2025亚洲某铁路项目FIDIC合同争议解决案例

2025亚洲某铁路项目FIDIC合同争议解决案例.doc合同编号：签订地点：签订日期：合同名称：2025亚洲某铁路项目FIDIC合同争议解决协议甲方（雇主）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（承包商）：地址：法定代表人：联系电话：见证方（咨询工程师）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于：甲方为铁路项目（以下简称“本项目”）的业主，乙方为本项目的承包商，双方依据FIDIC合同条件（第一版）签订了《铁路项目施工合同》（以下简称“施工合同”）。在合同履行过程中，因（简要描述争议原因）产生了争议，双方希望通过友好协商解决争议，并基础上达成一致意见。见证方作为本项目的咨询工程师，全程参与了争议的解决过程，并对本协议的内容予以认可。甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：第一条项目概况项目名称：铁路项目项目地点：标段编号：工程内容：（简要描述工程范围）合同金额：人民币元（大写：）第二条争议概述争议起因：（详细描述争议产生的背景、时间、地点及相关事件）。争议内容：（明确争议的具体问题，如工程量计量、工期延误、质量纠纷等）。争议影响：（说明争议对项目进度、质量或成本的影响）。第三条争议解决程序协商解决双方于年月日启动争议解决程序，通过友好协商就争议事项进行了多次沟通，并最终达成一致意见。书面记录本次协商过程的全部记录、沟通文件及最终解决方案已由见证方审核确认，并作为本协议的附件予以附录。第四条争议解决方案责任划分经协商一致，双方确认争议责任如下：甲方责任：（如工期延误责任、工程款支付责任等）。乙方责任：（如施工质量缺陷、工程变更执行不力等）。补偿与赔偿甲方同意向乙方支付人民币元（大写：）作为经济补偿，用于（如工期延误导致的窝工损失、材料浪费等）。乙方同意向甲方支付人民币元（大写：）作为违约金，用于补偿（如质量缺陷修复费用、工期延误导致的额外管理成本等）。争议终止本协议签订后，双方一致同意终止本次争议，不再就本次争议事项向对方提出任何索赔或诉讼请求。第五条权利与义务甲方的权利与义务甲方应于本协议签订后个工作日内向乙方支付上述补偿款项。甲方不得因本次争议而影响乙方后续工程的施工进度或合同履行。乙方的权利与义务乙方应于本协议签订后个工作日内完成（如缺陷修复、施工进度调整等）。乙方不得因本次争议而影响后续工程的施工质量或进度。第六条违约与赔偿甲方违约如甲方未按本协议约定支付补偿款项，乙方有权要求甲方支付每日‰的违约金。乙方违约如乙方未按本协议约定履行义务，甲方有权要求乙方支付每日‰的违约金。第七条不可抗力本协议履行过程中如遇不可抗力事件，双方应协商解决，并适当延长履行期限或免除相应责任。不可抗力事件的界定以双方签订的施工合同为准。第八条保险与担保双方应继续履行施工合同中关于保险与担保的约定，确保本项目的安全与顺利进行。本协议涉及的经济补偿与赔偿款项不应影响施工合同中约定的保险与担保责任。第九条知识产权与保密本协议涉及的所有文件、记录及信息均为本项目专用，双方均应保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。协议终止后，双方仍需履行保密义务，期限为年。第十条通知与送达本协议项下的所有通知、文件及沟通应以书面形式送达，并通过以下方式确认：甲方联系人：，联系电话：，电子邮箱：。乙方联系人：，联系电话：，电子邮箱：。送达地址以本协议开头部分载明的地址为准，如有变更，应提前个工作日书面通知对方。第十一条其他条款协议补充本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。协议生效本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。协议终止本协议自双方权利义务履行完毕之日起终止。争议解决本协议履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向仲裁委员会申请仲裁。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日乙方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月日见证方（盖章）：法定代表人或授权代