




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
PAGEPAGE1【必做】监理工程师《建设工程合同管理》历年考试高频真题库及答案(300题)一、单选题1.如果任一方对DAAB的决定不满,可以在收到该决定通知后()天内,将其不满向另一方发出通知。A、7B、14C、28D、42答案:C解析:在涉及争议解决和仲裁的情况下,特别是当提到“DAAB”(通常是争端裁决委员会的缩写)时,各方需要遵循特定的程序和时限来表达不满或进行上诉。具体的时限取决于仲裁规则或合同条款的规定。在没有具体的背景信息或合同文本的情况下,我们通常可以基于常见的国际工程合同或仲裁规则来推断。在大多数国际工程中,对仲裁决定的不满或上诉通常有固定的时限,比如FIDIC(国际咨询工程师联合会)合同条件中通常规定为28天。这个时限允许双方有时间来评估裁决、准备可能的上诉,并确保整个仲裁过程的效率。因此,基于这个常见的时限和逻辑推理,选项C(28天)是最合理的答案。2.根据《标准施工合同》,关于监理人指示的说法,错误的是()。A、发布指示前与当事人双方协商,尽量达成一致B、监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务C、监理人的指示无权变更合同约定的承包人权利D、监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务答案:D解析:在《标准施工合同》中,监理人的角色是监督和管理施工过程,确保工程按照合同要求进行。监理人的指示应当基于合同内容,并且不能超越合同约定的权限。具体来说,监理人的指示无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。这一规定保证了合同的严肃性和双方权益的稳定性。因此,选项D中“监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务”的说法是错误的。3.按照《招标投标法实施条例》,开标时宣布流标的情形是指投标人的数量少于()家。A、3B、4C、5D、7答案:A解析:49有下列情形之一的,招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后,应当依法重新招标:(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。4.(2016年真题)根据《标准施工合同》,发包人在收到承包人竣工验收申请报告()天后未进行验收,视为验收合格。A、14B、28C、42D、56答案:D解析:4.延误进行竣工验收发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收,视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外。5.(2016年真题)根据《标准施工招标文件》,关于综合评估法评标的说法,不正确的有()。A、适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目B、评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人C、评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先D、投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人答案:C解析:根据《标准施工招标文件》和相关的招投标法规,我们可以对选项进行如下分析:A项:适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目。这是正确的,因为综合评估法通常用于技术复杂、难以用价格量化的项目,以全面评估投标人的能力。B项:评标委员会按照评标办法所列分值构成与评分标准进行打分,按得分从高到低顺序推荐中标人。这也是正确的,因为综合评估法就是通过对投标文件的商务、技术、价格等部分进行打分,然后综合得分来确定中标候选人。C项:评审的综合评分相等时,投标报价最接近标底的优先。这是不正确的。在综合评估法中,如果综合评分相等,一般会通过其他方式进一步确定排名,如由评标委员会讨论决定或根据其他次要评分项进行排序,而不是简单地以投标报价是否接近标底来确定。此外,现在的招投标实践中,很多项目已经取消了标底这一做法。D项:投标人投标报价明显低于成本,且不能合理说明的,不能成为中标人。这是正确的,因为根据招投标法规,投标报价不能低于成本,否则会被视为不正当竞争,影响市场的公平竞争。因此,不正确的选项是C。6.根据建设工程施上合同示范文本的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,正确的是()。