解除施工合同的协议书范文7篇

解除施工合同的协议书范文7篇篇1甲方（发包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系电话：[公司电话]乙方（承包方）：[公司名称]地址：[公司地址]联系电话：[公司电话]鉴于甲乙双方于XXXX年XX月XX日签订了施工合同（合同编号：[合同编号]），现因[具体原因]，双方经过友好协商，一致同意解除该施工合同。为明确双方的权利和义务，特签订本协议如下：一、协议内容1.双方一致同意解除XXXX年XX月XX日签订的施工合同（合同编号：[合同编号]）。2.乙方已完成的工程量，按照合同约定进行结算，并支付相应的款项。3.乙方未完成的工程量，双方协商确定相应的调整方案，确保双方权益得到保障。4.双方同意在解除合同时，乙方有权要求甲方支付已完成的工程量款项，甲方有义务按时支付。5.双方同意在解除合同时，乙方有权要求甲方返还已支付的款项，甲方有义务按时返还。6.双方同意在解除合同时，乙方有权要求甲方支付未完成的工程量款项，甲方有义务按时支付。7.双方同意在解除合同时，乙方有权要求甲方支付违约金（如有），甲方有义务按时支付。8.双方同意在解除合同时，乙方应积极配合甲方进行已完工程的结算和未完成工程的调整工作。9.双方同意在解除合同时，乙方应确保已完成的工程质量符合合同约定，并承担相应的保修责任。10.双方同意在解除合同时，乙方应严格遵守相关法律法规和职业道德，不得泄露甲方的商业机密和保密信息。二、违约责任1.双方同意在履行本协议过程中，如一方存在违约行为，应承担相应的违约责任。2.违约责任包括但不限于：未按时支付款项、未按时完成工程量、未履行保修责任等。3.如因乙方原因导致合同解除，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。4.如因甲方原因导致合同解除，甲方应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。三、争议解决1.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。2.协商不成的，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。四、其他条款1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，可由双方协商补充。甲方（发包方）：[公司名称]签字/盖章：__________日期：XXXX年XX月XX日乙方（承包方）：[公司名称]签字/盖章：__________日期：XXXX年XX月XX日篇2甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲、乙双方就施工合同达成如下协议：一、协议背景甲、乙双方于______年______月______日签订了施工合同，由乙方负责施工建设。现因______原因，双方同意解除该施工合同。二、协议内容1.双方一致同意解除施工合同，自本协议生效之日起，该施工合同不再具有法律效力。2.乙方应在本协议生效之日起______个工作日内，完成以下工作：（1）将其在施工现场的人员、设备、材料全部撤出；（2）将其在施工过程中形成的各种记录、文件、资料等全部移交给甲方；（3）完成其他双方约定的应当在本协议生效之前完成的事项。3.甲方应在本协议生效之日起______个工作日内，完成以下工作：（1）向乙方支付合同约定但未支付的款项；（2）协助乙方完成撤场工作；（3）完成其他双方约定的应当在本协议生效之前完成的事项。4.双方同意，本协议生效之日起，施工合同中的所有权利义务关系均告终止。双方互不追究对方的违约责任。5.双方应在本协议生效之日起______个工作日内，就施工合同的解除进行书面确认，并签署相关文件。6.双方同意，本协议的解除不影响双方在其他领域的合作关系。如果双方在其他领域有继续合作的意愿，可另行协商并签订相关合同。7.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。三、补充条款1.双方同意，本协议的解除不影响施工合同中关于保密条款的效力。双方应继续履行施工合同中关于保密条款的约定，确保施工合同解除后不会泄露相关信息。2.双方同意，本协议的解除不影响施工合同中关于争议解决条款的效力。如果双方在本协议生效后因施工合同的解除产生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院由双方协商确定。3.双方同意，本协议的解除不影响施工合同中关于其他条款的效力。施工合同中未明确约定自协议解除之日起失效的条款，仍然具有法律效力。4.乙方在本协议生效前已向甲方提供的履约保证金、保函等担保措施，在本协议生效之日起自动失效。