果蔬市场建设施工合同

第第页合同编号:________果蔬市场建设施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同双方当事人为：甲方：_________（建设单位名称）乙方：_________（施工单位名称）鉴于甲方需要在其场地建设果蔬市场，乙方具备相应的施工资质，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、合同基本信息1.项目名称：果蔬市场建设施工项目2.项目地点：_________（具体地址）3.项目规模：_________（市场面积、摊位数量等）4.施工工期：_________（具体工期）二、合同目的1.甲方委托乙方按照约定进行果蔬市场建设施工，确保项目按时、按质、按量完成。2.乙方根据甲方要求，优质施工服务，确保施工安全、环保、文明施工。3.双方共同努力，实现果蔬市场项目的顺利交付，满足甲方及市场需求。二、价格、支付方式1.合同总价：本合同总价为人民币_________元整（￥_________），包括但不限于设计费、材料费、人工费、机械费、管理费、利润等一切施工相关费用。2.付款方式：a.预付款：合同签订后_________日内，甲方应向乙方支付合同总价_________%（即人民币_________元）作为预付款。b.进度款：施工过程中，根据实际完成工程量和进度，甲方按月向乙方支付进度款，具体支付比例和金额由双方协商确定，并在合同中明确。c.验收款：工程验收合格后，甲方应在_________日内支付剩余合同总价_________%（即人民币_________元）作为验收款。d.保修金：合同总价中包含_________%（即人民币_________元）作为保修金，保修期满无质量问题后，乙方应无息退还甲方。3.付款时间：甲方应在约定的付款时间内将款项支付至乙方指定的账户。乙方应在收到款项后出具相应的收款凭证。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务。b.甲方应在合同约定的期限内支付各项款项。c.甲方应施工所需的场地、水电气等基础设施。d.甲方应按约定时间组织工程验收，并在验收合格后支付验收款。e.甲方有权监督乙方施工过程中的质量和进度。2.乙方权利与义务：a.乙方应按照合同约定的工期、质量和标准进行施工。b.乙方应保证施工安全和环保，遵守相关法律法规。c.乙方应按甲方要求施工所需的材料、设备和人员。d.乙方应按合同约定的时间向甲方施工进度报告和质量检测报告。e.乙方应负责工程的保修工作，在保修期内对工程缺陷进行修复。f.乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程符合验收标准。3.双方违约责任：a.若甲方未按约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的_________%。b.若乙方未按约定完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价_________%。c.若任何一方违反合同约定，应承担相应的法律责任。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺，所施工的果蔬市场应符合国家相关建筑质量标准和设计要求。b.乙方应使用符合质量标准的材料，不得使用假冒伪劣产品。c.乙方应定期对施工质量进行检查，确保施工过程中的每个环节都符合质量要求。d.工程完工后，乙方应不少于_________年的质量保修期，对因施工质量问题造成的损坏进行免费修复。2.服务内容：a.乙方应施工过程中的技术指导和服务，确保施工顺利进行。b.乙方应按照甲方要求，及时解决施工过程中出现的问题。c.乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收过程中提出的问题进行整改。d.乙方应施工过程中的安全防护措施，确保施工人员的人身安全。3.质量责任：a.若因乙方施工质量问题导致工程不符合约定标准，乙方应承担修复责任，直至达到合同规定的质量标准。b.若因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。c.乙方应确保施工过程中产生的废弃物得到妥善处理，不得污染环境。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的时间、质量、标准履行各自的义务。b.甲方应按照合同约定的时间、方式支付款项。c.乙方应按照合同约定的施工方案和进度进行施工。d.双方应保持良好的沟通，及时解决施工过程中出现的问题。2.变更：a.合同履行过程中，如因不可抗力因素或其他双方无法预见的原因导致合同无法履行或需要变更，双方应协商解决。b.如需变更合同内容，包括但不限于工期、质量、价格等，双方应签订书面变更协议，并经双方代表签字盖章后生效。c.任何变更均不得影响合同的基本原则和目的，且变更后的合同仍应遵守原合同中的相关条款。d.未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更合同内容。六、保密条款1.双方对本合同的内容以及与合同履行相关的技术、商业信息负有保密义务。2.保密信息包括但不限于：项目资料、技术方案、财务数据、市场分析、客户信息等。3.双方在合同履行期间及合同终止后，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露保密信息。4.保密义务不因合同终止而失效，双方应继续履行保密义务，直至保密信息不再具有商业价值或法律规定的保密期限届满。5.若因泄露保密信息导致对方遭受损失的，泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。6.本保密条款的适用范围不受地域限制，双方均应遵守。7.如双方有特殊保密要求，应在合同中另行约定。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。3.争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取任何可能损害对方利益的行为。4.在争议解决期间，除非法院另有裁定，否则双方应继续履行合同约定的义务。5.争议解决过程中产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师费等，由败诉方承担。6.若双方同意通过仲裁解决争议，应另行签订仲裁协议，并按照仲裁协议的约定进行仲裁。7.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。八、其它条款1.合同解除：如遇不可抗力因素，致使合同无法履行或继续履行已无意义，双方均有权解除合同，并免于承担违约责任。2.合同终止：合同履行完毕或双方协商一致终止合同，合同终止后，双方应立即完成交接手续，并按照约定处理剩余事宜。3.合同生效：本合同自双方代表签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。4.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律，如有未尽事宜，按中华人民共和国法律解释。5.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，与本合同不一致的，以附件为准。6.合同补充：本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。7.通知送达：除非合同另有约定，本合同的通知、文件、函件等应以书面形式通过挂号信、快递或电子邮件等方式送达，自送达之日起生效。九、合同签署1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.双方代表应在合同上签字或盖章，以表示同意并接