建设工程施工合同索赔

建设工程施工合同索赔合同编号：__________甲方（发包方）：[甲方公司名称]，地址：[甲方公司地址]，联系方式：[甲方联系电话]，电子邮箱：[甲方联系邮箱]。乙方（承包方）：[乙方公司名称]，地址：[乙方公司地址]，联系方式：[乙方联系电话]，电子邮箱：[乙方联系邮箱]。第一章总则1.合同双方甲方为建设工程的发包方，负责工程的整体规划、组织和监督等工作。乙方为建设工程的承包方，负责按照合同要求进行工程的施工、竣工等工作。2.合同目的明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务，保证工程的顺利进行和按时交付。保障双方的合法权益，避免因合同纠纷而影响工程进度和质量。3.适用法律本合同的签订、履行、变更和解除等事项均适用中华人民共和国法律。如法律、法规有新的规定，双方应按照新的规定执行。4.合同语言本合同以[合同语言]语言书写，具有同等法律效力。双方在合同履行过程中，如有任何疑问或争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二章工程概况1.工程名称[具体工程名称]，该工程是[工程的性质和用途]。2.工程地点[具体工程地点]，位于[详细地址]。3.工程内容包括但不限于[详细的工程施工内容，如地基工程、主体结构工程、装饰装修工程等]。具体工程内容以双方签订的施工图、设计文件和工程量清单为准。4.工程规模工程的建筑面积为[具体建筑面积]平方米，建筑高度为[具体建筑高度]米。工程的结构形式为[具体结构形式，如框架结构、砖混结构等]。第三章合同文件及解释顺序1.合同文件构成本合同及附件；中标通知书；投标书及其附件；合同谈判记录；标准、规范及有关技术文件；图纸；工程量清单；工程报价单或预算书。2.合同文件解释顺序合同文件应按照上述顺序进行解释，如有冲突，以优先顺序在前的文件为准。第四章工程进度1.工程进度计划乙方应在合同签订后[具体时间]内提交工程进度计划，经甲方批准后实施。工程进度计划应包括各阶段的工作内容、开始时间、完成时间和责任人等。2.工程进度报告乙方应每月向甲方提交工程进度报告，报告应包括工程进度的实际情况、与计划进度的对比分析以及存在的问题和解决措施等。3.工程延误及赶工如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担违约责任，并按照合同约定向甲方支付违约金。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致工程延误，双方应协商确定延长的工期和相应的费用调整。第五章工程质量1.工程质量标准本工程的质量标准应符合国家和地方相关标准的要求，如[具体标准名称]等。如双方对工程质量标准有特殊要求，应在合同中明确约定。2.工程质量检验乙方应按照合同约定和相关标准进行工程质量检验，检验结果应及时通知甲方。甲方有权对工程质量进行抽查和监督，如发觉工程质量问题，应及时通知乙方进行整改。3.工程质量缺陷及修复如工程出现质量缺陷，乙方应按照合同约定和相关标准进行修复，直至达到合格标准。如因工程质量缺陷导致工程延误或损失，乙方应承担相应的责任。第六章合同价款及支付1.合同价款形式本合同的价款形式为[具体价款形式，如固定总价、单价合同等]。合同价款包括工程施工所需的全部费用，如材料费、人工费、机械费等。2.合同价款调整如出现合同约定的价款调整情形，如工程量变更、材料价格波动等，双方应按照合同约定进行价款调整。3.工程进度款支付甲方应按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程进度款。工程进度款的支付应根据工程进度报告和甲方的审核结果进行，如发觉工程进度不符合要求或存在质量问题，甲方有权暂停支付工程进度款。4.竣工结算工程竣工后，乙方应按照合同约定提交竣工结算报告，经甲方审核后进行竣工结算。竣工结算应按照合同约定的计价方式和调整原则进行，如双方对竣工结算结果有争议，应按照合同约定的争议解决方式处理。第七章双方责任与义务1.发包人责任与义务提供施工所需的场地、水源、电源等必要条件；按照合同约定支付工程价款；协助乙方办理施工所需的相关手续；对工程进度、质量进行监督和检查。2.承包人责任与义务按照合同约定的时间和质量要求进行工程施工；负责工程施工所需的材料、设备的采购和供应；负责工程施工的安全管理，保证施工人员的人身安全和工程的安全；按照合同约定提交工程进度报告、竣工结算报告等相关资料。第八章索赔1.索赔的提出如一方认为对方违约或造成损失，应在知道或应当知道该事件发生之日起[具体时间]内，向对方发出索赔通知。索赔通知应包括索赔的事由、要求赔偿的金额和计算方法等。2.索赔的处理程序对方收到索赔通知后，应在[具体时间]内进行答复，如同意索赔，应与对方协商确定赔偿金额；如不同意索赔，应说明理由。如双方对索赔事项存在争议，应按照合同约定的争议解决方式处理。3.索赔的证据要求提出索赔的一方应提供充分的证据证明其索赔的事由和金额的合理性。证据应包括但不限于合同文件、工程进度报告、工程质量检验报告、相关票据等。4.索赔的计算方法索赔的金额应按照合同约定的计价方式和调整原则进行计算，如无约定，应按照实际发生的费用和损失进行计算。第九章争议解决1.争议解决方式本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.仲裁或诉讼地点如双方选择仲裁解决争议，仲裁地点为[具体仲裁地点]；如选择诉讼解决争议，诉讼地点为[具体诉讼地点]。第十章合同变更与解除1.合同变更如双方协商一致，可以变更合同内容，但应签订书面变更协议。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行，双方可以协商解除合同。2.合同解除如一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致合同无法履行，双方可以协商解除合同，互不承担违约责任。第十一章附则1.合同生效与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工结算完毕、款项结清后终止。2.不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、战争等。如因不可抗力导致合同无法履行，双方应及时协商解决，互不承担违约责任。3.合同份数本合同一式[具体份数]份，双方各执[具体份数]份，具有同等法律效力。4.补充协议本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。主体盖章签字部分：甲方（盖