临建工程施工质量管理协议7篇

临建工程施工质量管理协议7篇篇1甲方（建设单位）：[公司名称]乙方（施工单位）：[公司名称]根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行临建工程施工质量管理事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]4.工程规模：建筑面积[建筑面积]平方米二、工期要求2.开工日期：[开工日期]3.竣工日期：[竣工日期]4.总工期：自开工之日起[总工期]天三、质量标准1.临建工程施工质量管理应达到以下质量标准：2.工程质量应符合《建筑工程施工质量验收规范》等相关标准的要求。3.乙方应建立健全质量管理体系，确保施工质量管理工作的有效实施。4.甲方有权对施工质量进行监督，提出改进意见。四、付款方式1.临建工程施工质量管理费用按照以下方式支付：2.甲方应在签订合同后[签订合同后付款天数]天内向乙方支付合同总金额的[签订合同后付款比例]%。3.甲方应在施工完成后[施工完成后付款天数]天内向乙方支付合同总金额的[施工完成后付款比例]%。4.甲方应在竣工验收后[竣工验收后付款天数]天内向乙方支付合同总金额的[竣工验收后付款比例]%。5.甲方应在保修期满后[保修期满后付款天数]天内向乙方支付合同总金额的[保修期满后付款比例]%。6.甲方应支付的其他费用，如施工变更、材料超供等，应按照合同条款执行。五、施工质量管理责任1.乙方应建立健全施工质量管理机构，配备足够的管理人员和技术人员。2.乙方应制定详细的施工质量管理计划，明确施工质量管理目标、措施和方法。3.乙方应对施工人员进行质量教育和培训，提高施工人员的质量意识和技能水平。4.乙方应定期组织施工质量检查，及时发现并处理施工质量问题。5.乙方应建立健全施工质量管理档案，记录施工质量管理工作的实施情况。6.甲方应对施工质量管理进行监督，提出改进意见。如因乙方施工质量问题造成工程停工、返修等损失，乙方应承担相应的责任和损失。7.如因甲方原因造成施工质量管理困难或无法实施，甲方应承担相应的责任和损失。六、竣工验收与保修1.临建工程施工完成后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后[竣工验收申请提交后验收天数]天内组织竣工验收。2.竣工验收时，乙方应提供完整的竣工资料和验收报告。甲方应组织专业人员对竣工资料进行审查，并对工程进行现场验收。3.竣工验收后，双方应签订竣工验收报告，确认工程质量符合合同约定和法律法规的要求。4.工程保修期自竣工验收之日起算，为期[保修期年限]年。在保修期内，乙方应对因施工原因造成的工程质量问题进行维修。甲方应支付相应的维修费用。5.如因甲方原因造成工程质量问题，甲方应承担相应的责任和损失。如因不可抗力因素造成工程质量问题，双方应协商解决。6.在保修期结束后，双方应签订保修期结束确认书，确认工程保修期结束。如仍有未解决的问题，双方应协商解决。如协商不成，可通过仲裁或诉讼解决。篇2协议编号：XXXX-XXXX-XXXX协议签订日期：XXXX年XX月XX日协议生效日期：XXXX年XX月XX日协议签订地点：XXXX甲方（建设单位）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。乙方（施工单位）：XXXX，统一社会信用代码：XXXX，地址：XXXX，法定代表人：XXXX，联系方式：XXXX。根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就临建工程施工质量管理达成如下协议：一、工程概况工程名称：XXXX工程地点：XXXX工程内容：XXXX二、施工质量管理要求1.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量符合相关标准和规范。2.乙方应建立健全的施工质量管理制度，明确各级人员的质量责任，加强施工过程中的质量监控。3.乙方应做好施工记录，记录施工过程中的重要环节和关键数据，确保施工质量的可追溯性。4.乙方应积极配合甲方的质量检查和验收工作，对甲方提出的问题及时整改。三、质量保证措施1.乙方应确保使用的建筑材料、构配件和设备符合相关标准和要求，不得使用假冒伪劣产品。2.乙方应加强对施工人员的培训和教育，提高施工人员的质量意识和技能水平。3.乙方应制定应急预案，对可能出现的施工质量问题进行及时处理和解决。四、验收与保修1.乙方应在工程竣工后，向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。2.验收时，乙方应向甲方提供完整的施工记录和材料清单等相关资料。3.甲方应在验收后出具验收报告，对乙方施工质量进行评价。4.工程保修期自验收之日起计，保修期为XX年。在保修期内，乙方应对施工质量的缺陷进行无偿维修。