A、工程师与承包人共同检验B、工程师无故不参加验收,视为该隐蔽工程通过检验C、工程师未在检验记录上签字,承包人7日内不得进行工程隐蔽D、验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验答案:D解析:首先,我们逐项分析题目中的选项:A项提到“工程师与承包人共同检验”,虽然在实际操作中工程师和承包人通常会共同检验隐蔽工程,但这一选项并未直接涵盖在《建设工程施上合同示范文本》的规定中,因此不能作为正确答案的直接依据。B项说“工程师无故不参加验收,视为该隐蔽工程通过检验”。然而,根据合同示范文本的规定,如果工程师未能按时参加验收,应提前通知承包人,并可另定验收日期。如果工程师未能按时参加且未提前通知承包人,或者提前通知但不能按时参加且未另定验收日期的,承包人可自行组织验收,但应通知工程师。这并不意味着“视为该隐蔽工程通过检验”,因此B项不正确。C项指出“工程师未在检验记录上签字,承包人7日内不得进行工程隐蔽”。这一描述并不准确,因为合同示范文本中并未规定具体的等待期限,而是强调工程师的验收权力和承包人的通知义务。D项“验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内返工后重新报验”是符合合同示范文本规定的。根据规定,如果隐蔽工程在验收时不合格,承包人应在工程师限定的时间内修复缺陷并重新报验。这一选项直接反映了合同中的相关要求。综上所述,根据《建设工程施上合同示范文本》的规定,正确答案是D。7.(2020年真题)根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款,合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验,卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的,监理人的正确做法是()。A、同意卖方启运,改为设备安装前检验B、停止启运,按合同约定进行交货前检验C、停止启运,卖方自行检验后再包装启运D、同意启运,视为卖方违约并扣合同价15%的违约金答案:B解析:根据《标准设备采购招标文件》的通用合同条款,当合同约定设备在出厂前需要进行买方参与的交货前检验,且卖方在设备包装完毕准备启运前通知买方时,监理人的职责是确保合同约定的检验流程得到执行。因此,监理人应停止启运,按合同约定进行交货前检验,以确保设备的质量和符合性。这一做法符合合同规范,也保障了买方的权益。8.下列关于材料设备采购招标特点,说法错误的是()。A、招标签订特殊用途的大型非标准部件合同属于购买合同B、询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品C、直接订购方式多适用于零星采购、应急采购D、采招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式答案:A解析:关于材料设备采购招标的特点,我们来逐一分析选项内容:A.招标签订特殊用途的大型非标准部件合同属于购买合同。这个说法是错误的。特殊用途的大型非标准部件由于其特殊性,其采购合同往往不仅仅是一个简单的购买合同,而是需要包括设计、制造、安装、调试等一系列服务内容的合同,因此更可能是一个包含多种服务内容的综合性合同。B.询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品。这个说法是正确的。询价方式简单快捷,适用于采购量小、规格标准、价格透明的物品。C.直接订购方式多适用于零星采购、应急采购。这个说法也是正确的。直接订购方式不需要复杂的招标流程,可以快速满足一些紧急或零星的采购需求。D.招标投标则是大宗及重要建筑材料和设备采购的最主要方式。这个说法同样正确。招标投标能够确保采购过程的公平、公正和公开,是大宗及重要物资采购的常用方式。综上所述,选项A的说法是错误的,因此是正确答案。9.关于竣工验收的表述中,不正确的是()。A、以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期,并在工程接收证书中写明B、实际竣工日用以计算施工期限,与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工C、发包人在收到承包人竣工验收申请报告56d后未进行验收,视为未通过验收D、实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准,但发包人由于不可抗力不能进行验收的情况除外答案:C解析:在竣工验收的相关规定中,实际竣工日期的确定以及验收流程有明确的规范。10.技术复杂的建设工程项目,招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法,错误的是()。