新版不定期承包合同模板8篇

新版不定期承包合同模板8篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将特定业务承包给乙方事宜，达成如下协议：一、承包事项甲方将以下业务承包给乙方：[具体业务名称]。乙方应在合同约定的范围内，按照甲方的要求，完成相关业务。二、承包期限本合同为不定期承包合同，承包期限为[具体年数]年。自[具体日期]起至[具体日期]止。三、承包费用及支付方式1.承包费用：乙方完成承包事项的费用，按照[具体金额]元计算。该费用已包含乙方完成承包事项所需的所有成本，包括但不限于人员工资、材料费、设备折旧等。2.支付方式：甲方应在合同签订后[具体天数]天内，向乙方支付全部承包费用。乙方在收到款项后，应出具正式发票。四、甲方权利义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成承包事项，并有权监督乙方的执行情况。2.甲方应按时向乙方支付承包费用，不得无故拖欠。3.甲方应协助乙方完成承包事项，提供必要的技术支持和资源保障。五、乙方权利义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付承包费用，并有权要求甲方提供必要的支持和保障。2.乙方应按时完成承包事项，并保证质量达标。如因乙方原因未能按时完成，乙方应承担相应的违约责任。3.乙方应遵守甲方的规章制度，不得擅自更改承包事项或转包给第三方。如发现乙方有违规行为，甲方有权立即解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。六、违约责任1.如甲方未按时支付承包费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。2.如乙方未按时完成承包事项或质量未达标，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。具体违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定执行。同时，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的承包费用。七、争议解决如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款的约定。八、合同变更和解除1.如甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。变更或解除本合同应当签订书面协议，并加盖双方公章或合同专用章。协议未生效前，原合同仍然有效。协议生效时，原合同自动终止。2.如甲方有重大违约行为，乙方有权单方解除合同。乙方单方解除合同的，应当书面通知甲方，并说明解除合同的依据和理由。甲方应在接到书面通知之日起五个工作日内与乙方办理合同解除手续。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。如协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他条款的约定。篇2甲方（发包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系方式：[公司电话]乙方（承包方）：[承包人姓名]地址：[承包人地址]联系方式：[承包人电话]鉴于甲方需要完成[项目名称]项目，乙方具备相关资质和专业技能，甲方决定将该项目交由乙方承包实施。根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就项目的承包事宜达成如下协议：一、承包事项乙方同意按照甲方的要求，承担[项目名称]项目的承包工作。承包范围包括但不限于[具体承包范围]。乙方应确保按时完成项目，并保证项目质量符合甲方要求。二、承包期限本合同的承包期限为[具体承包期限]，自合同签订之日起计算。在承包期限内，乙方应确保项目按时完成，并保证项目质量符合甲方要求。三、报酬与支付方式1.报酬：乙方完成承包事项的报酬为人民币[具体报酬金额]元。该报酬已包含乙方的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费等。乙方应确保所收取的报酬与合同约定一致，并符合相关法律法规的规定。2.支付方式：甲方应在项目完成后对乙方进行验收，验收合格后，甲方将支付乙方相应的报酬。支付方式为银行转账，具体账户信息如下：开户银行：[具体开户银行名称]账户名称：[具体账户名称]银行账号：[具体银行账号]四、质量保证乙方应确保其所提供的服务符合甲方要求，并保证项目质量达到甲方满意的程度。如因乙方原因导致项目质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。五、保密义务乙方应对其在履行本合同过程中获知的甲方的商业秘密、技术资料、重要数据等信息保密，并不得向任何第三方泄露或提供。乙方应确保其所雇佣的人员遵守保密义务。六、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按时支付乙方报酬或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时完成项目，甲方应承担相应的违约责任。违约金按每逾期一天支付合同总金额的1%计算。2.乙方违约责任：如乙方未按时完成项目或项目质量不符合约定，乙方应承担相应的违约责任。违约金按每逾期一天支付合同总金额的1%计算。同时，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失。七、争议解决1.