电梯安装维修工程施工合同

第第页合同编号:________电梯安装维修工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同由以下双方签订：甲方（建设单位）：__________（名称）乙方（施工单位）：__________（名称）鉴于甲方需要在其建筑物内安装及维修电梯，乙方具备相关资质和经验，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同基本信息1.合同名称：电梯安装维修工程施工合同2.合同编号：__________3.合同签订日期：__________4.合同工期：__________5.合同金额：__________二、合同目的1.乙方按照甲方要求，在约定的时间内完成电梯的安装及维修工作。2.甲方按照合同约定支付乙方工程款及相关费用。3.双方共同确保电梯安装维修工程的质量、安全及使用性能符合国家标准和规定。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同总价为人民币__________元（大写：__________元整），包括但不限于电梯安装、维修、材料、人工、运输及税费等所有费用。2.支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款。（2）电梯安装工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%。（3）电梯维修工程完工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%。（4）尾款__________%在电梯安装维修工程保修期满，且无任何维修记录后支付。3.付款时间：乙方应在每月末提交付款申请，甲方应在收到申请后的__________个工作日内支付相应款项。4.逾期付款：如甲方未按时支付款项，应按中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全标准完成电梯安装维修工程。（2）甲方应按照合同约定的时间支付乙方工程款。（3）甲方应配合乙方进行现场施工，确保施工顺利进行。（4）甲方应负责电梯安装维修工程的验收工作，并在验收合格后签署验收报告。2.乙方权利与义务：（1）乙方应按照合同约定的时间、质量、安全标准完成电梯安装维修工程。（2）乙方应保证使用的材料和设备符合国家相关标准和规定。（3）乙方应按照甲方要求相关技术支持和售后服务。（4）乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。（5）乙方应按照合同约定的时间向甲方提交工程进度报告和结算单。3.保密义务：双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。4.纠纷解决：双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。四、质量保证与服务1.质量保证：（1）乙方保证所的电梯安装维修工程符合国家相关质量标准和规范。（2）乙方对电梯安装维修工程承担质量保证责任，自验收合格之日起，保修期为__________年。（3）在保修期内，如因乙方施工质量问题导致电梯损坏，乙方应无偿进行维修或更换。2.服务内容：（1）乙方应电梯安装维修工程的全程服务，包括设计、施工、调试、验收等。（2）乙方应确保电梯安装维修工程在合同规定的时间内完成，并符合甲方要求。（3）乙方应必要的操作培训，确保甲方能够独立操作和使用电梯。3.服务承诺：（1）乙方承诺对电梯进行定期检查，确保电梯运行安全可靠。（2）乙方承诺在接到甲方报修后，__________小时内响应，并在__________小时内完成维修。（3）乙方承诺在保修期内，对因非甲方原因造成的电梯损坏，按照合同约定进行维修或更换。4.维修响应时间：乙方应设立专门的维修服务热线，确保甲方在遇到电梯故障时能够及时联系到乙方进行维修。五、履行与变更1.履行（1）乙方应在合同约定的工期内完成电梯安装维修工程，并确保工程质量符合合同要求。（2）甲方应按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付工程款项。（3）双方应严格按照合同约定履行各自的义务，不得擅自变更。2.变更（1）任何一方要求变更合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更协议。（2）变更后的合同条款应作为原合同的一部分，具有同等法律效力。（3）因变更导致的工程延期、费用增加或减少，双方应根据实际情况协商解决，并相应调整合同工期和价格。3.工期变更（1）因不可抗力导致工程延期，双方应协商确定新的工期，并相应调整合同履行期限。（2）因甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付合理费用。（3）因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.价格变更（1）因市场波动、材料价格变动等原因导致合同价格需要调整，双方应协商确定新的价格。（2）价格调整后的合同金额应作为双方履行合同的依据。5.合同解除（1）任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权解除合同。（2）合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程款项和责任。六、保密条款1.双方对本合同内容、技术秘密、商业秘密及任何未公开的信息负有保密义务。2.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露或使用对方的保密信息。3.保密信息的保护期限自本合同签订之日起至合同终止后__________年。4.以下信息除外：（1）在法律要求下必须披露的信息；（2）已为公众所知的信息；（3）由第三方合法获得且不受保密义务限制的信息；（4）双方已公开的信息。5.双方应采取合理的措施，防止保密信息的泄露、误用或丢失。6.任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担相应的法律责任和经济赔偿责任。7.本保密条款的效力不受合同解除或终止的影响。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他未争议条款。4.争议解决过程中，双方应必要的证据和文件，以证明自己的主张。5.诉讼过程中，双方应遵循法院的判决和裁定，不得擅自更改或放弃权利。6.除法律另有规定外，双方均应承担因争议解决而产生的合理费用。7.本合同争议解决条款不因合同其他条款的变更或终止而失效。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于图纸、技术规范、工程量清单等。2.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律，并受合同签订地人民法院管辖。3.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。4.合同解除：除法律另有规定外，任何一方不得擅自解除本合同。如一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。5.合同解除通知：任何一方解除合同，应提前__________日以书面形式通知对方。6.合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余工程款项、设备、材料等。7.合同终止：本合同在下列情况下终止：（1）合同约定的工期、服务期限届满；（2）双方协商一致解除合同；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他情形。8.合同的修改与补充：对本合同的修改与补充，应采取书面形式，经双方签字盖章后生效。九、合同签署1.本合同一式__________份，甲乙双方各执____