A、评标委员会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B、投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C、技术标未通过者,商务标原封不动退还给投标人D、技术标未通过,但商务报价及优惠条件对项目有利的,可参加第二阶段评标答案:D解析:在技术复杂的建设工程项目中,招标人采用两阶段招标时,第二阶段评标有特定的规定。评标委员会会检查各投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改,这是确保投标符合招标要求的重要步骤。同时,投标人在澄清问题会后,应以书面形式对投标书的不明之处加以说明,以确保投标文件的清晰和准确。对于技术标未通过的投标人,其商务标会被原封不动地退还给投标人,这是因为技术标是评估投标人技术能力和方案可行性的关键部分,若技术标未通过,则无需进一步考虑其商务报价。11.招标项目的中标人确定后,招标人对未中标投标人应做的工作是()。A、通知中标结果并退还投标保证金B、通知中标结果,但不退还投标保证金C、不通知中标结果,也不退还投标保证金D、不通知中标结果,但退还投标保证金答案:A解析:本题考查的是招标程序。中标人确定后,招标人向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知未中标的投标人并退还他们的投标保证金或保函。12.对工程的期中付款,银皮书规定,业主在收到承包商的报表和证明文件后的()天内支付每期报表的应付款额。A、7B、24C、28D、56答案:D解析:-161业主在收到承包商的报表和证明文件后的56天内支付每期报表的应付款额。13.根据《建设施工合同(示范文本)》,()表明合同终止。A、竣工验收合格B、工程移交C、竣工结算D、结清单生效答案:D解析:在解析《建设施工合同(示范文本)》中关于合同终止的条款时,我们需要理解每个选项所代表的含义和它们与合同终止的关系。A选项“竣工验收合格”表示工程已经按照合同要求完成并通过了质量检查,但这并不直接表明合同终止。竣工验收合格只是合同履行的一个重要阶段,但合同可能还包括后续的质量保证、保修等责任。B选项“工程移交”表示工程的控制权从承包人转移到发包人或其他方。尽管工程移交是合同履行的一个重要环节,但它同样不直接表明合同终止。合同可能还包含工程移交后的保修、维护等责任。C选项“竣工结算”是指对已完成工程进行财务结算,包括工程款的支付等。竣工结算标志着工程财务方面的结束,但同样不直接表明合同终止。D选项“结清单生效”在《建设施工合同(示范文本)》中通常意味着双方已经就合同项下的所有款项、责任和义务进行了最终确认,并达成了一致。结清单的生效通常被视为合同终止的标志,因为它表明双方已经就合同的履行达成了最终的、不可撤销的协议。因此,根据《建设施工合同(示范文本)》的规定,结清单生效表明合同终止,所以正确答案是D。14.建设工程勘察合同履行中,发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作,关于被授权人员发出的指示,说法正确的是()。A、发出的指示视为已得到发包人代表的同意B、在授权范围内发出的指示,经发包人代表确认后效力等同于发包人代表发出的指示C、发出的指示与发包人代表发出的指示具有同等效力D、在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示答案:D解析:在建设工程勘察合同的履行过程中,发包人代表有权授权其他人员执行其指派的工作。对于被授权人员发出的指示,其核心在于判断这些指示的效力。根据合同法和相关工程合同的通常规定,被授权人员在授权范围内发出的指示,其效力应当等同于发包人代表亲自发出的指示。这是因为被授权人员的行为在法律上视为发包人代表的行为。因此,选项D“在授权范围内发出的指示效力等同于发包人代表发出的指示”是正确的。15.关于建设工程设计合同当事人的说法,正确的是()。A、发包人只能是建设单位B、特殊情况下,承包人可以没有设计资质C、承包人的综合资质只设甲级D、承包人的行业资质只设甲级答案:C解析:建设工程的发包人通常是工程建设项目的业主,也就是建设单位,但在一些情况下,发包人也可以是受到建设单位委托的项目管理单位或其他相关主体。承包人是承担工程设计任务的单位或个人,根据相关法律法规和合同要求,承包人通常需要具备相应的设计资质。同时,我国对于承包人的设计资质进行了分类管理,其中综合资质只设甲级,而行业资质则根据不同的行业领域设置了不同的等级。因此,选项C是正确的答案。16.代理的种类中,()主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。A、指定代理B、法定代理C、委托代理D、意定代理答案:B解析:在代理的种类中,各种代理方式都有其特定的设立背景和目的。