合同书样本房屋装修7篇

合同书样本房屋装修7篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（业主）：[甲方姓名]乙方（装修公司）：[乙方公司名称]一、合同背景甲方委托乙方进行房屋装修，乙方同意接受委托，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就房屋装修事宜达成如下协议。二、工程概况1.工程地点：[工程地点]2.工程规模：[工程规模]3.工程内容：[工程内容]4.开工日期：[开工日期]5.竣工日期：[竣工日期]三、工程价款及支付方式1.工程总价款：[工程总价款]元。2.支付方式：[支付方式]3.支付时间：[支付时间]四、材料供应及设备管理1.材料供应：[材料供应方式]2.设备管理：[设备管理方式]五、施工工期及质量1.施工工期：自开工之日起，乙方必须按照合同约定的工期完成施工任务。如遇特殊情况，乙方需及时告知甲方，并协商解决方案。2.施工质量：乙方应严格按照国家相关标准和甲方要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。六、违约责任1.甲方违约：如甲方未按时支付工程款项或未提供必要的支持和资料，导致乙方无法按时完成施工任务，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约：如乙方未按时完成施工任务或施工质量未达到合同要求，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方进行整改或扣除部分工程款项。七、争议解决1.争议协商：如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可以通过仲裁或诉讼解决。2.仲裁或诉讼：如协商无果，双方同意将争议提交至[仲裁或诉讼地点]进行仲裁或诉讼。仲裁裁决或诉讼判决对双方具有法律约束力。八、合同生效及终止1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同约定，确保施工任务顺利完成。2.合同终止：在合同履行过程中，如遇特殊情况需终止合同的，双方应协商解决方案。协商不成的，双方同意按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定进行解决。但甲方需确保已支付乙方的款项符合合同约定，并承担由此给乙方造成的合理损失。九、其他条款1.保密条款：双方应对合同履行过程中涉及的国家机密、商业秘密及其他不宜公开的信息保密。未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露相关信息。否则，由此给对方造成的损失由泄露方承担。2.不可抗力条款：如因不可抗力因素导致合同无法按时履行或无法履行完毕的，双方均不承担违约责任。但乙方应尽力采取补救措施以减少损失。具体补救措施需双方协商确定。3.合同修改条款：本合同未尽事宜或需修改的地方，双方应协商补充或修改。补充或修改后的协议与本合同具有同等法律效力。但涉及工程价款、工期等关键条款的修改需双方共同书面确认。4.附属协议条款：为确保施工任务的顺利完成和双方权益得到充分保障，双方可协商签订附属协议。附属协议与本合同具有同等法律效力。具体附属协议需双方协商确定并书面确认。5.争议解决条款：双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可依法提起仲裁或诉讼解决争议。具体仲裁或诉讼机构由双方协商确定。在仲裁或诉讼期间，双方应继续履行合同中未涉及争议的其他条款。如仲裁或诉讼裁决要求一方承担违约责任时，违约方应按裁决要求承担相应的违约责任和损失赔偿责任。如仲裁或诉讼裁决要求一方返还已支付的款项时，返还方应按裁决要求及时返还相关款项。仲裁或诉讼裁决对双方具有法律约束力，双方应认真履行裁决结果。篇2甲方（发包人）：姓名：住址：联系电话：乙方（承包人）：公司名称：地址：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方房屋装修事宜达成以下协议：一、工程概况1.工程地点：甲方房屋位于，具体地址详见合同附件。2.工程内容：甲方委托乙方对其房屋进行装修，包括但不限于以下几个方面：（1）室内设计；（2）预算编制；（3）材料采购与供应；（4）施工与监理；（5）竣工验收等。3.工程期限：本工程自合同签订之日起开始，预计于XXXX年XX月XX日竣工。如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期，乙方有权相应调整工程期限。二、工程造价与支付方式1.工程造价：本次装修工程总造价为人民币XX元整（大写：元整）。该造价已包含室内设计、预算编制、材料采购与供应、施工与监理等全部费用。如因甲方要求变更设计或增加项目，乙方将相应调整工程造价。