争议解决方式：本合同的争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。双方应首先尝试通过协商和调解解决争议。协商和调解不成的，可向仲裁机构申请仲裁。仲裁裁决具有法律效力，双方应履行裁决结果。仲裁不成或裁决结果不符合双方期望的，可通过诉讼解决。2.管辖法院：本合同的管辖法院为[具体管辖法院名称]。双方同意接受该法院的管辖和审理。八、其他条款1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效前，双方应确保已充分了解合同条款，并确认合同条款符合双方意愿。合同生效后，双方应切实履行合同约定，确保项目的顺利进行和双方权益得到保障。2.合同修改：如需对合同进行修改或补充，双方应协商一致，并签订书面协议。协议内容应明确修改或补充的具体条款和生效时间等事项。修改或补充后的合同应具有与原合同相同的法律效力。3.合同终止：在本合同履行过程中，如因不可抗力或双方协商一致的情形导致合同无法继续履行，双方可以书面形式签订终止协议。协议内容应包括合同终止的具体原因、双方的权利和义务以及合同终止后的后续处理等内容。合同终止后，双方应尽快完成相关事宜的清算和交接工作。4.争议解决费用：在争议解决过程中产生的仲裁或诉讼费用应由违约方承担。如双方均有违约行为，费用应由双方共同承担。具体费用应根据实际情况和仲裁或诉讼机构的裁定结果确定。5.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同内容应保密，不得向任何第三方泄露或提供。本合同具有同等法律效力，双方应切实履行合同约定。如有未尽事宜或疑问等情形，双方应及时沟通并协商解决。篇3合同编号：[合同编号]甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就[项目名称]的建设工程承包事宜达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.工程规模：[工程规模]4.工程造价：[工程造价]二、承包范围乙方负责[承包范围的具体内容]，包括但不限于[具体内容]。三、承包方式1.乙方采用[承包方式]的方式承包本合同项下的工程。2.乙方需自行承担施工过程中的全部费用，包括但不限于材料费、人工费、机械费等。3.乙方需按照甲方的要求，按时完成施工任务，并保证施工质量符合甲方要求。四、合同工期1.本合同工期为[合同工期]，自合同签订之日起开始计算。2.乙方需按照甲方的施工进度要求，按时完成每个阶段的施工任务。3.如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方需及时告知甲方，并协商确定解决方案。五、质量标准1.乙方需按照甲方提供的设计图纸和技术规范进行施工，确保施工质量符合甲方要求。2.在施工过程中，乙方需严格控制施工质量，确保每个施工环节都符合质量标准。3.如发现施工质量问题，乙方需及时整改，并承担相应的费用。六、安全施工1.乙方需严格遵守安全施工的规定，确保施工现场的安全。2.乙方需建立健全安全施工管理制度，明确各级人员的安全施工责任。3.如发生安全事故，乙方需及时报告甲方，并承担相应的责任和费用。七、合同价款及支付方式1.本合同价款为[合同价款]，包含乙方完成承包范围内的全部施工任务所需的全部费用。2.甲方在合同签订后支付乙方[预付款金额]，作为本合同的预付款。预付款在乙方完成每个阶段的施工任务后逐步抵扣。3.乙方完成每个阶段的施工任务后，甲方支付该阶段相应的款项。具体支付时间和金额由甲乙双方协商确定。4.乙方完成全部施工任务并经甲方验收合格后，甲方支付剩余款项。八、违约责任1.甲方如未按时支付合同价款或未提供必要的设计图纸和技术规范，需承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成施工任务或施工质量不符合甲方要求，需承担相应的违约责任。3.甲乙双方如因不可抗力因素导致合同无法按时履行，需协商确定解决方案，并承担相应的违约责任。九、争议解决方式1.甲乙双方如因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，甲乙双方应继续履行本合同中未发生争议的部分。对于发生争议的部分，双方应积极配合法院进行调解或判决。3.本合同的争议解决方式应遵守《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。在争议解决过程中，双方应尊重事实、遵守法律、公正处理。十、其他约定事项1.甲乙双方如需对合同内容进行修改或补充，需协商一致并签订书面协议。协议内容需符合法律法规的规定，并不得损害对方的合法权益。修改或补充后的协议具有与本合同相同的法律效力。2.本合同的生效、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。如因法律法规的不同或变更导致本合同无法按时履行或产生纠纷，双方应协商确定解决方案。协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院的判断和裁定。如需上诉至二审法院或其他更高层次的法院时也应如此。篇4甲方（发包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系方式：[公司电话]乙方（承包方）：[承包人姓名]地址：[承包人地址]联系方式：[承包人电话]鉴于甲方需要将其[项目名称]项目发包给乙方进行承包经营，双方经过友好协商，达成如下协议：一、承包事项乙方同意对甲方的[项目名称]项目进行承包经营。承包期间，乙方需负责项目的日常运营和管理，并承担相应的风险和收益。