A选项“指定代理”通常是根据法院或有关机关的指定而产生的代理,虽然它也可能涉及到无行为能力或限制行为能力人的利益,但并不是主要为了维护这些人的利益而设立。B选项“法定代理”是基于法律的直接规定而产生的代理,它主要是为了维护无民事行为能力人和限制民事行为能力人的合法权益而设立,比如父母作为未成年子女的法定代理人。C选项“委托代理”是根据被代理人的委托授权而产生的代理,其设立并不特定地针对无行为能力或限制行为能力人。D选项“意定代理”并不是一个标准的代理分类术语,它可能是指基于当事人意愿而设立的代理,但这并不特指为了维护无行为能力或限制行为能力人的利益。综上所述,正确答案是B选项“法定代理”。17.建筑工程的评标工作应当由()来实施。A、建设单位B、市招标办公室C、监理单位D、评标委员会答案:D解析:在建筑工程领域,评标工作是一个关键步骤,它涉及到对投标文件进行审查、评估和比较,以确定中标者。为了确保评标的公正性、专业性和透明度,通常会有专门的评标机构或组织来负责这一工作。根据《中华人民共和国招标投标法》和相关规定,建筑工程的评标工作应当由评标委员会来实施。评标委员会是由招标人依法组建的,负责对投标文件进行评审和比较,并推荐中标候选人或直接确定中标人。评标委员会的成员通常由招标人代表和从有关专家库中随机抽取的技术、经济专家组成,且成员人数通常为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。因此,正确答案是D,即评标工作应当由评标委员会来实施。其他选项如建设单位、市招标办公室和监理单位虽然可能在招标过程中扮演一定角色,但并非负责评标工作的主体。18.关于人身保险合同的说法,正确的是()。A、保险合同只能由被保险人和保险人签订B、受益人由被保险人或投保人指定C、被保险人或受益人必须是投保人D、保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费答案:B解析:本题考查的是保险的内涵。选项A错误,投保合同应该是投保人与保险人签订的;选项C错误,投保人、被保险人可以为受益人。选项D错误,保险人对人身保险的保险费,不得用诉讼方式要求投保人支付。19.根据《标准施工合同》,竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求,经监理人复查整修和完善工作达到了要求,再签发工程接收证书,这种情况下竣工日为()。A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、整修和完善工作完成日C、承包人重新提交竣工验收报告的日期D、工程接收证书颁发日答案:A解析:知识点:竣工验收管理。要区别竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求这种情况,和第一次验收不合格第二次验收合格这两种情况。经监理人复查整修和完善工作达到了要求,再签发工程接收证书,竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期。20.关于定标的说法,正确的是()。A、确定中标人的权力归评标委员会B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人D、中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同答案:B解析:定标是指招标人根据评标委员会的评标报告和推荐的中标候选人,在法律法规规定的期限内,确定中标人的过程。根据《招标投标法》第四十条规定,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。A选项,确定中标人的权力归招标人,而非评标委员会,所以A选项错误。C选项,招标人应当按照法律法规的规定,在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人,而不能随意确定,所以C选项错误。D选项,中标通知书发出后,招标人不得拒绝订立合同,否则将承担违约责任,所以D选项错误。B选项,招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人的说法是正确的。因此,正确答案是B。21.施工阶段因承包人违约解除合同,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人,并在解除合同后的()d内,依法办理转让手续。A、7B、14C、21D、28答案:B解析:-114本题考核的是因承包人违约解除合同。因承包人违约解除合同,发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议转让给发包人,并在解除合同后的14d内,依法办理转让手续。22.发生承包人违反合同规定的情况时,处理方法正确的是()。