工程款支付合同补充协议7篇

工程款支付合同补充协议7篇篇1本协议于XXXX年XX月XX日在[地点]签订，由以下双方签署：1.[甲方名称]2.[乙方名称]鉴于：1.甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程款支付合同》（以下简称“原合同”），原合同约定了甲方应向乙方支付的工程款及支付方式。2.考虑到原合同执行过程中可能出现的一些变化和问题，双方同意对原合同进行补充，以更好地保障双方的权益。现达成以下补充协议：一、工程进度款支付1.甲方应根据原合同约定，在每月的第一个工作日向乙方支付工程进度款。具体支付金额应根据乙方上月完成的工程量计算。2.乙方应在每月底前向甲方提交工程量清单，详细列出当月完成的工程量。甲方应在收到清单后的五个工作日内进行审核并确认支付金额。3.如果甲方未在规定时间内支付工程进度款，乙方有权停止施工，直至收到应付款项。由此产生的任何损失均由甲方承担。二、工程竣工验收与结算1.工程竣工验收时，甲方应组织专业人员进行验收，并签署验收报告。验收通过后，乙方应提交结算报告，甲方应在收到结算报告后的十个工作日内进行审核并确认结算金额。2.结算金额确认后，甲方应在十个工作日内向乙方支付结算款。结算款的支付标志着工程的最终完成和双方合同的终止。3.如果甲方未在规定时间内支付结算款，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。三、质量保证与保修1.乙方应保证工程的施工质量符合原合同约定和相关法律法规的规定。如因乙方施工质量问题导致工程出现质量问题，乙方应承担相应的保修责任。2.保修期为工程竣工验收之日起的十二个月。在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应负责免费维修。3.甲方应在保修期结束后向乙方出具保修期结束证明，证明保修期已结束，乙方不再承担保修责任。四、违约责任与赔偿1.双方应本着诚信原则履行合同义务。如一方违约，违约方应向守约方承担相应的违约责任。2.违约责任的承担方式包括：赔偿损失、支付违约金、赔偿因违约行为导致的额外损失等。具体承担方式应根据违约情况和双方协商确定。3.如因违约行为导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。合同解除后，违约方应向守约方返还已支付的款项并赔偿相关损失。五、争议解决与管辖法院1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的管辖法院为[法院名称]。双方同意由该法院解决因本合同产生的所有争议。3.在争议解决期间，双方应继续履行合同义务，确保工程的顺利进行。如一方不履行义务导致工程停滞或损失扩大的，违约方应承担相应的违约责任。六、其他约定事项1.本协议为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。如本协议与原合同不一致的，以本协议为准。2.本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。补充协议与本协议的修改和补充应具有书面形式，并与本协议具有同等法律效力。3.本协议自双方签字盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。甲方（签字盖章）：[甲方名称]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字盖章）：[乙方名称]日期：XXXX年XX月XX日篇2本协议于2025年5月10日在北京市海淀区签订，由以下双方共同签署：甲方：北京某某科技有限公司乙方：北京某某建筑集团有限公司鉴于：1.甲方与乙方于2025年3月1日签订了《建设工程合同》（以下简称“原合同”），约定由乙方承建甲方的某科技大厦项目。2.双方在履行原合同过程中，因工程款项支付问题产生了一些争议。为了明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行，双方决定签订本补充协议。一、工程款项支付1.甲方同意在2025年6月30日前向乙方支付工程款项人民币壹亿元整（￥1,000,000,000）。2.乙方同意在收到上述款项后，立即向甲方出具合法有效的发票。3.甲方在支付上述款项时，应确保资金来源合法，且有权进行上述支付。如因甲方原因导致支付失败或无效，甲方应承担全部责任。二、违约责任1.甲方如未能按本协议约定的时间和金额向乙方支付工程款项，应自逾期之日起按日向乙方支付违约金，违约金金额为应付款项的万分之一。2.乙方如未能按本协议约定的时间向甲方交付发票，应自逾期之日起按日向甲方支付违约金，违约金金额为应交付发票金额的万分之一。3.双方同意，因一方违约导致本协议无法继续履行的，违约方应承担全部违约责任，并赔偿因此给对方造成的全部损失。三、争议解决1.双方在本协议履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未发生争议的部分。