铁皮棚施工合同范本

铁皮棚施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方全称为XXX公司，成立于XXXX年，注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为张三。经营范围包括钢结构工程、建筑幕墙工程、室内外装饰工程的设计与施工等。甲方为本次铁皮棚施工合同的买方、出租方及委托方。

甲方的联系方式为：电话：XXX-XXXXXXX，邮箱：XXXX@XXXX.com。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方全称为XXX公司，成立于XXXX年，注册地址为XX省XX市XX区XX路XX号，法定代表人为李四。经营范围包括建筑材料、金属材料、装饰材料的生产、销售等。乙方为本次铁皮棚施工合同的卖方、承租方及服务提供方。

乙方的联系方式为：电话：XXX-XXXXXXX，邮箱：XXXX@XXXX.com。

合同简介：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，经友好协商，就甲方委托乙方进行铁皮棚施工事宜达成一致，签订本合同。

本次合作背景：甲方因业务发展需要，在新建的厂区内建造一栋铁皮棚，用于产品展示和仓储。乙方在了解到甲方的需求后，向甲方提供了详细的施工方案和报价，双方在此基础上就合同条款达成一致，签订本合同。

本合同的签订旨在明确双方在施工过程中的权利和义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足，维护双方的合法权益。双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，共同完成铁皮棚施工任务。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是确立甲乙双方在铁皮棚施工项目中的合作关系，明确双方的权利和义务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。具体内容包括：

1.乙方根据甲方的要求，负责铁皮棚的施工设计、材料采购、施工安装等工作。

2.甲方负责提供施工场地、基础设施、施工许可等所需条件，并按时支付乙方施工费用。

3.双方共同协调解决施工过程中出现的问题，确保工程的顺利进行。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有如下含义：

1.甲方：指本合同的买方、出租方及委托方，全称为XXX公司。

2.乙方：指本合同的卖方、承租方及服务提供方，全称为XXX公司。

3.铁皮棚：指甲方委托乙方施工的，用于产品展示和仓储的建筑物。

4.施工：指乙方根据甲方要求，进行铁皮棚的设计、材料采购、安装等过程。

5.施工费用：指乙方完成施工任务所需支付的费用，包括材料费、人工费等。

第三条双方权利与义务

一、甲方的权利与义务：

1.提供施工场地：甲方应保证施工场地的合法性，提供施工所需的基础设施和条件。

2.按时支付费用：甲方应按照本合同约定的时间和方式支付乙方施工费用。

3.协助施工：甲方应协助乙方办理施工许可等相关手续，并提供必要的施工资料。

4.质量监督：甲方有权对施工过程和工程质量进行监督，确保工程满足预期要求。

二、乙方的权利与义务：

1.施工质量：乙方应按照甲方的要求，保质保量完成铁皮棚的施工任务。

2.施工安全：乙方应负责施工过程中的安全管理工作，确保施工人员的人身安全。

3.进度控制：乙方应按照本合同约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。

4.材料供应：乙方应按照甲方要求，采购合格的施工材料，并保证材料的使用安全。

5.配合验收：乙方应按照甲方的要求，参加工程验收，并承担验收不合格的责任。

在本合同履行过程中，甲乙双方应严格遵守合同条款，履行各自的义务，共同确保工程顺利进行。如一方违反合同约定，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任。

第四条价格与支付条件

1.施工费用：本合同约定的铁皮棚施工费用为人民币【金额】元（大写：【金额】元整），其中包括设计费、材料费、人工费、管理费等。

2.价格调整：合同签订后，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。

3.支付方式：甲方支付乙方施工费用，可采取分期支付的方式。具体支付比例和时间如下：

a.合同签订后7个工作日内，支付施工费用的30%；

b.工程进度达到50%时，支付施工费用的30%；

c.工程验收合格后，支付施工费用的剩余40%。

4.支付时间：甲方应按照本合同约定的时间节点支付相应比例的施工费用。如甲方逾期支付，应承担逾期付款的违约责任。

第五条履行期限

1.合同有效期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【期限】年。

2.施工期限：乙方应按照本合同约定的工期完成施工。铁皮棚施工的工期为【期限】个月，自乙方入场施工之日起计算。

3.验收期限：甲方应在施工完成后【期限】个月内进行验收。如甲方逾期验收，应承担逾期验收的违约责任。

4.争议解决期限：如双方在合同履行过程中发生争议，应自争议发生之日起【期限】个月内协商解决；协商不成的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第六条违约责任

1.甲方违约：

a.甲方未按约定时间支付施工费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金为本合同约定施工费用的千分之五；

b.甲方未按约定提供施工场地或基础设施，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同约定施工费用的千分之五；

c.甲方未按约定协助乙方办理施工许可等手续，导致乙方无法正常施工，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本合同约定施工费用的千分之五。

2.乙方违约：

a.乙方未按约定工期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同约定施工费用的千分之五；

b.乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方重新施工，并支付违约金，违约金为本合同约定施工费用的千分之五；

c.乙方施工过程中发生安全事故，造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.不可抗力：

a.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决；

b.不可抗力事件持续发生，导致合同无法履行，双方均有权解除本合同，互不承担违约责任。

4.争议解决：

a.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；

b.协商不成时，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力

1.不可抗力：本合同所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、台风、洪水等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）以及政府行为（如法律、政策变化等）。

2.责任免除：在不可抗力发生且持续期间，受影响的一方或双方免于承担因不可抗力导致的合同无法履行或部分履行的责任。但各方应立即通过友好协商，共同评估不可抗力事件对合同履行产生的影响，并采取必要的补救措施。

3.证据提供：受不可抗力影响的一方应尽力提供相关证明文件，以证实不可抗力事件的发生及其对合同履行造成的影响。包括但不限于政府公告、新闻报道、受灾证明等。

4.合同恢复：不可抗力事件结束后，受影响的一方应立即通知对方，并按照双方商定的方式和时间，恢复合同的履行。

第八条争议解决

1.协商解决：双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。双方应尽力维护合同的履行，避免因争议影响工程的进度和质量。

2.调解解决：如协商不成，双方可自愿选择调解机构进行调解。调解不成的，双方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

3.仲裁解决：双方也可约定仲裁机构，如中国XX仲裁委员会，按照该机构的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。

4.诉讼解决：如双方未选择调解或仲裁，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。诉讼期间，双方应继续履行合同，除非法院作出停止履行的判决。

5.诉讼费用：双方因争议解决产生的诉讼费用、仲裁费用及其他费用，按照法律规定和/或双方约定承担。

6.execuatiable：本合同的任何争议解决条款均为可执行的，双方应遵守相关法律法规，履行仲裁裁决或法院判决。

第九条其他条款

1.通知方式：双方之间的通知、函件等均应以书面形式进行，并通过邮件、传真或快递等方式发送至对方指定的联系地址和/或联系方式。

2.合同变更：本合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认。任何单方面的变更声明均无效。

3.终止条件：除非双方协商一致，或依法解除合同，本合同在约定的施工期限内不得终止。如合同到期双方未续约，本合同自动终止。

4.合同解除：一方违反本合同的约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。解除合同后，双方应按照本合同约定承担相应的违约责任。

5.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.信息保护：双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。

7.法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行及争议