智慧园区工程施工合同

第第页合同编号:________智慧园区工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码8/NUMPAGES总页数8一、主体与目的本合同名称为“智慧园区工程施工合同”，以下简称“本合同”。合同主体为甲方（以下简称“甲方”）和乙方（以下简称“乙方”）。甲方为智慧园区项目业主，乙方为承担该工程施工任务的施工单位。本合同目的在于明确甲乙双方在智慧园区工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程按期、按质、按量完成，实现甲方投资回报和社会效益。具体内容包括但不限于工程范围、施工期限、质量标准、工程款支付方式、违约责任等。通过本合同的签订，甲乙双方将共同努力，确保智慧园区工程顺利进行。二、价格、支付方式1.工程价格：本合同工程总价为人民币壹拾捌佰万元整（￥180,000,000.00），其中包含但不限于土建工程、安装工程、绿化工程等全部施工内容。2.付款方式：a.预付款：合同签订后五日内，乙方应向甲方提交预付款申请，甲方应在收到申请后三个工作日内支付预付款总额的30%，即人民币五四千四百万元整（￥54,000,000.00）。b.进度款：工程进度每完成一定比例（具体比例由双方协商确定），乙方应向甲方提交进度款申请及相应的工程量证明，甲方应在收到申请及证明后七个工作日内支付相应比例的进度款。c.结算款：工程竣工并通过甲方验收后，乙方应向甲方提交结算款申请，甲方应在收到申请后十五个工作日内支付结算款总额的70%。d.验收合格后，剩余30%作为质保金，质保期满无质量问题后，乙方有权要求甲方退还质保金。3.逾期付款违约责任：若甲方逾期支付工程款，应按逾期付款金额的千分之五（0.05%）支付违约金给乙方。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方严格按照合同约定进行施工，确保工程质量、进度和造价。2.甲方有义务在合同约定的时间内支付工程款，并按时施工所需的场地、设施和资料。3.甲方有义务对乙方提交的工程进度款申请和结算款申请进行审核，并在约定时间内支付款项。4.甲方有义务对工程进行验收，并在验收合格后支付结算款。乙方权利与义务：1.乙方有权利按照合同约定要求甲方支付工程款，并在甲方未按时支付时要求支付违约金。2.乙方有义务在合同约定的时间内完成工程，并确保工程质量符合国家及行业相关标准。3.乙方有义务按照甲方要求施工图纸、施工方案、施工进度计划等文件。4.乙方有义务在施工过程中采取必要的安全措施，确保施工安全，并对因施工原因造成的第三方损害承担赔偿责任。5.乙方有义务在工程竣工后，按甲方要求进行保修，保修期限及内容按照国家相关法律法规执行。6.乙方有义务在合同履行过程中，遵守国家法律法规，维护甲方合法权益。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺施工质量符合国家及行业相关标准和规范，确保工程质量达到合同约定的质量等级。b.乙方应使用符合质量要求的材料、设备，并保证施工工艺的合理性和先进性。c.乙方应定期进行自检和抽检，确保施工过程中的每道工序均符合质量要求。d.甲方有权对工程进行质量监督检查，乙方应予以配合。2.服务承诺：a.乙方应完善的售后服务，对保修期内出现的质量问题进行及时修复。b.乙方应确保工程在保修期内正常运行，对因乙方原因造成的故障负责维修。c.乙方应按照甲方要求施工过程中的技术支持和服务，包括但不限于施工指导、技术交流等。d.乙方应在合同约定的保修期内，对工程进行定期检查和维护，确保工程长期稳定运行。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的时间、地点和质量标准履行各自义务。b.乙方应按照甲方的施工图纸、技术要求和进度计划进行施工。c.甲方应按合同约定的时间、方式支付工程款，确保施工顺利进行。d.任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.变更：a.在合同履行过程中，如因设计变更、工程量增减、不可抗力等原因导致合同内容需要调整，双方应协商一致，签订补充协议，作为合同附件。b.任何一方要求变更合同内容，应提前向对方提出书面申请，经双方协商一致后，方可实施。c.合同变更不得违反国家法律法规，不得损害国家、社会公共利益和他人合法权益。d.合同变更后，如对工程价格、付款方式、工期等有影响，双方应重新协商确定。六、保密条款1.双方对本合同内容以及合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等保密信息负有保密义务。2.保密信息包括但不限于以下内容：a.双方的财务数据、经营策略、技术资料、客户信息等；b.合同的具体条款、变更情况、履行进度等；c.双方在合同履行过程中产生的其他商业秘密和敏感信息。3.保密期限：本合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。4.未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息。5.如因法律规定或法院、仲裁机构的要求，需要披露保密信息，披露方应提前通知对方，并采取必要的保密措施，以防止信息泄露。6.违反保密义务的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿对方因此遭受的损失。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决，或提交至合同签订地仲裁委员会仲裁。3.仲裁委员会应按照其仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。4.在仲裁或诉讼过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其余条款。5.争议解决期间，任何一方不得擅自中止或终止合同的履行，除非仲裁或法院另有裁定。6.争议解决费用，包括但不限于仲裁费、诉讼费、律师费等，应根据争议的性质和双方责任合理分担。八、其它条款1.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程量清单、技术规范、图纸等。2.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同约定的工程完工之日止。3.合同解除：在合同履行过程中，如出现以下情况之一，任何一方有权解除合同：a.一方严重违约，经另一方催告后，在合理期限内仍未履行；b.发生不可抗力，致使合同无法履行或履行已无意义；c.合同约定的其他解除条件。4.合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，妥善处理合同解除后的善后事宜，包括但不限于工程款结算、质量保修等。5.合同解除不影响双方因违约行为所应承担的违约责任。6.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、合同签署本合同一