建筑防水工程施工合同样本

建筑防水工程施工合同样本合同编号：__________鉴于甲方为建筑工程项目的业主，需进行建筑防水工程施工；乙方为具备相应资质和专业能力的建筑防水工程施工单位，同意承担甲方委托的建筑防水工程施工任务，双方经友好协商，特订立本合同，以明确双方的权利、义务和责任。第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：建筑防水工程施工，包括但不限于屋顶防水、地下室防水、卫生间防水等。1.4工程面积：________________1.5工程质量标准：按照国家相关规范和标准执行。第二条工程承包方式2.1本合同工程采用固定总价承包方式。2.2乙方须按照甲方提供的施工图纸、技术要求和施工方案进行施工。第三条工程价款3.1工程总价：人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方在签订本合同时，需向甲方支付合同总价10%的履约保证金。3.3甲方在工程验收合格后，扣除乙方已支付的履约保证金，将剩余款项支付给乙方。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划：乙方应根据甲方要求制定详细的工程进度计划，并报甲方备案。4.2工期：本合同工程工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。4.3如因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付相应的工期延误费用。第五条工程质量及验收5.1乙方应保证施工质量符合国家相关规范和标准。5.2甲方有权对乙方施工过程中的质量进行监督和检查。5.3工程验收：本合同工程验收按照国家相关规范和标准进行，验收合格后，甲方支付乙方工程价款。第六条违约责任6.1乙方未按约定完成工程或工程质量不符合国家相关规范和标准，甲方有权要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按约定支付工程价款，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日工程价款的1%计算。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日附加条款：1.乙方在施工过程中，应遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保施工安全。2.乙方在施工过程中，应采取有效措施保护甲方现有设施，如有损坏，乙方应承担修复费用。3.本合同签订后，甲乙双方应遵守诚实信用原则，履行合同约定的各项义务。4.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。注意事项：1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，包括但不限于工程内容、质量标准、工程价款、工期、验收标准等，以避免履行过程中出现纠纷。权利（Right）：合同主体依法享有的权益。义务（Obligation）：合同主体依法应承担的责任。2.工程质量和验收：乙方应保证工程质量和施工标准符合国家规定，甲方有权对工程质量进行监督和验收。质量保证（QualityAssurance）：乙方对工程质量进行的控制措施。验收（Acceptance）：甲方对工程是否符合约定标准进行检查确认。3.工期延误和违约责任：合同中应明确工期延误的处理办法及违约责任，包括违约金的计算方式。违约责任（BreachofContract）：合同一方未履行合同义务所应承担的责任。违约金（LiquidatedDamages）：合同中约定的，违约方应支付给守约方的补偿金额。4.争议解决：合同应规定解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。协商（Negotiation）：合同各方通过友好讨论达成一致意见。仲裁（Arbitration）：双方将争议提交给仲裁机构进行裁决。诉讼（Litigation）：通过法院来解决争议的法律程序。解决办法：1.若发生合同争议，双方应通过协商解决。协商解决（AmicableResolution）：通过对话和讨论找到双方都能接受的解决办法。2.若协商不成，可通过调解、仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。调解（Mediation）：由第三方协助双方达成和解协议。管辖权（Jurisdiction）：法院对案件进行审判的权力。关键词语的法律名词解释：承包方式（ContractingMethod）：指乙方承担工程的方式，如固定总价承包、单价承包等。履约保证金（PerformanceBond）：为确保乙方履行合同义务，向甲方缴纳的一定金额的保证金。诚实信用原则（GoodFth）：合同双方在履行合同过程中应遵守的原则，诚实、守信、公平交易。补充协议（SupplementaryAgreement）：对原合同进行补充的协议，与原合同具有同等法律效力。特殊应用场合及补充条款：1.场合：新建小区的建筑防水工程。补充条款：考虑到小区居民的生活环境，乙方需采取措施减少施工噪音，并在非工作时间进行噪音较大的施工环节。2.场合：历史建筑物的翻新防水工程。补充条款：乙方在进行防水施工时，需保护建筑物的历史风貌，对任何可能影响建筑物原貌的部分进行特别处理。3.场合：商业综合体的防水工程。补充条款：乙方应确保施工过程中不影响商业综合体的正常运营，对于必须进行的夜间施工，乙方应提前与甲方沟通并取得同意。4.场合：学校或医院的建筑防水工程。补充条款：乙方需在施工期间采取安全措施，确保学生和病人的安全，避免施工对学校教学秩序和医院正常运营的干扰。合同所需附件列表：1.施工图纸和技术要求文件2.乙方资质证书复印件3.工程预算书4.工程进度计划表5.