甲方应在本协议生效之日起______个工作日内将履约保证金、保函等担保措施退还给乙方。5.甲方在本协议生效前已向乙方提供的预付款、进度款等款项，在本协议生效之日起自动失效。乙方应在本协议生效之日起______个工作日内将预付款、进度款等款项退还给甲方。如因退款产生争议，按照施工合同中关于争议解决条款的约定处理。6.双方同意，本协议的解除不影响施工合同中关于知识产权条款的效力。施工合同中关于知识产权的约定仍然具有法律效力，双方应继续履行相关义务。如因知识产权问题产生争议，按照施工合同中关于争议解决条款的约定处理。7.双方同意，本协议的解除不影响施工合同中关于合同变更和解除条款的效力。施工合同中关于合同变更和解除的条款仍然具有法律效力，双方应继续履行相关义务。如因合同变更或解除产生争议，按照施工合同中关于争议解决条款的约定处理。篇3甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就解除施工合同事宜达成如下协议：一、协议背景甲乙双方于_____年_____月_____日签订了施工合同，由于_____原因，现双方协商解除该合同。二、协议内容1.解除合同时间：自本协议生效之日起，双方正式解除施工合同。2.工程结算：乙方已完成工程量的结算工作，结算金额为_____元。甲方已支付乙方_____元，剩余未支付款项为_____元。具体结算清单见附件。3.材料设备处理：所有未使用的材料设备由乙方自行处理，甲方不承担任何责任。已使用的材料设备按照以下方式处理：_____。4.违约责任：双方同意，如一方违反本协议约定，需向另一方支付违约金_____元。5.其他事项：双方在本协议中未明确约定的其他事项，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。三、协议生效本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。协议生效后，双方应严格遵守协议内容，如有任何争议，应友好协商解决。协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、其他补充条款1.双方同意，在本协议生效之日起_____个工作日内，乙方应将其所有的机械设备和人员撤出施工现场，并恢复施工场地的原状。2.甲方同意在乙方撤出施工现场后，对施工现场进行必要的清理和整理工作。清理和整理工作的费用由甲方自行承担。3.双方同意，在本协议生效之日起_____个工作日内，甲方应支付乙方剩余未支付的款项_____元。乙方在收到款项后，应出具相应的收款证明给甲方。4.双方同意，在本协议生效之日起_____个工作日内，乙方应提交一份详细的结算清单给甲方，结算清单应包括乙方已完成工程量的具体明细和结算金额。甲方在收到结算清单后，应尽快进行复核和确认。5.双方同意，在本协议生效之日起_____个工作日内，甲方应为乙方撤出施工现场提供必要的协助和支持。包括但不限于提供必要的通行便利和协助乙方搬运设备等。6.双方同意，在本协议生效之日起_____个工作日内，乙方应确保所有撤出的机械设备和人员安全离开施工现场，并承担在撤出过程中可能产生的所有风险和费用。7.双方同意，在本协议生效之日起_____个工作日内，甲方应完成对施工现场的清理和整理工作。清理和整理工作的质量应达到甲方的要求。8.双方同意，在本协议生效之日起_____个工作日内，乙方应确保撤出的机械设备和人员不再进入施工现场，并承诺不再对施工现场的任何设施和设备进行使用或损坏。9.双方同意，在本协议生效之日起_____个工作日内，甲方应向乙方提供一份详细的清理和整理工作成果报告。该报告应包括清理和整理工作的具体内容、完成情况和相关费用等。乙方在收到报告后，应尽快进行复核和确认。10.双方同意，在本协议生效之日起_____个工作日内，乙方应向甲方提交一份详细的撤出计划，该计划应包括撤出的具体时间、步骤和所需费用等。甲方在收到撤出计划后，应尽快进行复核和确认。在撤出过程中，乙方应严格按照计划进行实施。以上补充条款是对原施工合同的补充和修改，具有与原合同相同的法律效力。双方应严格遵守本协议中的各项条款和约定。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字/盖章）：_________日期：_____年_____月_____日乙方（签字/盖章）：_________日期：_____年_____月_____日篇4甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方签订的施工合同（以下简称“原合同”），因故无法继续履行，经双方友好协商，达成如下解除施工合同的协议：一、协议背景1.原合同签订时间：_________年_________月_________日。