五、违约责任及赔偿损失1.乙方施工质量不符合合同约定的质量标准，甲方可要求乙方停工或返工，并赔偿因此造成的损失。2.乙方在施工过程中违反安全施工规定，造成甲方损失的，应赔偿甲方的全部损失。3.甲方未按照合同约定支付款项的，应支付逾期付款利息。六、争议解决方式及管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院管辖法院。篇3甲方（建设单位）：乙方（施工单位）：根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实守信的基础上，为确保临建工程施工质量，达成以下协议：一、工程概况1.工程名称：XXXX临建工程2.工程地点：XXXX3.工程规模：XXXX4.设计单位：XXXX5.监理单位：XXXX二、质量管理目标1.总体目标：确保工程质量符合设计要求和相关标准，创造优质工程。2.具体目标：-主体结构工程合格率100%；-装饰工程质量优良率95%；-安装工程质量优良率90%；-工程竣工验收合格率100%。三、质量管理体系1.甲方质量管理体系：甲方将建立项目质量管理体系，制定项目质量管理计划，明确各级人员的质量责任，确保质量管理的有效实施。2.乙方质量管理体系：乙方将建立健全的质量管理体系，制定施工质量控制措施，加强施工过程中的质量检查，确保施工质量符合标准要求。四、质量控制措施1.甲方质量控制措施：-甲方将设立项目管理团队，负责全面把控工程质量；-定期组织质量检查，对施工过程中的质量问题及时发现并整改；-对重要施工环节进行旁站监督，确保施工质量。2.乙方质量控制措施：-乙方将制定详细的施工质量控制计划，明确施工过程中的质量控制关键点；-加强施工人员的质量培训，提高施工人员的质量意识和技能水平；-定期开展质量自查自纠活动，及时发现并整改施工过程中的质量问题。五、质量检测与验收1.工程检测：甲乙双方将共同委托有资质的检测机构对材料进行抽样检测，确保材料质量符合标准要求。同时，乙方将按照施工质量控制计划进行施工过程的质量检测。2.工程验收：工程竣工后，甲乙双方将组织专业人员进行工程验收，确保工程质量符合设计要求和相关标准。对于验收中发现的问题，乙方将进行整改并重新提交验收。六、质量保修与服务1.质量保修：工程竣工后，乙方将提供至少一年的质量保修期。在保修期内，乙方将负责维修因施工原因造成的质量问题。对于因设计或材料原因造成的问题，乙方将协助甲方联系相关单位进行维修。2.质量服务：乙方将提供长期的质量服务，对于甲方提出的工程质量问题，乙方将及时响应并维修。同时，乙方也将提供技术咨询和服务，帮助甲方解决使用过程中的技术问题。七、违约责任与赔偿1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程进度款或未提供必要的设计和支持，导致乙方无法按时完成施工任务或施工质量不符合要求，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：如乙方在施工过程中存在质量问题或未按照合同约定完成施工任务，乙方应承担相应的违约责任。对于因乙方原因导致工程质量不符合要求的情况，乙方应负责整改并承担相应的费用。3.赔偿：对于因一方原因导致对方遭受的损失或损害，违约方应负责赔偿因此产生的全部损失。包括但不限于直接损失和间接损失。具体赔偿金额应根据实际情况进行协商确定。八、争议解决与仲裁篇4甲方（建设单位）：__________乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公正、诚实信用的原则基础上，就临建工程施工质量管理事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程质量：__________二、施工质量管理1.甲方应建立健全施工质量管理机构，配备专业管理人员，对施工质量进行全面管理。2.乙方应建立健全施工质量管理体系，制定施工质量管理措施，确保施工质量符合协议要求。3.甲方应定期组织施工质量管理培训，提高施工人员的质量意识和技能水平。4.乙方应定期进行施工质量管理自查，及时发现并处理施工质量问题。5.甲方应定期组织施工质量管理检查，对施工质量进行监督。6.乙方应配合甲方的施工质量管理检查，如实反映施工质量情况。7.甲方应根据施工质量管理检查结果，提出改进意见并监督乙方进行整改。8.乙方应根据甲方提出的改进意见，制定整改措施并落实整改。9.甲方应定期对施工质量管理进行总结和评估，确保施工质量管理水平不断提高。10.乙方应积极参与施工质量管理总结和评估工作，提出改进建议并落实改进措施。三、违约责任1.甲方未按照协议要求履行施工质量管理责任的，应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。2.