期房房屋转让协议与期房购买后续合同6篇

期房房屋转让协议与期房购买后续合同6篇篇1甲方（出让方）：__________________身份证号码：______________________联系方式：______________________乙方（受让方）：__________________身份证号码：______________________联系方式：______________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房购房权益，现甲方决定将该期房权益转让给乙方，经双方友好协商，达成以下协议条款，以资共同信守。一、期房转让基本信息1.期房项目名称：______________________2.期房地址：______________________3.期房购房合同编号：______________________4.期房转让价格（人民币）：大写______________________元整，小写￥____________元。二、转让条款1.甲方保证自己合法拥有该期房的转让权益，并保证该期房的转让不会侵犯任何第三方的合法权益。2.甲方应向乙方提供与该期房相关的所有证明材料，包括但不限于购房合同、付款凭证等。3.双方完成签署本协议后，乙方将支付定金给甲方作为诚意金，待该期房交付并完成相关过户手续后，乙方支付剩余款项。4.期房交付标准以开发商交付标准为准，相关风险在交付时转移给乙方。三、购买后续事宜1.期房交付后的产权登记：甲方应协助乙方办理该期房的产权登记手续，相关费用由乙方承担。2.产权归属：自期房交付并完成产权登记之日起，该期房的产权归乙方所有。3.甲方在产权登记完成前不得将该期房再次转让或设立其他权利负担。四、违约责任1.若甲方违反本协议任何条款导致乙方遭受损失，甲方应赔偿乙方的全部损失。2.若乙方未按约定支付款项，除承担违约责任外，还应承担因此产生的所有费用。五、争议解决1.本协议的履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.诉讼期间，双方应继续履行本协议不涉及争议的其他条款。六、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（出让方）：______________________（签字/盖章）日期：______________________乙方（受让方）：______________________（签字/盖章）日期：______________________以上协议内容已详阅并理解，签署此协议为真实意思表示。（以下为见证人信息）见证人：______________________（签字/盖章）日期：______________________---页脚---篇2甲方（出让方）：____________________身份证号：_________________________联系方式：__________________________乙方（受让方）：____________________身份证号：_________________________联系方式：__________________________鉴于甲方与开发商签订的购房合同且已取得预售资格，现甲方愿意将此项期房权益转让给乙方，经双方友好协商，达成如下协议条款：一、期房概述甲方所持有之期房位于___________，由___________开发商开发，房屋类型为___________，建筑面积为___________平方米。房屋交付日期预计为__________年。其他相关权益包括但不限于停车位、公共设施等一并转让。详细情况请参照甲方与开发商签订的购房合同及其附件。二、转让条款1.转让价格：甲、乙双方经协商一致同意，本次期房转让价格为人民币大写__________元整（小写￥___________元）。此价格包含所有相关权益及后续费用。2.支付方式：乙方应在签订本协议后______天内支付首付款人民币大写_______元整（小写￥______元）给甲方。待开发商交付房屋并办理相关产权登记后，乙方支付尾款人民币大写_______元整（小写￥______元）。所有款项应通过银行转账方式支付至甲方指定账户。3.产权登记：房屋产权登记在开发商交付房屋后，由甲方协助乙方办理相关手续，确保乙方顺利成为房屋合法所有者。三、风险承担自本协议签订之日起至房屋交付之日的风险由甲方承担；房屋交付之后的风险由乙方承担。若因开发商原因导致的延期交付或其他违约情况，由甲方负责协调解决并承担相应责任。若因不可抗力因素导致的风险，双方各自承担相应损失。四、违约责任1.若乙方未按照本协议约定的时间支付款项，视为违约，甲方有权解除本协议并要求乙方支付违约金。2.若甲方未能履行本协议中的义务导致乙方遭受损失，甲方需承担相应赔偿责任。五、后续事项处理1.房屋交付后的物业管理费用、水电费用等日常费用由乙方承担。2.房屋装修、税费等事宜由双方另行协商并签订补充协议。3.本协议未尽事宜，由双方友好协商解决，协商结果作为本协议的补充条款。如协商不成可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本协议自双方签字盖章之日起生效。篇3甲方（卖方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________乙方（买方）：____________________身份证号码：____________________联系方式：____________________鉴于甲方拥有一项期房的权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就甲方将该项期房权益转让给乙方的事宜，达成以下协议：一、期房转让事项1.期房基本信息：该期房位于______（详细地址），房屋类型为______，房屋面积为______平方米。2.转让价格：甲方同意以人民币______元（大写：______元整）的价格将期房权益转让给乙方。3.转让时间：自本协议签署之日起，甲方将期房权益转让给乙方。二、甲乙双方的责任与义务1.甲方保证对所转让的期房权益享有完全的所有权，并保证无任何形式的抵押、查封、第三方主张权利等情形。2.乙方应按照本协议的约定支付转让款项。3.期房交付时，甲方应协助乙方办理相关手续，确保乙方顺利成为期房的合法所有者。4.甲乙双方共同承担后续期房的产权办理、税费缴纳等相关义务。三、期房购买后续事宜1.产权办理：甲方应在期房交付后，协助乙方办理产权登记手续，确保乙方取得房屋的合法产权。2.税费缴纳：甲乙双方应按照国家和地方的相关规定，共同承担并缴纳与期房相关的税费。3.房屋交付：期房交付时，甲方应提供相关的交付证明文件，并保证房屋符合约定的交付标准。4.风险管理：甲乙双方应共同应对期房可能存在的风险，如延期交付、质量问题等，并共同采取措施予以解决。四、违约责任1.若甲方违反本协议的约定，导致乙方无法取得期房的权益，甲方应退还乙方已支付的款项，并承担违约责任。2.若乙方未按本协议约定支付转让款项，甲方有权解除本协议，并追究乙方的违约责任。