A、发包人向承包人发出立即解除合同通知B、发包人向承包人发出整改通知C、发出整改通知28天后承包人仍不纠正,监理人可发出解除合同通知D、违约导致的费用增加和(或)工期延误由承包人承担答案:D解析:在处理承包人违反合同规定的情况时,我们需要根据合同法和相关条款来确定正确的处理流程。A选项表示发包人可以直接发出立即解除合同通知。但在实际操作中,除非合同中有明确的约定或承包人的行为构成根本违约,否则发包人通常不能直接立即解除合同。B选项提到发包人向承包人发出整改通知。虽然这是一个可能的初步步骤,但仅发出整改通知并不足以构成完整的处理方法。C选项表示在发出整改通知28天后承包人仍不纠正,监理人可发出解除合同通知。这一选项虽然描述了一个可能的流程,但题目要求的是“处理方法正确”的选项,而此选项仅描述了合同解除的一个可能条件,并没有直接说明“处理方法”。D选项指出违约导致的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。这是根据合同法和一般商业实践,当一方违约时,通常应承担由此产生的额外费用和(或)延误责任。这是一个直接且正确的处理方法。因此,正确答案是D。23.依法必须招标的工程建设项目,所有投标被否决后,招标人应()。A、协商确定中标候选人B、要求所有的投标人修改投标文件,再次投标C、从投标人中指定中标人D、依法重新招标答案:D解析:49有下列情形之一的,招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后,应当依法重新招标:(1)投标截止时间止,投标人少于3个的;(2)经评标委员会评审后否决所有投标的。24.在当事人约定了保证,但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下,该项保证应当认定为()A、一般保证B、附生效条件的保证C、连带责任保证D、保证无效答案:A解析:教材P13知识点担保方式。在具体合同中,担保方式由当事人约定,如果当事人没有约定或者约定不明确的,则按照一般保证承担保证责任。25.编制施工招标项目的资格预审文件和招标文件时,必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的()。A、申请人须知前附表B、资格审查办法C、投标人须知前附表D、资格预审公告答案:B解析:一、工程施工招标方式施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。为了保障建筑市场的公开公平竞争,通常应采用公开招标。对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大,可以进行邀请招标。(一)公开招标招标人通过新闻媒体发布招标公告,凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织,不受地域和行业限制均可申请投标。公开招标的优点是,招标人可以在较广的范围内选择中标人,投标竞争激烈,有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是,由于申请投标人较多,一般要设置资格预审程序,而且评标的工作量也较大,所需招标时间长,费用高。(二)邀请招标招标人向预先选择的若干具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函,邀请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5~7家为宜,但不应少于3家。邀请招标的优点是,不需要发布招标公告和设置资格预审程序,节约费用和节省时间;由于对投标人以往的业绩和履约能力比较了解,减少了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公平竞争和便于招标人选择综合能力最强的投标人中标,仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料,作为评标时的评审内容之一(通常称为资格后审)。邀请招标的缺点是,由于邀请的范围较小选择面窄,可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实力的潜在投标人,因此投标竞争的激烈程度相对较小。26.保险合同一般是以()的形式订立的。A、保险单B、合同C、电子文件D、邮件答案:A解析:保险合同是保险人与投保人之间关于保险权利义务关系的协议,其形式和内容必须遵守相关的保险法律法规。在保险业务实践中,保险合同一般是以保险单(也称为保单)的形式订立的。A.保险单:是保险合同的主要载体,包含了保险合同的主要内容,如保险人、投保人、被保险人、受益人、保险标的、保险金额、保险期间、保险费等关键信息,以及保险责任、免责条款、争议解决方式等重要条款。因此,保险单是保险合同的主要形式。B.合同:虽然保险合同本质上是一种合同,但在此选项下,它指的是一种更广泛的概念,没有特指保险合同的特定形式。