压力容器设备安装工程施工合同

第第页合同编号:________压力容器设备安装工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码7/NUMPAGES总页数7一、主体与目的本合同主体为甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）。甲方为压力容器设备安装工程施工项目需求方，乙方为具备相应资质的压力容器设备安装工程施工单位。本合同目的为明确双方在压力容器设备安装工程施工过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求，实现甲方对压力容器设备安装工程施工项目的预期目标。具体内容包括但不限于工程范围、施工期限、质量要求、费用结算、违约责任等。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同工程总价为人民币【】元，其中包含但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.支付方式：a.预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。b.进度款：工程按实际完成进度分期支付，每完成一定比例的工程量后，甲方应向乙方支付已完成工程量相应比例的款项。c.质量验收款：工程完成后，经甲方验收合格，甲方应在验收合格之日起15个工作日内支付合同总价款的60%。d.保修金：合同总价款的10%作为保修金，在工程保修期满后无质量问题发生，甲方应无息退还乙方。e.结算款：保修期满后，甲方应在收到乙方提交的结算报告及验收合格证明后30日内支付剩余款项。三、双方权利与义务1.甲方权利与义务：a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。b.甲方应在合同约定的时间内支付工程款项。c.甲方应必要的施工场地、施工条件和相关资料。d.甲方应按照合同约定进行工程验收，并对验收合格的工程予以接收。e.甲方应承担因自身原因造成的工程延期、质量问题等责任。2.乙方权利与义务：a.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。b.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务，并确保工程质量符合国家相关标准和规范。c.乙方应遵守施工现场的安全规定，确保施工安全。d.乙方应按照甲方要求施工进度报告和工程验收报告。e.乙方应承担因自身原因造成的工程延期、质量问题等责任，并承担相应的违约责任。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺所的压力容器设备及其安装工程符合国家相关质量标准和规范要求。b.乙方应保证施工过程中的材料、工艺、设备等符合合同约定，不得使用不合格或假冒伪劣产品。c.乙方应定期对施工质量进行自检，确保工程质量达到合同约定的标准。d.工程完成后，乙方应完整的施工记录和检验报告，甲方应予以验收。2.服务承诺：a.乙方在工程实施期间应必要的施工技术指导和现场服务。b.乙方应按照甲方要求，对施工过程中发现的问题及时进行整改。c.工程验收合格后，乙方应一年内的免费保修服务，对因乙方原因造成的质量问题负责修复。d.保修期满后，乙方应有偿的维修服务，服务费用按双方另行协商确定。五、履行与变更1.履行：a.双方应严格按照合同约定的时间节点完成各自义务。b.乙方应在合同约定的施工期限内完成全部施工任务，并保证工程质量。c.甲方应在合同约定的验收期限内完成工程验收，并支付相应款项。d.合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应协商解决，并相应调整合同工期。2.变更：a.合同履行期间，如因设计变更、工程量增减等原因需调整合同内容，双方应协商一致，签订补充协议。b.任何一方要求变更合同内容，应提前【】个工作日书面通知对方，并说明变更原因及具体内容。c.变更后的合同内容应作为原合同的一部分，具有同等法律效力。d.合同变更不影响已履行部分的合同约定和已发生的权利义务。六、保密条款1.双方对本合同涉及的技术信息、商业秘密、财务数据等保密内容负有保密义务。2.保密期限自合同签订之日起至合同终止或双方另有约定为止。3.双方不得未经对方同意，向任何第三方泄露或披露保密信息。4.在保密期限内，如因法律规定或法院、行政机关要求披露保密信息，一方应立即通知另一方，并采取一切可能措施确保保密信息不被不当使用或泄露。5.合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，直至保密信息不再具有保密价值。6.本保密条款的约束力不受合同解除或终止的影响，双方均应继续遵守。7.违反保密条款的，违约方应承担相应的法律责任，包括但不限于支付违约金和赔偿损失。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.诉讼过程中，双方应继续履行合同义务，除非法院另有裁定。4.争议解决过程中，未经法院判决，任何一方不得单方面变更或终止合同。5.诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。6.本合同争议解决方式不排除双方根据具体情况选择仲裁的可能性。7.如双方选择仲裁解决争议，应将争议提交至【】仲裁委员会，按照该仲裁委员会的仲裁规则进行仲裁。8.仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。八、其它条款1.合同附件：本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、图纸等，与本合同具有同等法律效力。2.合同解除：除法律另有规定外，任何一方不得单方面解除合同。如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。3.通知：除法律另有规定外，双方间的通知应以书面形式发送，自发出之日起【】个工作日后视为送达。4.法律适用与管辖：本合同适用中华人民共和国法律。如合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年。6.合同解除或终止后，双方应按照合同约定妥善处理遗留问题，包括但不限于工程款的结算、设备设施的移交等。7.本合同一式【