乙方未按照协议要求履行施工质量管理责任的，应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。3.因一方违约导致工程质量不符合协议要求的，违约方应承担违约责任，并赔偿因此给对方造成的实际损失。4.因不可抗力导致工程质量不符合协议要求的，双方应协商解决。四、争议解决1.甲乙双方在履行协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。2.仲裁或诉讼应在双方协商确定的地点进行。如协商不成的，由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。3.在仲裁或诉讼期间，双方应继续履行协议中不涉及争议的其他部分。4.争议解决后，双方应继续履行协议直至工程完成并验收合格。五、其他约定事项1.甲方有权根据需要对协议内容进行补充或修改，但应及时通知乙方并征得乙方的同意。补充或修改后的协议内容自双方签字盖章之日起生效。2.乙方应严格遵守甲方的安全环保规定和施工现场管理规定，确保施工过程中的安全环保和文明施工。如因乙方违反规定造成事故或污染环境的，应由乙方承担全部责任。如因甲方违反规定造成事故或污染环境的，应由甲方承担全部责任。双方应对各自的责任进行明确约定并执行相关规定和要求。在发生争议时按照争议解决条款进行处理和解决。如有其他未尽事宜双方可协商补充完善本协议的约定。本协议的约定自签字盖章之日起生效并具有法律效力且受法律的保护和约束双方应共同遵守执行本协议的约定和要求完成施工任务实现施工目标确保工程质量符合要求达到竣工验收标准并通过竣工验收完成工程交付使用任务！篇5甲方：XXX公司（以下简称甲方）乙方：XXX公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关法规，为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：XXX临建工程2.工程地点：XXX3.承包范围：临建工程的施工图纸及工程量清单所示的全部内容4.承包方式：包工包料5.施工工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，工期XX天6.工程质量：合格7.合同价款：人民币XXXX元（大写：XXXX），此价格已包含所有临建工程的施工费用。二、甲方权利和义务1.负责办理建设方指定的各项手续。2.协助乙方做好工地现场的安全、质量、进度管理。3.按合同约定支付乙方工程款。4.协助乙方处理与当地政府有关部门的关系。5.负责人命门桥的看护及安全工作。6.负责临时便道及便桥的维修和保养工作。7.负责施工现场的“三通一平”工作。8.负责提供施工用电、用水接口。9.负责对乙方的施工过程进行监督，如乙方不能保证施工质量、进度及现场管理要求，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应的经济损失。10.负责组织乙方对甲方人员进行技术交底工作。11.负责对乙方的施工资料进行审核，并按合同约定支付工程款。三、乙方的权利和义务1.乙方必须严格按施工图纸及有关技术资料进行施工，确保施工质量。2.乙方必须按合同工期完成全部施工任务。3.乙方必须做好施工原始记录，按时提供有关报表及资料。4.乙方必须做好施工过程中的自检工作，确保施工安全。5.乙方必须接受甲方及监理单位的现场监督，对提出的问题及时整改。6.乙方必须配合甲方做好与当地政府有关部门的协调工作。7.乙方必须妥善保护好施工现场的各种设施，避免人为破坏。8.乙方必须按有关安全规范进行施工，确保施工安全。在人命门桥的施工中，必须采取相应的安全措施，确保人命安全。如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。9.乙方必须按时参加甲方组织的技术交底工作，及时提出存在的问题及建议。10.乙方在施工过程中，如发现甲方提供的施工图纸及有关技术资料有误，应及时向甲方提出书面报告，待甲方核实后，方可继续施工。如乙方擅自更改施工图纸及有关技术资料进行施工，由此造成的一切经济损失均由乙方承担。11.乙方在施工过程中，如遇到不可抗力的自然灾害（如台风、洪水等）造成经济损失时，应及时向甲方报告，甲方应核实具体情况后，再确定是否补偿及补偿金额。12.乙方在施工过程中，应严格遵守国家的法律法规及甲方的各项规章制度，如发生违法乱纪行为时，应承担相应的法律责任。13.乙方在施工过程中，应积极配合甲方的各项管理措施，确保施工顺利进行。如因乙方原因造成工期延误时，应承担相应的经济责任。14.乙方在施工过程中，应妥善保管好甲方提供的各种设备、材料及工具等物品，如丢失或损坏时，应承担相应的赔偿责任。15.乙方在施工过程中，应做好环境保护工作，防止噪音、粉尘等污染环境。如因乙方原因造成环境污染时，应承担相应的经济责任。