2.原合同主要内容：甲方委托乙方进行_________工程的建设，具体细节详见原合同条款。3.解除原因：因_________，导致原合同无法继续履行。二、协议内容1.双方一致同意解除原合同，自本协议生效之日起，原合同不再具有法律效力。2.乙方应在本协议生效之日起，停止在施工现场的一切工作，并撤出施工现场。3.甲方应在本协议生效之日起，停止向乙方支付原合同约定款项。4.乙方应在撤出施工现场前，完成施工现场的清理工作，并移交相关施工资料给甲方。5.甲方应在乙方撤出施工现场后，对施工现场进行验收，并确认乙方的撤场工作是否完成。6.双方同意，乙方在撤场过程中，应妥善保管好施工设备、材料以及其它财产，不得损坏或丢失。7.双方同意，在乙方撤场过程中，如因乙方原因造成甲方财产损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。8.双方同意，在解除原合同后，乙方应继续履行原合同中约定的保密义务，不得泄露甲方的商业秘密。9.双方同意，在解除原合同后，乙方如有未完成的工作成果，应无偿交付给甲方，并协助甲方完成相关收尾工作。10.双方同意，在解除原合同后，如因原合同解除产生的任何纠纷或争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。三、生效条件本协议自双方签字或盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（发包方）：_________（签字或盖章）乙方（承包方）：_________（签字或盖章）日期：_________年_________月_________日篇5甲方（发包方）：_________，地址：_________，联系电话：_________。乙方（承包方）：_________，地址：_________，联系电话：_________。鉴于甲、乙双方于_________年_________月_________日签订了一份施工合同，因_________原因，双方同意解除该施工合同。为明确双方的权利和义务，达成如下协议：一、协议内容1.双方一致同意解除于_________年_________月_________日签订的施工合同。2.乙方应停止施工，确保施工现场安全，并妥善保管相关施工资料和财产。3.甲方应支付乙方已完成工程的款项，具体金额以双方确认的结算为准。4.乙方应在收到结算款项后，向甲方提交相应的发票和收款证明。5.双方应共同办理施工现场的移交手续，确保施工现场的整洁和完好。6.乙方应严格遵守相关法律法规和规定，不得在解除施工合同后擅自拆除或损坏施工现场的任何设施或设备。7.甲方应在解除施工合同后，及时向相关部门办理注销手续，确保合同的合法解除。8.双方应友好协商解决施工合同解除后的其他相关事宜。二、违约责任1.双方应严格按照本协议履行各自的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。2.因违约造成对方损失的，违约方应赔偿对方的全部损失。3.违约方应支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。三、争议解决1.双方应友好协商解决本协议履行过程中产生的争议。2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中不涉及争议的其他条款。四、其他条款1.本协议自双方签字或盖章之日起生效。2.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。3.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。4.本协议的解释权归甲方所有。如有任何疑问或需要解释，甲方有权进行解释。5.乙方在本协议生效前所交付给甲方的财物、资料等物品，甲方应在协议生效后及时返还给乙方。如有损坏或遗失，甲方应照价赔偿。6.乙方在本协议生效前所施工的工程成果，甲方应妥善保护，并支付相应的费用。如因甲方原因导致工程成果损坏或遗失的，甲方应承担相应的赔偿责任。7.本协议生效之日起，原施工合同自动终止。双方应停止履行原施工合同中的所有义务和责任。如因原施工合同产生的任何纠纷或争议，双方应在本协议生效之日起十个工作日内协商解决完毕。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。8.乙方应在本协议生效之日起十个工作日内向甲方提交一份详细的结算清单和收款证明文件（如发票等）。结算清单应包括乙方已完成工程的全部费用明细及金额等信息内容完整且准确真实有效无虚假情况发生；收款证明文件应包括乙方已收取款项的详细信息且真实有效无虚假情况发生）。