2.支付方式：甲方应在签订合同后支付工程造价的XX%作为预付款，即人民币XX元整（大写：元整）。剩余款项人民币XX元整（大写：元整）应在竣工验收合格后一次性支付。乙方在收到款项后应出具正式发票。三、双方权利义务1.甲方权利义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行装修，并对工程质量进行监督；（2）甲方应按时支付工程款项，确保工程的顺利进行；（3）甲方应提供施工所需的水电等基础设施，并承担相应费用；（4）如因甲方原因导致工程延期或变更设计，应及时通知乙方，并承担相应的费用。2.乙方权利义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项；（2）乙方应按时进场施工，并按照合同约定完成装修任务；（3）乙方应保证施工质量，确保工程符合设计要求和国家相关标准；（4）如因乙方原因导致工程延期或质量问题，应及时采取补救措施，并承担相应的费用。四、违约责任及赔偿标准1.甲方违约责任：如甲方未按照合同约定支付工程款项或提供基础设施，导致工程无法顺利进行，甲方应承担相应的违约责任。乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。具体赔偿标准如下：违约金为合同总金额的XX%，即人民币XX元整（大写：元整）；其他损失根据实际发生情况确定。2.乙方违约责任：如乙方未按照合同约定完成装修任务或施工质量不符合要求，乙方应承担相应的违约责任。甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。具体赔偿标准如下：违约金为合同总金额的XX%，即人民币XX元整（大写：元整）；其他损失根据实际发生情况确定。五、争议解决方式及管辖法院1.争议解决方式：如甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法律法规的规定，尊重事实、尊重证据。如一方有违约行为，应承担相应的法律责任。法院受理案件后，会依法进行审理并作出判决。判决生效后，当事人应当履行判决确定的义务。如果一方不履行判决确定的义务，另一方可以向法院申请强制执行。同时，在争议解决过程中产生的费用由有过错的一方承担。如果双方都有过错，则各自承担相应的费用。2.管辖法院：本合同的管辖法院为甲方所在地的人民法院。如因本合同产生的争议需要提起诉讼时，应向该法院递交起诉状及相关证据材料。法院在收到材料后，会依法进行审查并决定是否受理该案件。受理后，法院会安排开庭审理该案件并作出判决或裁定。在判决或裁定生效并执行完毕后，本案即告终结。如有其他未尽事宜或需要补充的内容，请在本合同补充条款中加以注明并加盖双方公章或签字确认生效日期。篇3一、合同双方1.甲方（业主）：姓名：______地址：______联系电话：______2.乙方（装修公司）：公司名称：______地址：______联系电话：______二、工程概况1.工程名称：房屋装修2.工程地点：______3.房屋面积：______平方米4.装修预算：______元5.装修期限：自合同签订之日起______天完成三、双方的权利和义务1.甲方的权利和义务：（1）甲方有权要求乙方按照合同约定进行装修，并按时完工。（2）甲方有权监督乙方的施工过程，并对不满意的地方提出改进意见。（3）甲方需按照合同约定支付乙方的装修费用。（4）甲方需为乙方的施工提供必要的水电等基础设施支持。2.乙方的权利和义务：（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付装修费用。（2）乙方需按照合同约定进行装修，并按时完工。（3）乙方需接受甲方的监督，并对不满意的地方进行改进。（4）乙方需为施工过程中的水电等基础设施提供支持。四、施工细节及要求1.施工过程中，乙方需严格遵守安全施工规范，确保施工过程中的安全。2.乙方需按照甲方的要求进行施工，确保施工质量符合约定标准。3.如施工过程中出现任何问题，乙方需及时与甲方沟通，共同解决问题。五、费用及支付方式1.装修费用总额为______元，包含材料费、人工费等各项费用。2.甲方需按照以下方式支付装修费用：（1）合同签订后，甲方需向乙方支付装修费用总额的______%作为预付款。（2）施工过程中，甲方需按照施工进度向乙方支付装修费用。（3）装修完成后，甲方需向乙方支付剩余的装修费用。六、违约责任及赔偿标准1.甲方如有违约行为，需承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。具体赔偿标准如下：______。2.乙方如有违约行为，需承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。具体赔偿标准如下：______。七、争议解决方式及管辖法院1.