简易施工合同范本

最新简易施工合同范本最新简易施工合同范本「篇一」发包方(以下称甲方)：_________________________承包方(以下称乙方)：_________________________法定代表人：_________________________________法定代表人：_________________________________身份证号码：_________________________________身份证号码：_________________________________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。一、工程项目概况1、工程项目名称：_________________________________2、工程项目地点：_________________________________3、工程项目内容：_________________________________4、工程项目承包方式：_____________________________5、工程项目承包范围：_____________________________6、工程立项批准文号：_____________________________二、工程项目期限1、合同工期总日历天数_______天;开工日期：_______年_______月_______日;竣工日期：_______年_______月_______日。2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延：(1)在施工中如因停电、停水_______小时以上或连续间歇性停水、停电_______天以上(每次连续_______小时以上)，影响正常施工;停水停电_______天以上;(2)因台风暴雨飓风等不可抗力的因素;(3)因人力不可抗拒的其他因素而延误工期。3、因乙方原因造成施工延迟的，不得请求顺延工期。三、工程项目结算及付款方式1、合同生效后_______日内，甲方付_______元(￥_______元)工程预付款。2、甲方按核实的工程进度，于收到工程月报_______日内支付工程进度款。3、工程进度款支付达工程总造价的_______%时，不再按进度付工程款，而在办完交工验收后一个月内支付_______%的款，留_______%的质保金，保修期满后支付结乙方。4、若甲方拖欠工程款时，应按本工程经办的银行当时贷款利率支付给乙方。5、确因甲方拖欠工程款而影响工程进度时，其造成乙方停、窝工损失应由甲方承担，工期相应顺延。6、在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位修好。否则，超过一天按保留价款万分之______罚款。甲方：______乙方：______最新简易施工合同范本「篇二」发包人：承包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：路西、南环路南。工程内容：室外消防监控系统安装。二、工程承包范围承包范围：包工包料。按设计及消防验收图纸范围内的全部工作内容三、合同工期开工日期：20xx年4月20日竣工日期：20xx年5月20日合同工期总日历天数30天。四、质量标准工程质量标准：按国家和地方有关消防工程的质量检验评定标准达到合格五、合同价款:人民币xx(大写)：柒拾叁万伍仟元整(￥：735000.00)六、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方约定:双方签字盖章后生效七、适用法律和法规(1)需要明示的法律、行政法规：我国现行的、与本工程相关的法律法规文件、消防颁发的现行标准、规范均适用于本工程。国内没有相应标准、规范时的约定：双方协商约定。(2)承包人委托有资质的设计单位设计工程施工图纸，用于消防监控系统验收。费用由承包人负担。八、双方一般权利和义务1.工程师：1.1监理单位委派的工程师姓名：职务：总监代表发包人委托的职权：(1)本工程发布停工令、复工令、工期延误。(2)其他需要发包人行使的权力。1.2发包人派驻的工程师姓名：职务：工程部长姓名：职务：安装工程师2.发包人工作2.1发包人应按要求完成以下工作：(1)施工场地具备施工条件(2)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应，施工中的水、电费由承包方负担。(4)提供工程地下管线资料(5)双方约定发包人应做的其他工作：双方另行协商。3.承包人工作承包人应按要求完成以下工作：(1)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续(2)已完成工程成品保护的及费用承担：(3)施工场地清洁卫生：(4)在接到修理通知之日后2天内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。(5)发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。(6)质量保修完成后，由发包人组织验收。4、施工组织设计和工期4.1承包人提供施工组织设计、资质证明材料和进度计划的时间：开工后2日内。工程师确认的时间：收到后2日内批复。4.2.双方约定工期顺延的其他情况：除不可抗力外，工期顺延须经总监理工程师和发包人批准方可计算顺延天数。5、安全施工承包人应严格按照国家及法律、法规、《建设工程施工现场消防安全技术规范》执行，遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工;施工现场若发生安全事故所造成的损失，由承包单位自负，发包人不承担任何责任。九、合同价款与支付9.1本合同价款采用固定总价合同。(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的范围：本合同采用图纸设计范围内的全部工作内容及另行设计的监控系统图纸工作内容，实行包工包料一次性包死，包定总价格约为人民币柒拾叁万伍仟元整。(￥735000.00元)9.2工程款的支付双方约定的工程款支付的方式和时间：本工程无预付款，施工完毕后甲方、监理等相关部门验后合格后付至工程造价的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部门验收合格后支付15%(，即11万元)质保金为工程造价的5%(，即3.675万元)保修期为两年，期满后30日内给予支付。9.3承包人采购材料设备的约定：⑴.本工程泵采用上海鸿龙品牌，监控自动报警系统采用北大青鸟，材料运到现场抽样检测，质量合格，证件齐全、材料与合格证等证明材料相符。⑵.管材符合图纸设计要求。工程承包范围内的全部材料和设备均由承包人自行采购，但必须符合图纸设计及甲方要求，严格执行报检制度，未经检验或检验不合格的材料、构件、半成品不得用于本工程且保证用于本工程的材料与样品相符，否则承担违约责任。十、工程变更若发包人有设计变更，以书面形式通知承包人。