甲方则负责提供项目的相关资源和支持，以确保项目的顺利进行。二、承包期限本合同的承包期限为[承包期限]，自[起始日期]起至[终止日期]止。承包期限届满后，双方如需继续合作，应另行签订书面协议。三、承包费用及支付方式1.承包费用：乙方在承包期间内，需向甲方支付承包费用。具体费用标准根据项目的实际情况和双方协商确定。2.支付方式：乙方应在每月的第一个工作日向甲方支付承包费用。支付方式为银行转账，具体账户信息如下：开户银行：[开户银行名称]账户名称：[账户名称]银行账号：[银行账号]四、双方权利义务1.甲方权利：甲方有权对乙方的承包经营活动进行监督，确保乙方按照合同约定进行运营和管理。同时，甲方有权在乙方违约或未能按时支付承包费用时，解除本合同并要求乙方承担相应的违约责任。2.甲方义务：甲方需按时向乙方提供项目的相关资源和支持，包括但不限于场地、设备、人员等。同时，甲方需尊重乙方的专业能力和经验，在合理范围内给予乙方自主经营权。3.乙方权利：乙方有权在承包期间内自主进行项目的运营和管理，甲方不得随意干涉。乙方有权在承包期限届满后，根据市场需求和项目情况，选择是否继续与甲方合作。4.乙方义务：乙方需按时向甲方支付承包费用，并确保项目的顺利进行。乙方需遵守相关法律法规和甲方的规章制度，不得从事违法违规行为。同时，乙方需积极配合甲方的监督和检查，确保承包经营活动的合规性。五、违约责任1.甲方违约：如甲方未能按时提供项目的相关资源和支持，或随意干涉乙方的承包经营活动，或擅自解除本合同，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据项目的实际情况和双方协商确定。2.乙方违约：如乙方未能按时支付承包费用，或从事违法违规行为，或未能确保项目的顺利进行，需承担相应的违约责任。具体违约责任根据项目的实际情况和双方协商确定。六、争议解决方式本合同的争议解决方式如下：首先由双方进行友好协商；协商不成的，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法律事实，提供充分的证据材料，并按照法律程序进行。判决生效并执行完毕后，双方应遵守判决结果并履行相应的义务。需要强调的是，在争议解决过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作，不得提供虚假证据或隐瞒事实真相。同时，双方也应尊重对方的合法权益，不得采取任何形式的暴力手段或非法行为来解决问题。七、合同生效及终止条款1.合同生效：本合同自双方签字或盖章之日起生效。在合同生效前，双方应确保已经了解了合同的所有条款和条件，并已经充分协商达成一致意见。合同生效后，双方应严格遵守合同的约定和规定，确保合同的顺利实施。2.合同终止：在本合同期限届满或双方协商一致的情况下，可以终止本合同。合同终止后，乙方应尽快完成项目的收尾工作并归还甲方的相关资源和支持。甲方应在合理范围内协助乙方完成收尾工作并确保项目的顺利进行。同时，双方应遵守合同终止后的相关约定和规定，确保双方的合法权益得到保障。八、其他条款1.保密条款：双方应对本合同的内容以及项目运营过程中的商业机密、技术秘密等信息进行保密，不得向任何第三方泄露或传播。保密信息的范围包括但不限于项目计划书、商业计划书、技术文档等。违反保密条款的，需承担相应的法律责任。2.不可抗力条款：如因不可抗力因素（如自然灾害、政府政策调整等）导致本合同无法按时履行或无法完全履行的情况出现，双方可协商解决方案或根据法律法规进行相应处理。但乙方需确保在不可抗力因素发生后及时通知甲方并提供相关证明材料以便甲方进行备案和处理。3.通知条款：双方应及时将有关本合同执行过程中的重要事项通知对方。通知方式包括但不限于电话、短信、邮件等电子方式或书面方式。通知内容应清晰明确并涉及具体事项和日期等关键信息以便对方进行准备和处理。违反通知条款的需承担相应的违约责任。篇5甲方（发包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系人：[联系人姓名]联系电话：[公司联系电话]乙方（承包方）：[承包方公司名称]地址：[承包方公司地址]联系人：[承包方联系人姓名]联系电话：[承包方公司联系电话]鉴于甲方需要将其业务发包给乙方，并且乙方愿意接受甲方的发包，双方经过友好协商，达成如下协议：一、承包事项1.乙方同意按照甲方的要求，提供[具体服务内容]服务。2.乙方承诺在承包期间内，保证服务质量，按时完成甲方委托的任务。3.甲方有权对乙方的服务提出合理的建议和意见，乙方应当积极改进，提高服务质量。二、承包期限1.本合同的承包期限为[具体承包期限]，自[起始日期]起至[终止日期]止。2.双方同意，在承包期限届满后，根据双方协商的结果，可以续签本合同。三、报酬与支付方式1.乙方提供服务的报酬为[具体报酬金额]，该报酬已经包含了乙方的全部成本及利润。2.甲方有权在支付报酬时扣除因乙方原因造成的违约金或赔偿金。3.双方同意，报酬的支付方式为[具体支付方式]。四、质量保证1.乙方承诺提供优质的服务，保证服务结果符合甲方的要求。2.如因乙方原因导致服务结果不符合甲方要求，乙方应当承担相应的违约责任。五、保密义务1.双方同意，对于在本合同履行过程中获知的对方的商业秘密，应当保密，不得向任何第三方泄露。2.保密义务在本合同履行完毕后仍然存在，直到保密信息被公开或双方书面同意解除保密义务为止。六、违约责任1.如一方违反本合同的约定，应当承担相应的违约责任。2.违约责任的承担方式包括赔偿损失、支付违约金等，具体方式由双方协商确定。七、争议解决1.如双方在本合同履行过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可以向甲方所在地法院提起诉讼。