2025混凝土结构工程施工承包合同模板

2025混凝土结构工程施工承包合同模板第一部分工程概况1.1工程名称：本工程为项目，位于市区街道路号。1.2工程地点：施工场地具体位置为市区街道路号。1.3发包人：发包人名称：地址：法定代表人：联系电话：1.4承包人：承包人名称：地址：法定代表人：联系电话：1.5工程内容及承包范围：本工程承包范围包括但不限于：1.5.1地基与基础工程；1.5.2主体结构工程；1.5.3砖混结构工程；1.5.4其他相关混凝土结构工程。第二部分合同工期2.1合同工期总日历天数：本工程的计划开工日期为年月日，计划竣工日期为年月日，合同工期总日历天数为天。2.2延期竣工：如因承包人的责任导致工期延误，每延误一天，承包人须向发包人支付违约金元。延误超过天的，发包人有权解除合同，承包人需赔偿发包人全部损失。2.3工期顺延：如因发包人原因或不可抗力因素导致工期延误，承包人有权要求顺延工期，具体顺延天数由双方协商确定，并签订书面补充协议。第三部分质量标准3.1质量标准：本工程按照国家现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2025）以及市相关建筑法规和标准执行。3.2质量保证措施：承包人必须严格按照设计图纸、施工规范和合同要求进行施工，确保工程质量和安全。承包人需在施工过程中建立完善的质量保证体系，并接受发包人及监理单位的监督。3.3检查与验收：工程验收由发包人、承包人和监理单位共同进行。验收标准以合同约定的质量标准和设计要求为准。3.4质量不符合要求的处理：如工程验收不合格，承包人需在发包人规定的期限内进行返工或修复，直至达到质量要求。返工或修复期间的费用由承包人承担，工期不予顺延。第四部分合同价款4.1合同总价款：本工程合同总价款为人民币元整（大写：元整），其中包括人工费、材料费、机械费及其他相关费用。4.2价款调整：如因设计变更、工程量增减或材料价格波动超过%时，双方可协商调整合同价款，并签订补充协议。第五部分付款方式5.1工程进度款支付：工程进度款按月支付，发包人每月日前支付承包人上月已完成工程量的%进度款。5.2工程验收合格后支付：工程验收合格后，发包人支付承包人合同总价款的%，剩余%作为质保金，质保期为年，质保期满后无质量问题一次性付清。5.3付款方式：发包人通过银行转账的方式支付工程款，承包人需提供合法有效的发票。第六部分双方责任与义务6.1发包人的责任与义务：6.1.1按时支付工程款；6.1.2提供施工场地及必要的施工条件；6.1.3负责办理施工所需的相关审批手续；6.1.4指派专人负责与承包人进行施工协调和监督。6.2承包人的责任与义务：6.2.1按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务；6.2.2负责施工现场的安全管理，避免发生安全事故；6.2.3服从发包人和监理单位的监督和指导；6.2.4负责施工现场的文明施工和环境保护工作；6.2.5负责工程保修期内的维修工作。第七部分工期顺延7.1工期顺延条件：7.1.1因发包人未能按照合同约定提供施工场地或材料导致的停工；7.1.2因不可抗力事件导致的停工；7.1.3因设计变更或工程量增加导致的停工。7.2工期顺延签证：发生上述情况时，承包人应在停工事件发生后日内书面通知发包人，并提供相关证明文件，双方协商确定顺延天数，并签订书面补充协议。第八部分质量验收8.1验收标准：本工程的验收标准以合同约定的质量标准和设计要求为准。8.2验收程序：工程完工后，承包人向发包人提交书面验收申请，发包人应在收到申请后日内组织验收。验收内容包括但不限于：8.2.1施工质量；8.2.2设计图纸的符合性；8.2.3施工规范的符合性。8.3验收不合格的处理：如验收不合格，承包人需在发包人规定的期限内进行返工或修复，返工或修复期间的费用由承包人承担，工期不予顺延。第九部分违约责任9.1承包人违约责任：9.1.1如承包人未按合同约定的工期完成施工任务，每延误一天，支付违约金元；9.1.2如施工质量不符合约定标准，承包人需返工直至符合标准，并承担由此产生的全部费用；9.1.3如因承包人原因导致发生安全事故，承包人需承担全部责任并赔偿发包人损失。9.2发包人违约责任：9.2.1如发包人未按约定支付工程款，每逾期一天，支付违约金元；9.2.2如发包人无故解除合同，需赔偿承包人造成的全部损失；9.2.3如发包人未按约定提供施工条件，导致承包人停工，工期顺延，发包人需支付承包人停工期间的窝工费用。第十部分其他条款10.1补充条款：本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2合同份数：本合同一式份，发包人和承包人各执份，具有同等法律效力。10.3合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并结清全部工程款后终止。10.4争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向市人民法院提起诉讼。发包人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：年月日承包人（盖章）：