16.乙方在施工过程中，应按时参加甲方组织的各项会议和活动，及时完成甲方交办的其他任务。如因乙方原因造成甲方损失时，应承担相应的赔偿责任。17.乙方的项目经理（或负责人）必须常驻工地现场，负责全面工作。如有特殊情况需离开工地时，应事先通知甲方并征得同意后方可离开。否则因此造成的一切后果均由乙方承担。18.乙方的施工人员必须遵守甲方的各项规章制度和管理措施不得违章作业或冒险作业如因乙方人员违章作业或冒险作业造成安全事故时由乙方承担全部责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失同时甲方有权终止合同并追究乙方的法律责任,乙方的施工人员必须佩戴相应的安全防护用品如安全帽安全带等以确保施工安全,乙方的施工人员必须接受甲方的安全教育和培训考试合格后方可上岗作业,乙方的施工人员必须服从甲方的统一管理和指挥不得擅自行动或拒绝接受甲方的合理要求篇6#甲方（建设单位）：__________#乙方（施工单位）：__________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保临建工程施工质量，甲方与乙方经过友好协商，达成如下协议：#一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程造价：__________#二、施工质量管理1.甲方职责（1）甲方负责提供施工图纸和技术资料，确保图纸符合现场实际情况。（2）甲方负责协调施工过程中的相关问题，确保施工顺利进行。（3）甲方负责进行工程质量检查和验收，确保施工质量符合标准。2.乙方职责（1）乙方负责制定施工计划，确保施工进度和质量。（2）乙方负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的安全。（3）乙方负责施工质量的自检和互检，确保施工质量符合要求。#三、材料管理1.甲方负责提供主要材料和设备，并确保其质量符合标准。2.乙方负责现场材料的保管和使用，确保材料不受损坏和丢失。3.双方共同负责材料的验收和记录，确保材料的使用符合规定。#四、进度管理1.甲方负责提供施工进度计划表，确保施工进度符合计划要求。2.乙方负责按照施工进度计划表进行施工，确保施工进度不受影响。3.双方共同负责施工进度的检查和调整，确保施工进度符合实际情况。#五、安全管理1.甲方负责提供必要的安全措施和设备，确保施工过程中的安全。2.乙方负责施工现场的安全管理，确保施工人员和设备的安全。3.双方共同负责施工过程中的安全监督和检查，确保施工过程中的安全符合规定。#六、质量管理1.甲方负责进行工程质量检查和验收，确保施工质量符合标准。2.乙方负责施工质量的自检和互检，确保施工质量符合要求。3.双方共同负责施工质量的监督和检查，确保施工质量的持续改进。#七、违约责任1.甲方违约责任：若甲方未能按照合同约定提供施工图纸、技术资料或协调施工过程中的问题，导致施工进度延误或施工质量不符合要求，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约责任：若乙方未能按照合同约定完成施工任务或施工质量不符合标准，乙方应承担相应的违约责任。同时，乙方应赔偿甲方因施工质量问题所造成的全部损失。3.双方共同违约责任：若双方未能按照合同约定履行其职责或协调沟通不畅导致施工延误或质量问题，双方应共同承担相应的违约责任。#八、争议解决1.若双方在施工过程中出现争议或纠纷，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应尊重法院判决并履行相应的义务。同时，双方应积极与法院配合以尽快解决争议问题。在争议解决期间双方应继续履行其职责和义务以确保施工顺利进行。若因争议导致施工进度延误或质量问题双方应共同承担相应的责任。篇7甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）为了明确双方在临建工程施工质量管理方面的责任和义务，确保工程质量符合设计和使用要求，甲乙双方根据相关法律法规和行业标准，经协商一致，签订本协议。一、工程概况本工程位于XXX，主要建设内容包括XXX。工程总造价为XXX元。二、甲方责任1.甲方应提供施工图纸和技术要求，确保图纸完整、准确。2.甲方应负责施工过程中的监督和管理，确保施工符合设计和标准要求。3.甲方应按照合同约定支付工程款，确保乙方能够按时足额领取工程款。4.甲方应协助乙方解决施工过程中的问题，提供必要的支持和协调。三、乙方责任1.乙方应严格按照施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量符合设计和标准要求。2.乙方应建立健全施工质量控制体系，加强施工过程中的自检和互检，确保施工质量得到有效控制。3.乙方应负责施工现场的安全