建筑行业劳务分包合同示例

建筑行业劳务分包合同示例合同编号：__________甲方（总包方）：__________乙方（分包方）：__________第一条项目概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，完成本项目的劳务分包工作，具体工作内容详见附件。1.4工程承包方式：包工不包料。第二条合同工期2.1本合同工程工期为______天，自____年__月__日起至____年__月__日止。2.2乙方应按照甲方的要求，确保工程进度和质量，按时完成工程任务。第三条合同价款3.1本合同工程价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。3.2乙方应按照合同约定的工程进度和质量要求完成工程，甲方按照乙方完成的工程量支付相应价款。3.3乙方在合同履行过程中，如发生合同约定以外的额外费用，应向甲方提出书面申请，经甲方同意后方可进行，费用按照甲方批准的金额支付。第四条质量要求4.1乙方应严格按照国家有关工程建设的法律法规、技术规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。4.2乙方在施工过程中，应接受甲方及有关部门的监督检查，对检查中发现的问题，乙方应及时整改。第五条安全生产5.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。5.2乙方应定期对施工现场进行安全检查，对存在的安全隐患及时整改，确保施工现场安全。第六条工程变更6.1如甲方因设计变更、工程量调整等原因导致工程变更，乙方应按照甲方的要求进行施工。6.2工程变更导致合同价款调整的，双方应签订书面补充协议。第七条违约责任7.1乙方未能按照合同约定的工期完成工程，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总价款的__%作为违约金。7.2乙方未能按照合同约定的质量要求完成工程，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应在规定时间内完成整改。如乙方未能在规定时间内完成整改，甲方有权解除合同，乙方应承担合同总价款的__%作为违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条合同生效及解除9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为合同工期。9.2在合同履行过程中，如乙方未按照合同约定的工期、质量要求完成工程，甲方有权解除合同。第十条其他约定10.1双方应遵守国家有关税收、环保等方面的法律法规，按照约定承担相关费用。10.2乙方在合同履行过程中，应确保施工人员具备相应的资质，并对施工人员进行培训和管理。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日注意事项：1.明确合同主体：合同中应明确甲方（总包方）和乙方（分包方）的名称、地址、联系方式等基本信息，以确保合同的有效性和执行力。2.工程内容及范围：合同中应详细描述乙方承担的工程内容和范围，避免因理解不一致而产生的争议。3.工期约定：合同中应明确约定工程工期，包括起始日和终止日，以及逾期违约责任，以确保工程按时完成。4.合同价款及支付方式：合同中应明确约定合同价款、支付时间、支付方式等，以保障双方的权益。5.质量要求：合同中应明确约定工程质量标准，以及未达标时的违约责任。6.安全生产：合同中应明确约定安全生产责任，确保施工过程中的人身安全和财产安全。7.工程变更：合同中应约定工程变更的处理方式，包括变更的申请、审批程序和变更引起的价款调整。8.违约责任：合同中应明确约定双方的违约责任，包括工期延误、质量不达标等情况下的违约金计算方式。9.争议解决：合同中应约定争议解决的方式，如友好协商、调解、仲裁或诉讼等。10.合同生效及解除：合同中应明确约定合同的生效条件、有效期和解除合同的条件。解决办法：1.协商解决：双方应优先通过友好协商解决合同履行过程中出现的问题。2.调解：如协商不成，可以向行业协会、商会等第三方机构申请调解。3.仲裁：根据合同约定，双方可以选择仲裁机构进行仲裁。4.诉讼：如仲裁不成或双方未约定仲裁，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同主体：指参与合同关系的各方，如甲方（总包方）和乙方（分包方）。2.合同标的：指合同双方约定应当实现的具体事务，如本合同中的劳务分包工作。3.违约责任：指合同当事人违反合同义务所应承担的民事责任。4.争议解决：指在合同履行过程中，双方因权利义务关系产生的纠纷解决方式。5.合同生效：指合同自双方达成协议之日起，对双方产生法律约束力。6.合同解除：指在合同履行过程中，因法定或约定事由出现，使得合同权利义务关系归于消灭。7.工期延误：指乙方未能按照合同约定的工期完成工程。8.质量不达标：指乙方完成的工程质量未达到合同约定的标准。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：若项目涉及高度危险的作业，如高空作业、深基坑作业等。“双方应共同制定并实施针对高空作业、深基坑作业等危险作业的安全防护措施，并定期进行安全培训。乙方需为作业人员提供符合国家安全标准的个人防护装备，如安全帽、安全带等。”2.场合：若项目位于环境保护敏感区域，如自然保护区、水源保护区等。“乙方在施工过程中应严格遵守国家和地方的环境保护法规，采取有效措施防止污染环境。如因乙方施工导致环境污染，乙方应承担相应的法律责任。”3.场合：若项目地处偏远地区，生活条件较为艰苦。“甲方应提供适宜的住宿和生活条件给乙方人员，确保其基本生活需求得到满足。若住宿和生活条件未达到合同约定的标准，乙方有权要求甲方进行改善。”4.场合：若项目施工期间恰逢重大节日或极端天气。“如因国家法定节假日或极端天气导致施工无法正常进行，双方应协商调整施工计划，合理延长工期，互不承担违约责任。”合同所需附件列表：1.附件一：工程项目概况