如双方因合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过以下方式解决：______。如双方选择仲裁解决争议，则仲裁机构为：______，仲裁地点为：______。如双方选择诉讼解决争议，则管辖法院为：______人民法院。篇4甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的房屋装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：_________2.工程承包方式：_________（包公包料、包工不包料、包料不包工等）3.工程期限：自_________年_________月_________日开工，至_________年_________月_________日竣工。4.工程内容：具体详见装修清单。二、工程造价及付款方式1.工程造价：大写_________元整，小写_________元。具体详见装修清单。2.付款方式：甲方在签订合同后，按以下方式向乙方支付款项：（1）签订合同后，甲方支付乙方工程造价的30%作为预付款，即大写_________元整，小写_________元。（2）工程进度过半（水电改造完成、墙面腻子完成、地板铺装完成等），甲方再次支付乙方工程造价的30%，即大写_________元整，小写_________元。（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方工程造价的30%，即大写_________元整，小写_________元。（4）剩余10%的款项，即大写_________元整，小写_________元，作为工程的质保金，待工程保修期结束后支付。三、施工准备及工期延误1.乙方应在施工前做好施工准备，包括材料采购、工具准备等，确保施工进度。2.如因甲方原因造成工期延误，乙方不承担任何责任。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、工程质量及验收1.乙方应确保工程质量符合相关标准，使用合格的建筑材料和工具。2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供相关证明材料。甲方应在接到通知后尽快进行验收。如甲方对工程质量有异议，可委托相关机构进行检测。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的违约责任。五、工程保修及售后服务1.工程保修期为_________年，自工程验收合格之日起计算。在保修期内，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应负责免费维修。如因甲方原因造成工程质量问题，乙方可收取合理费用后进行维修。2.乙方应在接到甲方维修通知后尽快进行维修。如乙方未能及时维修，甲方可自行维修，费用由乙方承担。六、违约责任及争议解决1.如因一方违约造成另一方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。如因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方应友好协商解决。2.如双方对合同内容有争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式可另行签订补充协议。在争议解决过程中，双方应遵守诚信原则，积极配合调查处理。如有任何违法行为或不当行为导致争议升级或产生严重后果的，相关方应承担相应的法律责任和社会责任。篇5合同编号：[合同编号]甲方（业主）：[甲方姓名]乙方（装修公司）：[乙方公司名称]一、合同背景甲方委托乙方进行房屋装修，乙方同意接受委托并按照甲方要求完成装修工作。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就房屋装修事宜达成如下协议。二、工程概况1.工程地点：[工程地点]2.房屋结构：[房屋结构]3.装修面积：[装修面积]4.装修内容：[装修内容]5.开工日期：[开工日期]6.竣工日期：[竣工日期]三、工程报价及付款方式1.工程报价：[工程报价]2.付款方式：[付款方式]3.支付时间：[支付时间]四、材料供应及设备管理1.材料供应：[材料供应方式]2.设备管理：[设备管理方式]五、施工内容及要求1.施工内容：[施工内容]2.施工要求：[施工要求]3.施工流程：[施工流程]六、质量保证及验收标准1.质量保证：[质量保证]2.验收标准：[验收标准]3.验收方式：[验收方式]七、安全施工及违约责任1.安全施工：[安全施工]2.违约责任：[违约责任]3.赔偿损失：[赔偿损失]八、争议解决及法律适用1.争议解决：[争议解决方式]2.法律适用：[法律适用]3.管辖法院：[管辖法院]九、合同生效及终止条款1.合同生效：[合同生效条款]2.