十一、竣工验收承包人应在竣工验收后15日内将完整的1套资料(不含竣工图纸)移交给甲方。十二、违约、索赔和争议12.1双方约定的承包人其他违约责任：如果承包人未能按工程进度要求完成工程量，发包人有权下达书面通知书要求承包人按工程进度要求完成施工，经两次书面通知(间隔时间不少于10天)仍未达到工程进度要求的，发包人有权终止合同，承包人应赔偿因工程延误而造成的损失且每延误一天按工程总价款向发包人支付0.3‰的误期赔偿金。12.2争议的解决方式(1)若在履行合同时发生争议，首先由建设行政主管部门进行调解，调解不成时，可向烟台开发区人民法院提起诉讼。(2)本合同一式两份,甲乙双方各一份,本合同经双方签字后生效,至工程验收完毕验收合格,工程款全部付清之日失效。十三、补充条款13.1工程实施过程中项目部有关人员变动，必须提前14天用书面形式报告甲方，经甲方同意后方得变动;13.2施工过程中，承包方必须接受发包人代表及监理工程师的监督，服从发包人的协调，并主动配合;如有不服从，发包人有权责令其停工整顿或退场，造成的经济损失由承包人负责;13.3施工期间，承包人要做到文明施工，材料堆放整齐，在施工过程中如受到有关部门的通报批评，则由发包人视情况对承包人进行相应的经济处罚;13.4严格施工安全，承包人应对施工人员进行安全教育，不发生人身伤亡事故和火灾事故，并应参加建筑、安装工程保险，施工中由于承包人原因发生的质量、安全事故及责任和经济损失均由承包人负责;13.5按时提供符合蓬莱工程所在地税务部门要求的合格发票。13.6本工程材料的检试验由承包人负责，指定在蓬莱市建筑工程质量检测中心。13.7若承包人在无正当理由的情况下，未经发包人同意，擅自停工或终止履行合同，承包人除应按工程合同价款的30%向发包人支付违约金外，还应承担发包人另行发包而增加的工程费用。13.8承包方在施工过程中，所产生的水电费皆由承包方自行承担。如逾期不付造成停电、停水，导致工期延长的后果由承包方承担责任或由发包方直接从应支付的工程款中予以扣除。13.9承包人应按照发包人与监理公司的要求整理汇总工程资料，按合同约定期限提供竣工资料，逾期提交，每逾期一日，按照工程总造价每日万分之五支付发包方违约金，且发包人有权拒付工程款。发包人：(公章)承包人：(公章)法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：日期:最新简易施工合同范本「篇三」商务单位：_____________承办单位：_________________甲方工厂：_________________乙方：_________________承办单位与乙方在_____年_____月_____日签订深宝协字(_____)第号协议，成立甲方工厂。批准文号是深宝外引字第号，加工装配。协议有效期至_____年_____月_____日。各方合作良好。由于原因，现作如下变更：1、承办单位：_________________由原变更为。2、承办单位名称：_________________由原变更为。3、承办单位代表：_________________由原变更为。4、甲方工厂名称：_________________由变更为。5、甲方地址：_________________由原变更为。厂房面积。6、乙方：_________________由原变更为。7、乙方名称：_________________由原变更为。8、乙方签字代表：_________________由原变更为。(协议变更后甲方工厂的债权债务处理请选择)①协议变更后甲方工厂的一切债权债务仍由现乙方公司承担。②协议变更前甲方工厂发生的债权债务由原乙方公司承担，变更后甲方工厂发生的债权债务自变更协议批准之日起由现乙方公司承担。③协议变更前后甲方工厂发生的债权债务自变更协议批准之日起由现乙方公司承担。原协议的其他条款按原协议执行。本变更协议一式六份，自各方代表签字盖章并经主管部门批准之日起生效。商务单位：_______________原承办单位：_________________甲方工厂：_________________原乙方：_________________________年____月____日________年____月____日________年____月____日________年____月____日最新简易施工合同范本「篇四」发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限合同工期总日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用。第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：

乙方：代表：

代表：年_____月_____日

年_____月_____日最新简易施工合同范本「篇五」发包人（全称）：_________________承包人（全称）：_________________依照有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_____________资金来源：_________________二、工程承包范围承包范围：_________________三、合同工期：_________________开工日期：_________________竣工日期：_________________合同工期总日历天数________________天。四、质量标准工程质量标准：________________五、合同价款金额（大写）：________________元（人民币）￥：________________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：_________________1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、临时板房工程施工合同生效合同订立时间：_____________年_____________月________________日合同订立地点：_________________本合同双方约定_____________后生效。发包人：_________________（公章）承包人：_________________（公章）住所：_____________住所：_____________法定代表人：_____________法定代表人：_____________委托代表人：_____________委托代表人：_____________电话：_____________电话：_____________传真：_____________传真：_____________开户银行：_________________开户银行：_________________账号：_____________账号：_____________邮政编码：_________________邮政编码：_________________最新简易施工合同范本「篇六」甲方（委