C.电子文件:虽然现代保险业务中,电子保单和电子合同越来越普遍,但它们仍然是保险单或合同的一种电子形式,而不是保险合同的主要形式。D.邮件:邮件通常用于传递信息,而不是订立合同的正式形式。因此,正确答案是A,即保险合同一般是以保险单的形式订立的。27.(2013年真题)关于定金的说法,正确的是()。A、合同中支付的预付款可按定金处理B、债务人履行债务后定金必须收回C、给付定金一方不履行约定债务的,仍可要求返还定金D、收受定金一方不履行约定债务的,应双倍返还定金答案:D解析:本题考查的是担保方式。收受定金一方不履行约定债务的,应双倍返还定金。28.(2020年真题)通用条款规定的费用是指()A、施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B、施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C、发包人对承包人履行合同支付的结算价D、承包人完成工程的实际成本答案:A解析:P104-107通用条款内对费用的定义为,履行合同所发生的或将要发生的不计利润的所有合理开支,包恬管理费和应分摊的其他费用29.根据九部委发布的标准设计合同,因发包人原因造成合同签订之日起()内未能发出开始设计通知的,设计人有权提出价格调整要求,或者解除合同。A、30天B、60天C、90天D、180天答案:C解析:这道题考查对标准设计合同中相关时间规定的了解。在标准设计合同里,有明确的时间约定。因发包人原因,若合同签订之日起90天内未发出开始设计通知,会对设计人产生影响。根据相关规定和实际情况,90天这个时间节点是关键,所以答案选C。30.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动说法正确的是()A、具有同等法律效力B、纸质文件形式的招标投标活动高于数据电文形式C、数据电文形式的招标投标活动高于纸质文件形式D、数据电文形式的招标投标活动无效答案:A解析:根据《中华人民共和国电子签名法》的相关规定,数据电文是合法的电子记录形式,与纸质文件具有同等的法律效力。在招标投标活动中,无论是采用数据电文形式还是纸质文件形式,只要满足相关法律法规的要求,都是合法有效的。因此,对于题目中的选项:A.具有同等法律效力-正确,数据电文形式和纸质形式的招标投标活动具有同等的法律效力。B.纸质文件形式的招标投标活动高于数据电文形式-错误,两者具有同等法律效力。C.数据电文形式的招标投标活动高于纸质文件形式-错误,两者具有同等法律效力。D.数据电文形式的招标投标活动无效-错误,数据电文形式的招标投标活动是有效的。所以,正确答案是A。31.关于代理法律特征的表述中,不正确的是()。A、代理人必须在代理权限范围内实施代理行为B、代理人以代理人的名义实施代理行为C、被代理人对代理行为承担民事责任D、代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志答案:B解析:代理法律特征中,代理人应以被代理人的名义实施代理行为,而不是以代理人自己的名义。选项B中的表述“代理人以代理人的名义实施代理行为”是不正确的。正确的表述应为代理人以被代理人的名义行事,这是直接代理的基本特征之一。32.根据《标准施工合同》,“合同进度计划”是指()。A、承包人投标书内提交的进度计划B、施工准备阶段承包人编制的进度计划C、承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划D、承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划答案:C解析:在《标准施工合同》中,“合同进度计划”具有特定的含义和重要性。它不仅是承包人进行工程施工的时间表,也是合同双方和监理人共同认可并用于控制工程进度的重要文件。A选项“承包人投标书内提交的进度计划”虽然是承包人在投标阶段提交的,但它并未经过监理人的审查和批准,因此不能作为“合同进度计划”。B选项“施工准备阶段承包人编制的进度计划”虽然是在施工准备阶段编制的,但同样缺乏监理人的审查和批准,故也不符合“合同进度计划”的定义。D选项“承包人按监理人指示修改后经发包人批准的进度计划”虽然涉及到了监理人的指示和修改,但最终的批准权在于发包人而非监理人。在《标准施工合同》中,监理人通常负责工程的监督和管理,包括进度计划的审查和批准,因此D选项也不正确。C选项“承包人按监理人指示修改后经监理人批准的进度计划”完全符合“合同进度计划”的定义。这个进度计划是在监理人的指示下由承包人进行修改,并经过监理人的审查和批准的,因此它是合同双方和监理人共同认可并用于控制工程进度的文件。因此,正确答案是C。33.