农村休闲度假村工程施工合同

第第页合同编号:________农村休闲度假村工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码9/NUMPAGES总页数9一、主体与目的本合同由甲方（农村休闲度假村项目业主）与乙方（工程施工单位）共同签订，合同编号为_______。甲方委托乙方对农村休闲度假村项目进行施工建设，包括但不限于基础设施建设、房屋建筑、景观绿化等。合同目的在于明确双方的权利和义务，确保农村休闲度假村项目按期、高质量完成施工任务，满足甲方对休闲度假村的建设需求。本合同有效期为_______年，自合同签订之日起计算。二、价格、支付方式1.合同总价：本工程施工合同总价为人民币_______元，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费等所有施工成本。2.分阶段支付：-预付款：合同签订后，乙方收到甲方支付的人民币_______元作为预付款。-进度款：工程进度达到合同约定节点时，乙方提交验收报告，甲方在收到报告后_______个工作日内支付相应阶段的进度款。-验收款：工程完工并经甲方验收合格后，乙方提交最终结算报告，甲方在收到报告后_______个工作日内支付剩余工程款的_______%。-保修金：合同约定的保修期满后，甲方在收到乙方提交的保修金退还申请后_______个工作日内退还保修金。3.付款方式：本合同款项支付采用银行转账方式，甲方将款项转入乙方指定的银行账户。4.违约责任：任何一方未按约定时间支付款项，应向对方支付_______%的违约金。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的工期、质量标准完成施工任务。2.甲方负责施工现场，包括但不限于土地、水、电等基础设施。3.甲方应在合同约定的期限内支付各项款项。4.甲方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。5.甲方应在工程验收合格后及时支付尾款。乙方权利与义务：1.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.乙方应确保施工安全，对施工现场进行必要的安全管理。3.乙方负责材料采购，确保材料质量符合合同要求。4.乙方应在工程进度达到约定节点时，及时向甲方提交进度款申请。5.乙方应配合甲方进行工程验收，对验收不合格的部分进行整改。6.乙方应按照合同约定进行保修，在保修期内负责修复因施工原因造成的缺陷。7.乙方应遵守国家相关法律法规，不得有违法行为。任何一方违反上述权利与义务，应承担相应的法律责任。四、质量保证与服务1.质量保证：-乙方承诺，施工过程中使用的材料、设备和施工方法必须符合国家相关标准和规范。-乙方应确保施工质量达到合同约定的质量标准，如出现质量问题，乙方应立即进行整改，直至满足甲方要求。-甲方有权对施工质量进行监督和检验，乙方应予以配合。2.服务承诺：-乙方应在合同约定的保修期内，对施工质量进行维护，确保工程质量稳定。-保修期内，如因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应免费修复，直至问题解决。-乙方应按照甲方要求，必要的技术支持和咨询服务，确保甲方对项目的满意度和使用效果。-乙方应确保施工现场的清洁和环境保护，遵守国家相关环保法规。3.质量责任：-如因乙方施工质量问题导致甲方财产损失或第三方责任，乙方应承担全部赔偿责任。-乙方应定期向甲方报告施工进度和质量情况，确保甲方对工程进展的知情权。本合同质量保证与服务条款为双方共同遵守的约定，任何一方违反，应承担相应的法律责任。五、履行与变更1.履行：-双方应严格按照合同约定的条款履行各自义务，包括但不限于工程进度、质量标准、支付款项等。-甲方应在合同约定的期限内支付各项款项，乙方应在收到款项后及时开展施工。-乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。2.变更：-合同履行过程中，如因不可抗力或其他双方无法预见的原因导致合同内容需要变更，双方应友好协商，签订补充协议。-任何变更均应以书面形式通知对方，并经双方签字确认后生效。-合同变更不影响已履行部分的效力，未履行部分应按照变更后的协议执行。-任何一方未经对方同意擅自变更合同内容，应承担由此产生的法律责任。3.解除：-如一方严重违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。-合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余款项和未完成工程。六、保密条款1.双方同意在本合同履行期间及合同终止后，对以下信息负有保密义务：-甲方的项目资料、商业秘密、技术数据等；-乙方在施工过程中获取的甲方商业信息、技术秘密等；-双方在合同谈判、履行过程中知悉的对方财务状况、经营策略等。2.保密期限：上述保密信息自合同签订之日起至合同终止后的_______年内，乙方对甲方保密信息负有保密义务。3.保密义务：未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露保密信息，也不得在未经授权的情况下使用保密信息。4.违约责任：如乙方违反保密义务，导致甲方遭受损失，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于直接经济损失和声誉损失。5.保密信息的披露：在法律要求、法院命令或仲裁机构裁决的情况下，乙方有义务披露保密信息，但应事先通知甲方，并采取一切合理措施以保护甲方的利益。6.本保密条款构成双方合同的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。3.在争议解决期间，除非法院另有判决，否则双方应继续履行合同义务。4.争议解决过程中，双方应保持合作态度，不得采取任何可能损害对方权益的行为。5.争议解决费用，包括但不限于诉讼费用、律师费用等，应由败诉方承担，除非法律另有规定或双方另有约定。6.双方同意，在争议解决过程中，应遵循诚实信用原则，不得滥用诉讼权利。7.如双方同意通过仲裁解决争议，应将争议提交至双方认可的仲裁机构，并按照该机构的仲裁规则进行仲裁。8.仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，任何一方不得向法院或其他仲裁机构提出上诉。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工程完工且验收合格之日终止。2.合同解除：除法律规定的情形外，未经双方协商一致，任何一方不得单方面解除合同。3.合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定处理剩余款项和未完成工程。4.合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力，包括但不限于工程图纸、技术规范、进度计划等。5.法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。6.通知方式：除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方的地址，并视为已送达。7.合同修改：对本合同的任何修改，必须以书面形式并由双方共同签署，方为有效。8.合同终止：合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余款项和未完成工程，并相互必要的协助。九、合同签署1.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。2.合同签署前，双方应确保已充分理解合同内容，并在自愿、平等、公平、诚实信用的