深基坑工程施工合同

第第页合同编号:________深基坑工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同双方主体为甲方（建设单位）与乙方（施工单位），甲方委托乙方就深基坑工程施工项目进行施工。合同编号为[编号]，签订日期为[签订日期]。合同目的是明确甲乙双方在深基坑工程施工过程中的权利义务，确保施工顺利进行，确保工程质量和安全，并按照约定的工期和预算完成施工任务。甲方负责施工所需的场地、资料、设备等，乙方负责按照甲方要求完成深基坑工程施工，包括但不限于土方开挖、支护、降水等工作。二、价格、支付方式合同总价为人民币[总价]元，包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等所有直接费用及间接费用。价格构成及明细如下：1.材料费：[材料费总额]元，包括但不限于钢筋、水泥、砂石等；2.人工费：[人工费总额]元，按实际发生的人工工日计算；3.机械使用费：[机械使用费总额]元，按实际使用的机械台班计算；4.施工管理费：[施工管理费总额]元，根据工程实际情况确定。支付方式如下：1.预付款：合同签订后5个工作日内，乙方收到甲方支付的预付款，金额为合同总价的[预付款比例]%；2.进度款：按工程进度分阶段支付，每完成合同约定的工作量后，乙方提交相关证明材料，甲方在收到乙方提交的材料后5个工作日内支付相应款项；3.结算款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在收到报告后30个工作日内支付结算款；4.保修金：合同总价款的[保修金比例]%作为保修金，在保修期满后无质量问题发生时无息退还乙方。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工任务。2.甲方负责施工所需的场地、资料、设备等，并保证其符合施工要求。3.甲方有权对施工进度、质量、安全进行监督检查，并提出合理意见或要求。4.甲方应按合同约定的时间支付工程款项，不得无故拖延。5.甲方应承担因自身原因导致的工程变更、延误等责任。乙方权利与义务：1.乙方应严格按照合同约定的时间、质量、安全要求进行施工，确保工程质量。2.乙方应必要的施工方案、技术措施，确保施工安全。3.乙方应遵守国家法律法规和行业规范，不得使用不合格材料。4.乙方应按照甲方要求进行施工变更，并及时通知甲方。5.乙方应保证施工过程中的环境保护，不得造成环境污染。6.乙方应按时提交工程进度报告、质量检验报告等，接受甲方监督检查。7.乙方应按照合同约定，在保修期内对工程进行保修，确保工程质量。四、质量保证与服务1.质量保证：乙方承诺，所施工的深基坑工程应符合国家现行施工质量标准，确保工程结构安全、功能完善、外观整洁。乙方应工程验收合格证明，包括但不限于施工图纸、材料合格证明、施工记录等。2.施工服务：乙方在施工过程中，应必要的施工技术支持和服务，包括但不限于施工方案的调整、施工过程中的技术指导、现场问题解决等。3.质量检查：甲方有权对施工过程进行不定期的质量检查，乙方应予以配合。若检查发现质量问题，乙方应立即采取措施进行整改，直至满足质量要求。4.保修服务：工程完工后，乙方应在[保修期限]内对工程进行保修。保修期内，如因乙方施工原因导致的工程损坏，乙方应负责修复，直至达到原设计标准。5.响应时间：乙方应在接到甲方关于质量问题或服务的通知后[响应时间]内做出响应，并尽快采取措施解决问题。6.质量争议：若出现质量争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、履行与变更1.履行期限：本合同约定的施工期限为[开始日期]至[结束日期]，乙方应在此期间内完成全部施工任务。2.履行方式：乙方应按照合同约定的施工图纸、技术规范和施工方法进行施工，确保工程质量和进度。3.变更程序：如因不可抗力、设计变更、甲方要求或其他合理原因导致工程内容、进度、费用等发生变更，双方应书面协商一致，签订变更协议，并作为合同附件。4.履行地点：施工地点为[具体地址]，乙方应确保施工活动不影响周边环境和公共安全。5.进度控制：乙方应按照合同约定的进度计划进行施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。6.工程验收：工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在收到申请后[验收期限]内组织验收。验收合格后，双方签署验收报告，合同视为履行完毕。六、保密条款1.双方对本合同内容以及与合同执行相关的技术、商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要的保密措施，确保保密信息的保密性，包括但不限于限制接触、使用保密协议、加密文件等。3.保密期限自合同签订之日起至合同终止后[保密期限]年。4.在保密期限内，如任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。5.本保密条款不因合同的终止或解除而失效，双方仍应继续履行保密义务。6.如因法律要求、司法程序或政府部门的命令而必须披露保密信息，披露方应事先通知对方，并采取一切合理措施保护对方的利益。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]，按照该机构的规则进行仲裁。3.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。4.在仲裁过程中，双方应保持正常履行合同义务，除非仲裁机构另有裁定。5.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于仲裁费、律师费等，由败诉方承担，除非仲裁机构另有裁定。6.如双方同意，争议也可以通过诉讼方式解决，诉讼应向[法院名称]提起。7.在争议解决期间，如因争议导致合同无法履行，双方应尽力减少损失，并采取必要措施避免损失的扩大。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于施工图纸、技术规范、工程量清单、付款计划等。2.合同解除：在合同履行期间，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。3.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份。4.合同解释：本合同如有歧义或未尽事宜，应按有利于维护双方合法权益的原则进行解释。5.合同变更：本合同的任何变更，必须以书面形式经双方签字盖章后生效。6.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。7.合同争议：本合同争议解决方式以外的其他事项，双方应遵守国家相关法律法规和政策。九、合同签署本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，自双方签字盖章之日起生效。甲方代表[姓名]，乙方代表[姓名]，双方在本合同上签字或盖章，以下为签字或盖章样