五、争议解决1.本协议的履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均有权向所在地人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。3.本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商补充。甲方（签字）：____________________日期：____________________乙方（签字）：____________________日期：____________________篇4甲方（出让方）：__________________身份证号码：______________________联系方式：______________________乙方（受让方）：__________________身份证号码：______________________联系方式：______________________鉴于甲方拥有一套期房，并有意向将其转让给乙方，双方在公平、公正、自愿的原则下，就甲方期房的转让及后续购买事宜，达成以下协议：第一条转让标的1.1甲方将其所拥有的期房（以下简称“该房屋”）转让给乙方。该房屋的具体信息如下：房屋地址：______________________房屋面积：______________________平方米购房合同编号：__________________开发商及楼盘名称：______________交付日期（预计）：______________其他相关房屋权益一并转让。第二条转让价格及支付方式2.1双方商定该房屋的转让价格为人民币大写：______________________元整（小写：______元）。此价格包括但不限于房屋本身价值、相关税费等。第三条期房交付及所有权转移3.1甲方应在房屋交付日期到来时，配合乙方办理相关购房手续，确保乙方顺利成为该房屋的合法所有者。3.2房屋所有权自购房手续办理完毕后转移给乙方。在此之前，甲方不得再对该房屋进行处置。第四条后续购房事宜约定4.1乙方应在房屋交付后按照购房合同的约定支付余款。4.2甲乙双方应按照开发商的要求共同办理房屋贷款（如有）。4.3甲乙双方共同承担该房屋后续的物业管理费、税费等费用。第五条违约责任及赔偿5.1若甲方在房屋交付前擅自处置该房屋，导致乙方无法获得所有权，甲方应退还乙方已支付的所有款项，并支付违约金。5.2若乙方未按约定支付款项或办理相关手续，应支付违约金。具体违约金额及支付方式由双方另行协商。第六条争议解决6.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。经过双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（出让方）：__________________（签字）日期：_______盖章（如有）：______________乙方（受让方）：__________________（签字）日期：_______盖章（如有）：______________注意：本合同为重要法律文件，签署前请仔细核对所有信息并充分理解各项条款内容。如有任何疑问，建议咨询专业法律顾问。篇5甲方（出让方）：__________________身份证号码：______________________联系方式：________________________乙方（受让方）：__________________身份证号码：______________________联系方式：________________________鉴于甲方拥有一份未交付的期房购买权益，现甲方有意将此权益转让给乙方，经双方友好协商，达成以下协议：一、期房转让事项1.期房基本信息：项目名称、房屋地址、购房合同编号、房屋面积、购房总价等。2.转让内容：甲方将其在期房购买合同中的所有权益转让给乙方，包括但不限于房屋所有权、使用权、处置权等。3.转让价格：双方约定转让总价为______元人民币（大写：______元整），该价格包含所有与期房相关的权益。二、期房购买后续事宜1.甲乙双方同意，在期房交付后，由乙方继续履行购房合同中的所有义务，包括但不限于房屋贷款的偿还、物业费用的缴纳等。2.期房交付后的产权登记、产权证书办理等事宜，也由乙方负责办理，甲方应提供必要的协助。3.如因购房产生的后续费用，包括但不限于契税、物业费等，由乙方承担。三、双方责任与义务1.甲方应确保所转让的期房权益的真实性和合法性，保证无第三方主张权利。2.乙方有义务按照约定支付转让款项，并履行购房合同中的所有义务。3.双方应共同办理期房的转让手续，确保交易的合法性和有效性。4.期房交付后的风险由乙方承担。四、违约责任1.若甲方提供的期房权益存在纠纷或瑕疵，导致乙方无法取得房屋所有权，甲方应退还乙方已支付的转让款项并赔偿乙方的损失。2.若乙方未按照约定支付转让款项或履行购房合同义务，应承担违约责任。五、争议解决方式如因本协议产生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向所在地人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。甲方（出让方）：__________________（签字/盖章）日期：______________________________乙方（受让方）：__________________（签字/盖章） 日期：______________________________（以下空白留作签字） --------------------------此空白处可根据实际需求修改-------------------- -----------------------END----------------------------- 篇6合同编号：XXXXXXXXXXXXXXX甲方（卖方、转让方）：__________________身份证/护照号码：_________________________住址：_____________________________________联系方式：_____________________________乙方（买方、受让方）：___________________身份证/护照号码：_________________________住址：_____________________________________联系方式：_____________________________鉴于甲、乙双方基于自愿原则，甲方欲将其所购期房房屋的部分权利与义务转让给乙方，经友好协商，现就相关事宜达成如下协议：一、转让标的甲方将所拥有的位于__________的期房（以下简称“该物业”）的部分权益转让给乙方。物业的具体情况包括但不限于建筑面积、户型、购房合同编号等详见附件。二、转让价格及支付方式双方约定转让价格为人民币大写__________元整（小写￥__________元）。乙方应按照以下方式支付价款：（一）合同签订之日起______日内支