光伏钢结构施工合同范例

光伏钢结构施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（发包方）：_____________________________

乙方（承包方）：_____________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包、乙方施工的光伏钢结构工程，经友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：_____________________________

1.2工程地点：_____________________________

1.3工程规模：_____________________________

1.4工程内容：光伏钢结构施工及安装

1.5工期：_____________________________

1.6工程质量：符合国家现行标准及设计要求

二、工程款支付

2.1乙方应在工程开工前向甲方提交施工图纸、施工方案、施工组织设计等相关资料，甲方在收到资料后3个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款。

2.2甲方在工程进度达到设计要求、施工质量合格、材料验收合格的前提下，按以下进度支付工程款：

（1）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的20%。

（2）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的30%。

（3）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的20%。

（4）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的10%。

2.3工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告及相关资料后30个工作日内支付剩余工程款。

三、工程验收

3.1工程竣工验收合格标准：

（1）工程质量符合国家现行标准及设计要求。

（2）工程进度达到合同约定的工期。

（3）工程款支付符合合同约定。

3.2工程竣工验收：

（1）工程竣工验收由甲方组织，乙方应按时参加。

（2）工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工验收报告及相关资料后30个工作日内支付剩余工程款。

四、违约责任

4.1乙方未能按合同约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。

4.2乙方施工过程中，若出现质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

4.3甲方未能按合同约定时间支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付未支付工程款0.1%的违约金。

五、争议解决

5.1甲方与乙方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他约定

6.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.光伏钢结构工程设计图纸

2.施工图纸及技术资料

3.甲方支付凭证

4.工程验收报告

5.其他相关资料

甲方（盖章）：_____________________________

乙方（盖章）：_____________________________

签订日期：_____________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（发包方）：_____________________________

乙方（承包方）：_____________________________

第三方（监理方）：_____________________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方及第三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包、乙方施工的光伏钢结构工程，由第三方进行监理，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：_____________________________

1.2工程地点：_____________________________

1.3工程规模：_____________________________

1.4工程内容：光伏钢结构施工及安装

1.5工期：_____________________________

1.6工程质量：符合国家现行标准及设计要求

二、工程款支付

2.1乙方应在工程开工前向甲方提交施工图纸、施工方案、施工组织设计等相关资料，甲方在收到资料后3个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款。

2.2甲方在工程进度达到设计要求、施工质量合格、材料验收合格的前提下，按以下进度支付工程款：

（1）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的20%。

（2）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的30%。

（3）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的20%。

（4）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的10%。

2.3工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告及相关资料后30个工作日内支付剩余工程款。

三、第三方监理职责

3.1第三方作为监理方，对工程进行全过程监理，确保工程进度、质量及安全符合合同约定。

3.2第三方应按照国家有关法律法规和行业标准，对工程进行严格监理，发现问题及时通知乙方整改。

3.3第三方应定期向甲方提交监理报告，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。

四、甲方权益保障

4.1甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

4.2甲方有权对乙方施工过程中出现的质量问题进行监督检查，要求乙方及时整改。

4.3甲方有权对乙方违反合同约定的行为进行制止，并要求乙方承担相应责任。

4.4甲方有权对第三方监理工作进行监督，确保监理工作符合合同约定。

五、乙方违约及限制条款

5.1乙方未能按合同约定时间完成工程，每延迟一天，应向甲方支付合同总价款的0.1%作为违约金。

5.2乙方施工过程中，若出现质量问题，乙方应承担修复责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

5.3乙方不得擅自更改工程设计和施工方案，如需更改，应经甲方同意，并承担由此产生的费用。

5.4乙方不得在工程现场从事与工程无关的活动，不得损害甲方利益。

六、第三方权利及义务

6.1第三方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

6.2第三方有权对乙方施工过程中出现的质量问题进行监督检查，要求乙方整改。

6.3第三方有权对乙方违反合同约定的行为进行制止，并要求乙方承担相应责任。

6.4第三方应按照合同约定，独立、公正地履行监理职责。

七、争议解决

7.1甲方与乙方及第三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2本合同一式三份，甲乙双方及第三方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

第三方介入的意义和目的在于提高工程监理的专业性和独立性，确保工程质量、进度和安全，降低甲方的风险。甲方为主导的目的和意义在于保障甲方权益，确保工程按照预定目标完成，降低成本，提高效益。

甲方（盖章）：_____________________________

乙方（盖章）：_____________________________

第三方（盖章）：_____________________________

签订日期：_____________________________

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（发包方）：_____________________________

乙方（承包方）：_____________________________

第三方（监理方）：_____________________________

鉴于甲方拟投资建设一光伏发电项目，乙方作为承包方负责项目的施工建设，第三方作为监理方负责对施工过程进行监督管理，为保证工程质量和施工安全，甲乙双方及第三方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，达成如下协议：

一、工程概况

1.1工程名称：光伏发电项目施工合同

1.2工程地点：_____________________________

1.3工程规模：_____________________________

1.4工程内容：光伏发电项目施工建设

1.5工期：_____________________________

1.6工程质量：符合国家现行标准及设计要求

二、工程款支付

2.1乙方应在工程开工前向甲方提交施工图纸、施工方案、施工组织设计等相关资料，甲方在收到资料后3个工作日内支付合同总价款的10%作为预付款。

2.2甲方在工程进度达到设计要求、施工质量合格、材料验收合格的前提下，按以下进度支付工程款：

（1）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的20%。

（2）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的30%。

（3）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的20%。

（4）工程进度达到设计要求且质量合格，支付合同总价款的10%。

2.3工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告及相关资料后30个工作日内支付剩余工程款。

三、第三方监理职责

3.1第三方作为监理方，对工程进行全过程监理，确保工程进度、质量及安全符合合同约定。

3.2第三方应按照国家有关法律法规和行业标准，对工程进行严格监理，发现问题及时通知乙方整改。

3.3第三方应定期向甲方提交监理报告，包括但不限于工程进度、质量、安全等方面。

四、乙方权益保障

4.1乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、标准支付工程款。

4.2乙方有权对甲方提供的施工图纸、施工方案等进行审核，如有不合理之处，有权要求甲方进行修改。

4.3乙方有权对施工过程中出现的质量问题进行整改，并要求甲方提供必要的支持和配合。

4.4乙方有权在工程进度符合约定的情况下，要求甲方按照合同约定支付工程款。

五、甲方违约及限制条款

5.1甲方未能按合同约定时间支付工程款，每延迟一天，应向乙方支付未支付工程款0.1%的违约金。

5.2甲方不得擅自更改工程设计和施工方案，如需更改，应经乙方同意，并承担由此产生的费用。

5.3甲方不得在施工过程中对乙方进行不合理的要求，影响乙方正常施工。

六、第三方权利及义务

6.1第三方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。

6.2第三方有权对乙方施工过程中出现的质量问题进行监督检查，要求乙方整改。

6.3第三方有权对乙方违反合同约定的行为进行制止，并要求乙方承担相应责任。

6.4第三方应按照合同约定，独立、公正地履行监理职责。

七、争议解决

7.1甲乙双方及第三方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同