工程解除合同协议书_第1页
工程解除合同协议书_第2页
工程解除合同协议书_第3页
工程解除合同协议书_第4页
工程解除合同协议书_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第第页合同编号:________工程解除合同协议书甲方:__________乙方:__________签订时间:__________签订地点:__________温馨提示:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用,订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士,感谢您的阅读下载!PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本协议书(以下简称“协议”)由以下双方签订:甲方:________(以下简称“甲方”)乙方:________(以下简称“乙方”)鉴于甲方与乙方于____年__月__日签订的《建设工程施工合同》(以下简称“施工合同”)编号为____,合同金额为人民币____元,合同工期为____年____月,现因以下原因,经双方协商一致,同意解除施工合同:一、合同解除原因:1.甲方原因:____________________________;2.乙方原因:____________________________;3.其他原因:____________________________。二、合同解除目的:1.避免双方因合同履行过程中产生的纠纷;2.维护双方的合法权益;3.促进双方的友好合作。本协议书自双方签字(或盖章)之日起生效,双方应严格履行协议约定。二、价格、支付方式1.合同价格:根据《建设工程施工合同》约定,本工程合同总价为人民币____元(大写:____元整)。2.支付方式:(1)预付款:合同签订后____日内,甲方应向乙方支付合同总价款的____%作为预付款,即人民币____元。(2)进度款:工程按进度完成并经甲方验收合格后,乙方应在每个付款周期内提交付款申请,甲方应在收到乙方付款申请后____日内支付该周期已完成工程款,支付比例为已完工程总价的____%。(3)竣工结算款:工程竣工验收合格后,乙方应在____日内提交竣工结算报告,甲方应在收到报告后____日内完成结算审核,并支付结算款。(4)质保金:合同总价款的____%作为质保金,在工程竣工验收合格后____个月内无质量问题发生,甲方无息退还乙方。(5)逾期付款违约金:甲方逾期支付款项的,应按每日万分之五向乙方支付违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务:1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。2.甲方应按合同约定支付工程款项。3.甲方有权对工程进度、质量进行监督检查。4.甲方应在工程竣工验收合格后,按照合同约定的时间向乙方支付竣工结算款。乙方权利与义务:1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。2.乙方应接受甲方对工程进度、质量的监督检查。3.乙方应按时提交工程进度报告、工程结算报告等文件。4.乙方应在工程竣工验收合格后,按照合同约定的时间向甲方提交竣工结算报告。5.乙方应保证工程在质保期内无质量问题,如有问题,乙方应负责修复。6.乙方应按照合同约定,对工程进行维护和管理,确保工程安全、稳定运行。双方应遵守以下规定:1.未经对方同意,任何一方不得擅自变更合同内容。2.双方应妥善保管合同文本及相关文件,确保其完整性和保密性。3.双方应本着诚实信用原则,履行合同约定的各项义务。4.如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。四、质量保证与服务1.质量保证:乙方承诺按照国家有关建设工程质量标准及施工合同约定,对施工项目进行严格的质量控制。乙方应确保工程质量达到国家规定的合格标准,并承担因施工质量问题引起的修复责任。2.服务承诺:(1)乙方应在工程开工前,向甲方详细的施工组织设计和施工方案,经甲方确认后方可实施。(2)乙方应按照合同约定的时间节点,完成工程各阶段的施工任务,确保工程按期交付。(3)乙方应配备足够的施工人员、设备和技术力量,确保工程顺利进行。(4)乙方应建立健全施工现场管理制度,确保施工安全,防止安全事故发生。(5)乙方应必要的施工技术咨询服务,协助甲方解决施工过程中遇到的问题。3.质量监督与验收:(1)甲方有权对施工过程中的质量进行监督检查,乙方应予以配合。(2)工程竣工验收时,乙方应确保工程质量符合合同约定和国家标准。(3)工程竣工验收合格后,甲方应在规定时间内对工程质量进行保修,乙方应承担相应的保修责任。4.服务期限与保修:(1)乙方对施工完成的工程____年的免费保修服务。(2)保修期内,如因乙方施工质量问题导致工程损坏,乙方应负责修复,直至达到合同约定的质量标准。五、履行与变更1.履行:(1)双方应按照合同约定的条款,全面履行各自的义务。(2)甲方应按时支付工程款项,乙方应按时完成工程任务。(3)任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任。2.变更:(1)合同履行过程中,如因不可抗力等因素导致合同无法履行或需要变更,双方应协商一致,签订补充协议,对合同内容进行相应变更。(2)任何一方提出变更合同,应提前____天书面通知对方,并说明变更原因及具体内容。(3)变更后的合同条款与原合同具有同等法律效力,双方均应遵守。(4)合同变更不影响已履行部分的合同效力,已履行部分的合同条款仍按原合同约定执行。3.通知与送达:(1)双方应确保通知的及时性和准确性,以书面形式进行通知。(2)通知送达以实际收到为准,若一方无法送达证明,以另一方的送达证明为准。4.争议解决:(1)双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。(2)协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、保密条款1.双方对本协议签订前、签订过程中及履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等保密信息负有保密义务。2.保密信息包括但不限于以下内容:(1)合同内容及相关文件;(2)工程图纸、设计方案、技术资料;(3)市场策略、客户名单、合作伙伴信息;(4)财务数据、经营状况;(5)其他双方认为需要保密的信息。3.双方同意在本协议有效期内及协议终止后____年内,对所知悉的保密信息予以严格保密,未经对方书面同意,不得向任何第三方泄露或使用。4.以下情况不属于违反保密义务:(1)根据法律规定或政府机关的要求公开信息;(2)在保密信息已经公开的情况下,从公开渠道获得的信息;(3)在保密信息被泄露之前,已独立获得的信息。5.违反保密义务的一方应对因此给对方造成的损失承担赔偿责任。七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的任何争议,应首先通过友好协商解决。2.如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.争议解决过程中,双方应保持正常履行合同义务,不得因争议而影响合同的正常执行。4.在诉讼过程中,双方应积极配合法院调查,必要的证据和资料。5.诉讼费用按照法律规定和法院判决承担。6.除法律另有规定外,本合同的争议解决应适用中华人民共和国法律。7.双方同意,如因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交至合同签订地人民法院管辖。八、其它条款1.合同生效:本协议自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程竣工验收合格并结清所有款项之日终止。2.合同解除:除本协议约定的解除条件外,任何一方不得单方面解除合同。如一方违约,守约方有权解除合同,并追究违约方的责任。3.合同解除后的处理:合同解除后,双方应立即停止合同项下的所有活动,并按照合同约定处理未完成的工作和剩余款项。4.合同终止后的结算:合同终止后,双方应在____日内进行最终结算,结清所有款项。5.合同的修改与补充:本合同的修改与补充,必须以书面形式经双方签字(或盖章)确认,方为有效。6.合同的份数:本协议一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。7.法律适用与争议解决:本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。九、合同签署1.本协议一式____份,甲乙双方各执____份。2.双方代表应在协议上签

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论