2025混凝土挡土墙施工分包合同

2025混凝土挡土墙施工分包合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就混凝土挡土墙施工分包事项，甲、乙双方经友好协商达成如下协议，并签订本合同。第一条合同双方甲方（发包方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（分包方）：地址：法定代表人：联系电话：第二条工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程内容：混凝土挡土墙施工，包括但不限于基础开挖、钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑、养护及验收等施工内容。本工程依据甲方提供的施工图纸及技术要求（见附件）进行施工，甲方对乙方的施工质量、进度和安全等进行监督。第三条分包施工范围乙方负责以下施工内容：基础处理：包括地基开挖、夯实及处理；钢筋加工与绑扎：包括钢筋制作、安装及绑扎；模板安装：包括模板制作、安装、加固及拆除；混凝土浇筑：包括混凝土拌制、运输、浇筑及振捣；养护与保护：包括混凝土养护、表面处理及保护措施；验收配合：包括施工过程中的质量检查、验收配合及资料整理。具体施工范围及技术要求以甲方提供的施工图纸和技术交底为准。第四条施工工期开工日期：年月日竣工日期：年月日总工期：日历天乙方应严格按照施工进度计划进行施工，甲方有权根据工程需要调整施工计划，乙方应积极配合并及时调整施工安排。如因乙方原因导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付违约金元；累计延误超过天的，甲方有权解除本合同，乙方承担由此产生的全部责任。第五条质量标准本工程的质量标准为：（如《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2025等）。乙方应严格按照施工图纸、技术规范及甲方要求进行施工，确保工程质量和施工工艺符合相关标准。施工过程中，乙方应做好施工记录，并及时报验。工程竣工后，乙方应配合甲方进行质量验收，并提供完整的竣工资料。如乙方施工质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工，由此产生的费用及工期延误责任由乙方承担。第六条合同价款与支付合同总价：人民币元（大写：元整）。合同总价为固定总价，包含但不限于人工费、材料费、机械设备费、管理费、利润及税金等所有费用。支付方式：（1）预付款：合同签订后日内，甲方支付合同总价的%，即元；（2）进度款：工程形象进度达到%时，甲方支付合同总价的%，即元；（3）竣工验收款：工程竣工验收合格后日内，甲方支付合同总价的%，即元；（4）质保金：剩余合同总价的%即元作为质保金，质保期满后无质量问题一次性无息支付。乙方应在甲方支付款项前提供合法有效的发票。第七条双方责任与义务甲方责任与义务：负责提供施工图纸、技术交底及施工场地；负责协调与其他分包单位的关系；负责监督乙方的施工质量、进度及安全；按约定支付工程款；负责组织工程验收。乙方责任与义务：严格按照施工图纸及技术要求进行施工，确保工程质量和施工安全；负责施工场地的管理及文明施工；负责工程资料的整理及报验；配合甲方进行工程验收及结算；承担施工期间的安全生产责任，确保施工人员及第三者的人身和财产安全。第八条验收与保修工程验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请及相关资料，甲方应在日内组织验收。质量保修：本工程的保修期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方接到甲方维修通知后，应在小时内到达现场并进行维修。第九条变更与索赔施工过程中如需变更设计或施工内容，双方应另行签订补充协议，明确变更内容及费用调整方式；因甲方原因导致的停工、窝工或其他损失，乙方有权要求甲方赔偿；因乙方原因导致的停工、窝工或其他损失，甲方有权向乙方索赔。第十条违约责任任何一方违约，应向守约方支付违约金元，或按实际损失赔偿；因乙方原因导致工程无法按期竣工，每延误一日，乙方支付违约金元；因乙方施工质量问题导致甲方受到处罚或损失的，乙方应承担全部责任并赔偿损失。第十一条争议解决本合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力；本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式份，甲乙双方各执份；本合同附件包括：（1）施工图纸及技术要求；（2）报价清单；（3）其他相关资料。甲方（盖章）：法定代表人或授权代表签字：日期：年月