如逾期未提交相关文件或提交的文件不符合要求导致无法结算的由乙方自行承担责任并赔偿甲方由此产生的全部损失费用等不利后果发生）。篇6甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲乙双方在施工合同中存在的实际情况，经双方友好协商，达成如下解除施工合同的协议：一、协议背景1.甲乙双方于______年______月______日签订了施工合同，合同编号为______。2.因甲方在施工过程中存在违约行为，导致乙方无法继续履行合同义务。具体违约情况为：______。3.乙方曾向甲方发出书面通知，要求甲方在合理期限内履行合同义务，但甲方未予履行。二、协议内容1.甲乙双方同意解除施工合同，合同解除时间为本协议生效之日。2.甲方应在本协议生效之日起______个工作日内向乙方支付违约金人民币______元整（大写：______元整）。该违约金用于赔偿乙方因甲方违约所造成的损失。3.甲方应在本协议生效之日起______个工作日内返还乙方已支付的款项人民币______元整（大写：______元整）。该款项为乙方根据施工合同向甲方支付的款项。4.乙方应在本协议生效之日起______个工作日内向甲方返还所有未使用的施工设备、工具及材料。甲方应自行承担返还过程中产生的所有费用。5.乙方应在返还施工设备、工具及材料的同时，向甲方提交所有相关凭证，以便甲方进行结算。6.甲方应在收到施工设备、工具及材料返还后，对乙方的返还情况进行验收，并签署验收报告。如甲方在验收过程中发现任何损失或损坏，应及时向乙方提出，乙方应承担相应的赔偿责任。7.双方同意，本协议生效之日起，原施工合同中的所有权利义务关系即告终止，双方不再受原施工合同的约束。8.双方应在本协议生效之日起______个工作日内办理完毕所有结算手续。结算过程中产生的争议应协商解决，协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。9.双方应妥善保管好原施工合同及本协议的所有相关资料，以便日后查询或证明。10.双方同意，本协议生效之日起，乙方应停止一切与施工合同相关的活动，包括但不限于施工、设备使用等。如有违反，乙方应承担相应的法律责任。11.双方同意，本协议生效之日起，甲方应停止一切与施工合同相关的款项支付活动。如有违反，甲方应承担相应的法律责任。三、违约责任1.甲乙双方在履行本协议过程中，如有一方存在违约行为，违约方应向守约方支付违约金人民币______元整（大写：______元整）。该违约金用于赔偿守约方因违约方违约所造成的损失。2.违约方应在违约发生后______个工作日内向守约方支付违约金。逾期支付的，违约方应按日利率万分之五向守约方支付利息作为滞纳金。3.如因违约方的违约行为导致本协议无法继续履行的，守约方有权解除本协议，并要求违约方承担相应的违约责任。四、争议解决1.甲乙双方在履行本协议过程中产生的争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体仲裁机构或管辖法院为：仲裁委员会或人民法院。2.在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未发生争议的部分内容。如因争议导致部分或全部内容无法继续履行的，双方应协商解决解决方案或采取其他必要措施以保证施工进度不受影响。3.争议解决期间产生的费用由双方自行承担。如有特别约定或法律规定应由违约方承担的费用，违约方应承担相应的费用。五、其他约定事项1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。协议一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。2.本协议未尽事宜，可由双方协商补充或变更。补充或变更的内容应以书面形式体现，并经双方签字（盖章）后生效。3.本协议生效之日起，原施工合同中的所有权利义务关系即告终止，双方不再受原施工合同的约束。如有特别约定或法律规定应由原施工合同继续约束的事项，双方应协商确定解决方案或采取其他必要措施以保证相关事项能够顺利进行。4.本协议中涉及的所有时间、期限、金额等应以书面约定为准。如有特别约定或法律规定应以实际发生为准的事项，双方应协商确定解决方案或采取其他必要措施以保证相关事项能够顺利进行。篇7甲方：XXX，以下简称甲方乙方：XXX，以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方经友好协商，就解除施工合同达成一致，签订本协议书。第一条协议背景甲方因自身原因，决定解除与乙方的施工合同。乙方同意甲方解除合同的请求，并就相关事宜达成以下协议。第二条解除合同1.解除依据：甲方与乙方签订的施工合同自本协议签订之日起解除。2.解除范围：