猪圈施工合同

猪圈施工合同甲方（发包方）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系电话：__________________

乙方（承包方）：姓名：__________________身份证号：__________________地址：__________________联系电话：__________________

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就乙方承包甲方猪圈建设工程事宜达成如下协议：

一、工程概况1.工程名称：[猪圈具体名称]2.工程地点：[详细地点]3.工程内容及规模：新建猪圈[X]间，每间面积为[X]平方米，总建筑面积为[X]平方米。猪圈的建筑结构为[具体结构类型，如砖混结构、轻钢彩板结构等]。包括但不限于猪圈主体工程、屋顶防水工程、墙面粉刷工程、地面硬化工程、通风系统安装工程、照明系统安装工程、排水系统工程等。（可根据实际情况详细列举）4.工程承包方式：乙方包工包料。

二、工程期限1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.总工期：[工期天数]天。4.因以下原因造成工期延误，经甲方书面确认后，工期相应顺延：不可抗力因素，如自然灾害、政府政策调整等。设计变更或工程量增加。甲方未按合同约定提供施工条件，如场地未平整、水电未接通等。因甲方原因造成的其他延误。

三、工程质量及验收1.工程质量标准：乙方必须严格按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范及相关标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。主要建筑材料及构配件必须符合国家标准，并提供质量合格证明文件。2.验收方式：工程竣工后，乙方应提前[X]天通知甲方进行验收。甲方在接到乙方验收通知后，应在[X]天内组织相关人员进行验收。如甲方在规定时间内未组织验收，视为验收合格。验收内容包括工程质量、工程数量、工程规格等是否符合合同约定。如验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。整改费用由乙方承担，整改期间不计入工期。

四、工程价款及支付方式1.工程价款：本工程总价款为人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元）。此价款为固定总价，包含完成本工程所需的全部费用，除因甲方设计变更或不可抗力因素外，不因任何原因调整。2.支付方式：合同签订后，甲方支付工程预付款人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元），占总价款的[X]%。基础工程完工并经甲方验收合格后，支付工程进度款人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元），占总价款的[X]%。主体工程完工并经甲方验收合格后，支付工程进度款人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元），占总价款的[X]%。工程全部竣工并经甲方验收合格后，支付至工程总价款的[X]%，即人民币[大写金额]元整（小写：￥[X]元）。剩余工程总价款的[X]%作为质量保证金，在工程竣工验收合格满[X]个月后，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。

五、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利：有权对工程质量、进度、安全等进行监督检查，提出意见和建议。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、规格等完成工程任务。有权对乙方提供的材料、构配件等进行检验。2.义务：按照合同约定的时间和方式支付工程价款。向乙方提供施工所需的场地、水源、电源等施工条件，并保证其满足施工要求。协助乙方办理相关施工许可证等手续。负责协调施工过程中与周边居民及相关部门的关系，确保施工顺利进行。

（二）乙方权利与义务1.权利：有权要求甲方按照合同约定支付工程价款。有权要求甲方提供施工所需的场地、水源、电源等施工条件。在施工过程中，如遇到不可抗力因素或甲方原因造成的停工、窝工等情况，有权要求甲方给予相应的补偿。2.义务：按照合同约定的时间、质量、规格等完成工程任务，确保工程质量达到合格标准。负责施工过程中的安全管理工作，承担施工过程中的安全责任。如发生安全事故，乙方应立即采取措施进行抢救，并承担相应的法律责任和经济损失。按照国家有关规定和合同约定，提供施工所需的材料、构配件等，并保证其质量符合要求。接受甲方的监督检查，按照甲方的要求及时整改存在的问题。在工程竣工后，负责清理施工现场，做到工完场清。

六、材料设备供应1.乙方负责采购工程所需的全部材料、构配件等，并保证其质量符合国家标准和合同约定。2.乙方采购的材料、构配件等应具有质量合格证明文件，并在使用前向甲方提供样品及质量证明文件，经甲方检验合格后方可使用。3.甲方有权对乙方采购的材料、构配件等进行抽检，如发现质量不合格，乙方应负责更换，并承担由此造成的一切损失。

七、违约责任1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。如甲方未按照合同约定提供施工条件，导致工期延误或乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。如甲方擅自变更设计或增加工程量，应按照变更或增加部分的工程造价支付给乙方，并相应顺延工期。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定的时间、质量、规格等完成工程任务，每逾期一天，应按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[X]天的，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程价款，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。如乙方提供的材料、构配件等质量不合格，乙方应负责无偿更换，并承担由此造成的一切损失。如因质量问题给甲方造成其他损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。如乙方在施工过程中违反安全规定，导致发生安全事故，乙方应承担全部法律责任和经济损失。如乙方擅自转包或分包工程，甲方有权解除合同，乙方应返还已收取的工程价款，并按照工程总价款的[X]%向甲方支付违约金。

八、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由