四、其他条款1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.本协议中的任何修改或补充，必须以书面形式进行，并经双方签字或盖章后生效。4.本协议未尽事宜，由双方另行协商确定。甲方（签字/盖章）：北京某某科技有限公司法定代表人（签字）：张三日期：2025年5月10日乙方（签字/盖章）：北京某某建筑集团有限公司法定代表人（签字）：李四日期：2025年5月10日篇3协议编号：[协议编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]鉴于：1.甲方和乙方于[原协议签订时间]签订了《工程款支付合同》（以下简称“原合同”）。2.由于[补充协议签订原因]，甲方和乙方决定对原合同进行补充，以更好地明确双方的权利和义务。现达成以下补充协议：一、工程款项的支付1.甲方应按照原合同约定，按时向乙方支付工程款项。如有任何逾期支付的情况，甲方应支付相应的滞纳金。2.乙方应在收到工程款项后，及时向甲方提供正规的发票和收据，以便甲方进行财务处理。二、工程变更与调整1.如因甲方原因需要对工程进行变更或调整，应提前书面通知乙方，并承担相应的费用。2.乙方应根据甲方的变更或调整通知，及时调整施工方案，确保施工进度和质量。三、验收与结算1.甲方应在收到乙方的竣工验收申请后，及时组织相关人员进行验收。如有任何质量问题，甲方应书面通知乙方，并要求乙方进行整改。2.乙方应在竣工验收合格后，及时向甲方提交结算资料，以便甲方进行结算处理。四、保修与维护1.乙方应按照国家相关法规及原合同约定，对竣工工程进行保修和维护。保修期为[保修期年限]年。在保修期内，如发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。2.甲方在保修期内有权要求乙方对工程质量问题进行维修，乙方应积极配合。五、违约责任1.甲方和乙方应共同遵守原合同及本补充协议的规定。如一方违约，应承担相应的违约责任。2.甲方逾期支付工程款项的，应支付滞纳金；乙方逾期交付工程的，应支付违约金。具体金额和支付方式应在双方协商后确定。六、争议解决1.如甲方和乙方在履行原合同及本补充协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院应在双方协商后确定。2.在争议解决过程中，双方应继续履行原合同及本补充协议的其他部分。如争议涉及付款义务，甲方和乙方应继续按照原合同及本补充协议的约定进行付款。七、其他条款1.本补充协议与原合同具有同等法律效力。如原合同与本补充协议存在冲突，应以本补充协议为准。2.本补充协议未尽事宜，可由双方协商后补充约定。补充约定与本补充协议具有同等法律效力。3.本补充协议自双方签字或盖章之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包人）：[甲方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]签字/盖章：[签字或盖章]日期：[日期]乙方（承包人）：[乙方名称]法定代表人：[法定代表人姓名]签字/盖章：[签字或盖章]日期：[日期]篇4本协议于XXXX年XX月XX日在XX地点由以下双方签订：甲方：XXX，以下简称“甲方”乙方：XXX，以下简称“乙方”鉴于：1.甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程款支付合同》（以下简称“原合同”），原合同约定了甲方支付乙方工程款的具体条款。2.由于项目进展及付款条件变化，甲方与乙方需要签订补充协议，对原合同中的部分条款进行修改和补充。3.双方本着友好协商、平等互利的原则，同意对原合同进行补充和调整。现达成如下补充协议：一、工程款项调整1.甲方需向乙方支付的工程款总额调整为人民币（大写）XX元整（￥XX元）。2.甲方需向乙方支付的工程款支付方式调整如下：（1）合同签订后，甲方在收到乙方提供的正式发票后XX个工作日内，向乙方支付工程款的XX%，即人民币（大写）XX元整（￥XX元）。（2）工程进展至XX阶段，甲方在收到乙方提供的正式发票后XX个工作日内，向乙方支付工程款的XX%，即人民币（大写）XX元整（￥XX元）。（3）工程完工并验收合格后，甲方在收到乙方提供的正式发票后XX个工作日内，向乙方支付工程款的剩余部分，即人民币（大写）XX元整（￥XX元）。二、违约责任1.若甲方未按照本协议约定的时间和方式支付工程款，甲方需向乙方支付违约金，违约金为应付金额的XX%。2.若因甲方的原因导致工程无法按时完成，甲方需向乙方支付赔偿金，赔偿金为合同总金额的XX%。三、争议解决1.如双方在执行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。2.若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、其他条款1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。