八、其他条款1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同未尽事宜，由双方协商补充。甲方（发包方）：[公司名称]签字/盖章：[签字/盖章]日期：[日期]乙方（承包方）：[承包方公司名称]签字/盖章：[签字/盖章]日期：[日期]篇6甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将特定业务承包给乙方的事项，达成如下协议：一、承包事项甲方将以下业务承包给乙方：[具体业务名称]。乙方应在合同约定的范围内，按照甲方的要求，独立完成所承包的业务。二、承包期限本合同为不定期承包合同，承包期限为[具体期限]，自合同签订之日起生效。合同期满，双方可协商续签。三、承包费用及支付方式1.承包费用：乙方应按照合同约定的业务内容和要求，向甲方收取合理的承包费用。具体费用根据业务类型、工作量、工作时间等因素，由双方协商确定。2.支付方式：甲方应按时向乙方支付承包费用。支付方式为[具体支付方式]，支付周期为[具体支付周期]。乙方应在收到款项后，向甲方提供相应的发票和收据。四、业务要求及质量标准1.乙方应严格按照甲方要求，完成所承包的业务。如因乙方原因未能按时完成业务，乙方应承担相应的违约责任。2.乙方应保证所完成业务的质量符合甲方的要求。如因乙方原因导致业务质量不合格，乙方应承担相应的赔偿责任。五、违约责任及赔偿标准1.甲方如未按时向乙方支付承包费用，应承担相应的违约责任。具体违约责任根据违约原因、违约程度等因素，由双方协商确定。2.乙方如未按时完成业务或业务质量不合格，应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任根据违约原因、违约程度等因素，由双方协商确定。六、合同解除及终止条件1.双方可协商解除本合同。合同解除后，双方应友好协商解决相关事宜。2.如因不可抗力因素导致本合同无法继续履行，双方可协商终止本合同。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。七、争议解决方式及管辖法院1.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商无果，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁或诉讼机构由双方协商确定。2.本合同管辖法院为[具体管辖法院]。如双方发生争议并涉及诉讼，应向管辖法院提起诉讼。八、其他约定事项1.本合同为双方真实意思的表示，双方应认真履行本合同约定的义务。2.本合同未尽事宜，由双方协商补充。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字或盖章之日起生效。甲方（发包方）：[公司名称]法定代表人（负责人）：[姓名]签字（盖章）：[签字或盖章]日期：2025-05-0610:23:45乙方（承包方）：[公司名称]法定代表人（负责人）：[姓名]签字（盖章）：[签字或盖章]日期：2025-05-0610:23:45篇7甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方将特定业务承包给乙方的事项，经友好协商，达成如下协议：一、承包事项甲方将以下事项承包给乙方：1.[具体事项1]2.[具体事项2]3.[具体事项3]二、承包期限本合同承包期限为_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。合同到期后，双方可协商续签。三、承包费用及支付方式1.承包费用：乙方应按照合同约定向甲方支付承包费用。具体费用及支付方式如下：（1）[具体费用1及支付方式]（2）[具体费用2及支付方式]（3）[具体费用3及支付方式]2.乙方需在合同签订后_____日内向甲方支付承包费用。如乙方未按时支付，甲方有权解除本合同并要求乙方承担相应的违约责任。四、权利义务1.甲方的权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定履行承包义务。（2）甲方有权监督乙方的承包工作，并提出改进意见。（3）甲方应按时向乙方支付承包费用。（4）甲方应协助乙方解决承包过程中遇到的问题。2.乙方的权利义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付承包费用。（2）乙方应按时向甲方交付承包成果。（3）乙方应接受甲方的监督与指导。（4）乙方应确保承包工作的质量与安全。五、违约责任1.甲方如未按时支付承包费用，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。2.乙方如未按时完成承包工作，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。3.双方应友好协商解决违约问题，如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。六、其他约定事项1.双方应友好协商解决本合同未尽事宜。如需补充，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。3.本合同如需修改，需经双方协商一致后书面修改。修改后的合同具有同等法律效力。4.本合同如发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。仲裁或诉讼地点为_____。仲裁或诉讼期间，双方应继续履行本合同未涉争议的部分。篇8甲方（发包方）：[公司名称]乙方（承包方）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用