合同终止：[合同终止条款]3.退款政策：[退款政策]十、其他约定事项1.其他约定事项：[其他约定事项]2.补充条款：[补充条款]3.附件：[附件]本合同自双方签字（盖章）之日起生效，具有法律效力。双方应严格遵守合同约定，确保工程质量、进度和安全施工。如一方违约，应承担相应的法律责任。本合同未尽事宜，双方可协商补充。补充条款与本合同具有同等法律效力。篇6甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方房屋装修工程达成如下协议：一、工程概况1.工程地点：_________2.工程承包方式：_________3.工程期限：_________4.工程总价款：_________二、工程要求及设计原则1.乙方必须按照甲方认可的设计方案进行施工，确保施工质量和进度。2.乙方应使用符合环保标准的材料，确保装修工程的环保性能。3.乙方应确保施工过程中的安全，防止因施工不当造成的人员伤害和财产损失。三、工程价款及支付方式1.工程总价款为_________元，大写：_________元整。2.甲方应在签订合同后支付工程总价款的_________%作为预付款，即_________元，大写：_________元整。3.乙方完成工程进度的_________%后，甲方应支付工程总价款的_________%，即_________元，大写：_________元整。4.乙方完成工程后，甲方应支付剩余的工程价款，即_________元，大写：_________元整。四、工程期限及进度1.工程期限自合同签订之日起计算，具体日期为_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。2.乙方应确保施工进度，按时完成施工任务。如有特殊情况需延长工期，应事先征得甲方同意。五、质量保证及售后服务1.乙方应确保施工质量，保证所使用的材料符合环保标准和质量要求。2.工程竣工后，乙方应提供一年的免费保修服务。保修期内如因施工原因造成的问题，乙方应负责免费维修。3.保修期满后，乙方应提供有偿维修服务。具体费用由双方协商确定。六、违约责任及赔偿1.甲方如未按照合同约定支付工程价款，每逾期一天，应向乙方支付工程总价款千分之五的违约金。2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付工程总价款千分之五的违约金。3.如因乙方施工原因造成甲方财产损失或人身伤害，乙方应负责赔偿。具体赔偿金额由双方协商确定。七、争议解决及法律适用1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本合同的签订、执行及解释均适用中华人民共和国法律。八、合同生效及变更1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同生效后，双方应认真履行合同条款，不得擅自变更或解除。如需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。甲方（签字/盖章）：_________乙方（签字/盖章）：_________日期：_________年_________月_________日篇7合同编号：[合同编号]甲方（业主）：[甲方姓名]乙方（装修公司）：[乙方公司名称]地址：[甲方地址]地址：[乙方地址]联系电话：[甲方联系电话]联系电话：[乙方联系电话]一、工程概况1.工程名称：[工程名称]2.工程地点：[工程地点]3.房屋结构：[房屋结构]4.装修面积：[装修面积]5.装修预算：[装修预算]6.装修周期：[装修周期]二、装修内容1.装修项目：[装修项目列表]2.装修材料：[装修材料列表]3.装修工艺：[装修工艺流程]4.装修效果：[装修效果要求]三、报价与付款1.报价方式：[报价方式]（固定报价或按实际发生计算）2.报价金额：[报价金额]3.付款方式：[付款方式]（银行转账或现金）4.付款时间：[付款时间]（分阶段付款或一次性付款）5.付款账户：[付款账户]（银行账号）四、工期与验收1.工期时间：[工期时间]2.验收标准：[验收标准]3.验收时间：[验收时间]4.验收方式：[验收方式]（现场验收或远程验收）五、违约责任1.甲方违约责任：[甲方违约责任条款]2.乙方违约责任：[乙方违约责任条款]3.双方共同违约责任：[双方共同违约责任条款]六、其他约定1.保修期限：[保修期限]年。保修范围包括：[保修范围]。保修费用由[保修费用承担方]承担。保修期限从[保修期限起始日期]开始计算。在保修期限内，乙方应对装修质量负责，对出现的问题进行免费维修。如果因甲方使用不当或不可抗力因素导致的问题，乙方可以收取合理的维修费用。如果乙方不按照约定进行保修，甲方有权向相关部门投诉或寻求法律途径解决。双方协商一致的其它保修条款：[其他保修条款]。2.合同生效条款：[合同生效条款]。本合同自双方签字或盖章之日起生效。合同生效前，双方应