争议解决:指合同当事人因履行合同发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。特殊应用场合及补充条款:1.场合:政府或公共项目补充条款:鉴于本项目为政府或公共项目,需接受公众监督和审计,双方同意在合同中增加如下条款:“本合同的所有工程款项支付,必须经过甲方内部审计或第三方审计机构的审核确认,并对外公布审计结果,确保项目资金的透明使用。”2.场合:环保要求严格的地区补充条款:考虑到工程所在地区对环保要求较高,双方同意增加如下条款:“乙方在施工过程中必须严格遵守当地环保法规,采取有效措施保护环境,如造成环境污染,乙方应承担相应的赔偿责任。”3.场合:涉及文化遗产保护补充条款:若工程地点位于文化遗产附近或涉及文化遗产保护,双方可增加如下条款:“乙方在施工前必须进行文化遗产影响评估,并采取必要措施保护文化遗产不受损害。如因施工导致文化遗产损害,乙方应立即停止施工并承担修复责任。”4.场合:自然灾害频发区域补充条款:考虑到工程所在地自然灾害频发,双方同意增加如下条款:“如遇自然灾害导致工程无法正常进行,双方应立即启动应急预案,采取必要措施减轻损失。因自然灾害导致的工期延误,双方互不承担违约责任。”合同所需附件列表:1.甲方身份证明文件(如营业执照、授权书等)2.乙

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论