2025版FIDIC土木工程施工合同条件

2025版FIDIC土木工程施工合同条件正文第一条工程范围1.1承包范围本合同项下，承包人同意按照合同文件的要求，在发包人提供的工程场地内，完成如下土木工程施工工作：(1)按照合同文件approved的设计图纸、技术规范和技术说明进行施工；(2)包括但不限于（具体描述工程内容，如道路、桥梁、隧道、排水系统等）；(3)承包人应负责完成上述工程的所有相关工作，包括但不限于材料供应、设备安装、试验检测、质量控制等。1.2设计责任发包人负责提供本工程的设计文件，包括但不限于（具体说明设计文件的范围和内容）。承包人应严格按照设计文件进行施工，未经发包人书面同意，不得擅自更改设计文件或施工方案。如有需要，承包人应向发包人提出书面建议，待发包人审核批准后方可实施。1.3开工准备承包人应在合同签订后日内完成施工现场的准备工作，包括但不限于场地清理、临时设施搭建、施工设备和材料进场等，以确保工程按照合同约定的开工日期正式开始施工。第二条合同文件2.1合同文件组成本合同文件由以下部分组成，各部分具有同等法律效力：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)招标文件；(5)合同条款；(6)技术规范和技术说明；(7)设计图纸；(8)工程量清单；(9)由双方确认的其他文件。2.2合同文件解释优先顺序当合同文件出现矛盾或歧义时，解释顺序为：(1)本合同协议书；(2)中标通知书；(3)投标书及其附件；(4)招标文件；(5)合同条款；(6)技术规范和技术说明；(7)设计图纸；(8)工程量清单；(9)其他相关文件。2.3合同文件的补充与修改任何对合同文件的补充或修改，均应由双方协商一致并签署书面协议，作为本合同的组成部分。第三条时间安排3.1开工日期与工期(1)本工程的计划开工日期为年月日，工期为日历天；(2)承包人应严格按照合同约定的工期完成施工任务，如遇不可抗力或其他特殊情况，需延长工期，承包人应在事件发生后日内向发包人提交书面申请，经发包人审核批准后方可顺延工期。3.2进度计划承包人应于开工前日内编制详细的施工进度计划，并报发包人审核。发包人应在收到进度计划后日内书面通知承包人是否同意。如发包人未在规定时间内提出异议，视为同意承包人的进度计划。3.3进度检查与调整发包人有权对承包人的施工进度进行检查，如发现承包人未按进度计划执行，发包人可要求承包人采取赶工措施，承包人应在接到通知后日内提交赶工计划，经发包人审核同意后执行。第四条质量要求4.1质量标准本工程的质量应符合国家、行业及地方相关标准和规范，满足合同文件的要求。具体质量标准为：(1)国家标准：；(2)行业标准：；(3)地方标准：；(4)合同文件中的技术规范和技术说明。4.2质量保证措施承包人应建立完善的质量保证体系，制定详细的质量控制计划，并报发包人审核。发包人有权对承包人的质量保证体系进行检查和监督。4.3检查与检验(1)承包人应按合同约定进行施工过程中的质量检查和检验；(2)发包人有权对承包人的施工质量进行检查和监督，如发现质量问题，发包人可要求承包人进行整改；(3)所有隐蔽工程均需经发包人和监理单位验收合格后方可覆盖。4.4不合格工程的处理如承包人施工的工程不符合质量要求，发包人有权要求承包人返工、修复或重建。产生的费用由承包人承担，工期不予延长。第五条合同价格与支付5.1合同价格本工程的合同总价为人民币元（大写：元整），其中包含设计费、施工费、材料费、设备费、管理费、利润及税金等所有费用。合同价格的组成详见工程量清单。5.2工程款支付(1)工程预付款：发包人应在合同签订后日内支付合同总价的%，作为工程预付款；(2)进度款支付：按月支付，承包人每月日前向发包人提交已完成工程量的证明文件，发包人应在日内审核并支付相应工程款；(3)竣工结算：工程竣工验收合格后，承包人应在日内提交完整的结算资料，发包人应在日内审核并支付剩余工程款。5.3合同价格调整(1)由于法律法规变化引起的价款调整；(2)由于物价波动引起的价款调整；(3)双方约定的其他调整事项。第六条变更与索赔6.1变更程序(1)工程变更应由发包人或承包人提出，经双方协商一致后以书面形式确认；(2)承包人应在收到变更指令后日内提交变更施工方案及费用预算，发包人应在日内审核并书面确认。6.2索赔程序(1)承包人应在索赔事件发生后日内向发包人提交索赔通知书；(2)发包人应在收到索赔通知书后日内进行审核，双方协商确定索赔金额；(3)索赔事件的处理结果应在日内形成书面协议，作为合同的补充文件。6.3争议处理(1)双方应友好协商解决争议；(2)协商不成时，可向仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条合同的终止与解除7.1合同终止(1)合同履行完毕，双方权利义务履行完毕，合同终止；(2)经双方协商一致，可以提前终止合同。7.2合同解除(1)承包人严重违约导致合同无法履行，发包人有权解除合同；(2)发包人未按约定支付工程款，经承包人催告后仍不支付，承包人有权解除合同；(3)不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第八条争议解决8.1友好协商双方应通过友好协商解决争议，协商不成时，可采取以下方式解决：(1)申请仲裁；(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条保险与担保9.1工程保险承包人应为本工程办理工程一切险，保险范围包括但不限于施工期间的人员、设备、材料及已完成的工程。保险费用由承包人承担，保险单副本应提交发包人备案。9.2第三者责任保险承包人应为施工期间可能造成的第三者责任购买保险，保险金额不得低于人民币元。保险单副本应提交发包人备案。第十条保证与验收10.1质量保证金(1)承包人应按照合同总价的%向发包人缴纳质量保证金；(2)质量保证金的退还时间为工程竣工验收合格后年，期间如发生质量问题，承包人应负责修复，修复费用从质量保证金中扣除。10.2竣工验收(1)工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工验收申请报告及完整的竣工资料；(2)发包人应在日内组织有关部门和单位进行竣工验收，验收合格后双方签署竣工验收证书；(3)如验收不合格，承包人应在发包人指定的期限内修复并重新申请验收。第十一条通知与通讯11.1书面通知(1)本合同项下的所有通知、请求、同意、批准等应以书面形式发出；(2)通知应通过挂号信、特快专递或传真方式发送，并应附有送达证明。11.2通讯地址(1)发包人地址：；(2)承包人地址：。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力包括但不限于战争、动乱、自然灾害、政府行为等无法预见、不可避免且无法克服的客观事件。12.2不可抗力的处理(1)不可抗力事件发生后，双方应采取积极措施减少损失；(2)因不可抗力导致的工期延误，经双方确认后，工期可相应顺延；(3)因不可抗力造成的损失，双方协商分摊责任。第十三条其他条款13.1合同份数本合同一式份，发包人和承包人各执份，具有同等法律效力。13.2合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。13.3补充协议本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。签署发包人（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月