3.本协议中的未尽事宜，由双方另行协商补充。甲方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：XXXX日期：XXXX年XX月XX日篇5本协议于XXXX年XX月XX日在[地点]签订，由以下双方签署：1.[甲方公司名称]（以下简称“甲方”），其注册地址：[甲方公司注册地址]，主要经营范围：[甲方公司经营范围]。2.[乙方公司名称]（以下简称“乙方”），其注册地址：[乙方公司注册地址]，主要经营范围：[乙方公司经营范围]。鉴于：1.甲方与乙方于XXXX年XX月XX日签订了《工程款支付合同》（以下简称“原合同”），原合同约定了甲方应向乙方支付的工程款金额、支付时间等相关条款。2.由于[具体的原因]，需要对原合同进行补充，以明确[具体要补充的内容]。现经双方友好协商，达成如下补充协议：一、补充内容1.[具体的补充内容1]2.[具体的补充内容2]3.[具体的补充内容3]二、违约责任1.甲方如未按本协议约定的时间和金额向乙方支付工程款的，应自逾期之日起向乙方支付违约金，违约金按每日未支付金额的万分之五计算。2.乙方如未按本协议约定的内容履行义务的，应自违约之日起向甲方支付违约金，违约金按每日未履行义务的金额的万分之五计算。三、争议解决1.本协议的履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未发生争议的部分。四、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。4.本协议的解释权归甲、乙双方共同拥有。如因解释权发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲方（签字/盖章）：[甲方公司名称]法定代表人（签字）：[甲方公司法定代表人姓名]日期：XXXX年XX月XX日乙方（签字/盖章）：[乙方公司名称]法定代表人（签字）：[乙方公司法定代表人姓名]日期：XXXX年XX月XX日篇6编号：[协议编号]日期：XXXX年XX月XX日鉴于：1.[公司名称]与[公司名称]签订了《[项目名称]建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），主合同编号为[主合同编号]。2.主合同中约定了工程款的支付条款，但为了更明确双方的权利和义务，双方协商对原合同中的支付条款进行补充。现达成如下补充协议：一、支付节点1.预付款：在本协议签订后，发包人向承包人支付工程预付款，具体支付时间和金额按照主合同执行。2.进度款：根据工程进度，发包人按以下节点向承包人支付进度款：（1）基础工程完成并通过验收后，支付基础工程款的XX%；（2）主体结构完成XX%并通过验收后，支付主体结构工程款的XX%；（3）装修工程完成XX%并通过验收后，支付装修工程款的XX%；（4）竣工验收合格后，支付竣工验收合格后的剩余款项。二、支付方式1.转账支付：发包人通过银行转账方式向承包人支付款项，具体账户信息如下：（1）开户银行：[承包人开户银行名称]（2）银行账号：[承包人银行账号]（3）户名：[承包人公司名称]2.现金或支票支付：对于零星款项或特殊情况下的支付，发包人可选择现金或支票方式支付。三、支付条件1.承包人需按照主合同约定完成相应的工程进度，并提交相应的验收资料。2.付款前，承包人需向发包人提供合法有效的发票或收据。3.如因承包人原因导致工程进度滞后或质量不符合要求，发包人有权拒绝支付或扣除相应款项。四、违约责任1.若发包人未按照本协议约定时间支付款项，需向承包人支付违约金，违约金按每日未支付金额的XX‰计算。2.若承包人未按照本协议约定完成工程进度或质量不符合要求，需向发包人支付违约金，违约金按每日未完成金额的XX‰计算。五、争议解决1.如双方在本协议履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。六、其他条款1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议一式XX份，双方各执XX份。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。发包人（盖章）：[发包人公司名称]法定代表人（签字）：[发包人法定代表人姓名]日期：XXXX年XX月XX日承包人（盖章）：[承包人公司名称]法定代表人（签字）：[承包人法定代表人姓名]日期：XXXX年XX月XX日篇7甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于：1.甲方和乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），约定乙方承包甲方发包的______工程。2.原合同约定了工程款的支付方式，但因______原因，双方需要对原合同中的工程款支付条款进行补充和修改。3.双方经过友好协商，就工程款支付事宜达成如下补充协议。一、补充协议内容1.甲方应按照以下时间节点向乙方