在施工招标投标中,下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是()A、投标文件没有按要求密封B、投标人在投标有效期内撤销投标C、中标人拒绝订立合同D、中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正答案:A解析:【没收投标保证金的情形】*(1)投标人在投标有效期内撤回投标书;(2)中标人在规定期限内无正当理由未签订合同,或不根据规定接受对错误的修正;(3)中标人根据规定未能提交履约保证金;(4)投标人采用不正当的手段骗取中标。34.下列施工招标中投标人资格预审的内容,属于初步审查内容的是()。A、联合体投标的,是否具备联合协议B、资质条件C、类似项目的业绩D、项目经理资格答案:A解析:在施工招标中,投标人的资格预审是确保投标者具备完成招标项目所需能力和条件的重要步骤。资格预审通常分为初步审查和详细审查两个阶段。A项“联合体投标的,是否具备联合协议”属于初步审查的内容。初步审查主要检查投标文件的完整性、投标者是否满足基本的资格要求(如是否为企业法人、是否具备独立承担民事责任的能力等)以及是否提交了联合体投标所需的联合协议(如果有联合体投标)。B项“资质条件”、C项“类似项目的业绩”和D项“项目经理资格”均属于详细审查的内容。详细审查会在初步审查合格的基础上,进一步评估投标者的技术能力、财务状况、经验、信誉等,以确定其是否真正具备完成招标项目的能力和条件。因此,正确答案是A项。35.某工程的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。A、经批准后可以自行招标B、办理备案后可以自行招标C、可以自行招标D、应当委托代理机构招标答案:C解析:根据《中华人民共和国招标投标法》第十二条:“招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。招标人具有编制招标文件和组织评标能力的,可以自行办理招标事宜。任何单位和个人不得强制其委托招标代理机构办理招标事宜。”由此可以看出,当招标人具备编制招标文件和组织评标的能力时,他们是有权自行办理招标事宜的,无需经过批准或备案。因此,正确答案是C选项:“可以自行招标”。36.如果索赔事件的影响持续存在,承包商应在该项索赔事件(),提出最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。A、发生后的28天内B、全部消除后C、影响结束后的14天内D、影响结束后的28天内答案:D解析:知识点:索赔管理。如果索赔事件的影响持续存在,承包人应按合理时间间隔,定期陆续报出每一个时间段内的索赔证据资料和索赔要求,在该项索赔事件的影响结束后28天内,承包人向监理人递交最终索赔通知书,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料。37.监理人征得发包人同意后,应在开工日期()向承包人发出开工通知。A、3天前B、7天前C、10天前D、14天前答案:B解析:知识点:监理人的职责。监理人征得发包人同意后,应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。38.(2020年真题)根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,在暂停施工期间,负贵施工现场保护和安全保障的主体是()。A、发包人B、监理人C、承包人D、监理人和承包人答案:C解析:根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款,承包人作为施工合同的执行者,在合同履行过程中承担主要的施工责任。当施工因各种原因需要暂停时,承包人仍然需要负责施工现场的保护和安全保障。这是因为施工现场的设备和材料通常属于承包人所有或管理,且承包人有义务确保其施工现场的安全。具体而言,暂停施工可能是由于设计变更、施工条件变化、不可抗力或其他非承包人原因导致的。尽管这些原因可能并非承包人的过错,但承包人仍需负责在暂停期间保护施工现场,防止设备和材料损坏、丢失或被盗,并确保施工现场的安全。因此,正确答案是C,即承包人是负责施工现场保护和安全保障的主体。选项A发包人、B监理人和D监理人和承包人均不正确,因为他们虽然在施工过程中各自承担一定的职责,但在暂停施工期间,主要负责施工现场保护和安全保障的是承包人。39.法人成立进行注册登记时,应当以()为住所。A、主要办事机构所在地B、董事长的户口所在地C、主要合同履行地D、主要经营场所所在地答案:A解析:考查的是合同法律关系的主体。法人以它的主要办事机构所在地为住所。40.承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度,要求承包商增加。根据《施工合同示范文本》,承包商对此指示()。A、可以拒绝执行B、应当执行,但可获得费用补偿C、应当执行,但可获得费用和利润的补偿D、应当执行,不能获得补偿答案:D解析:根据《施工合同示范文本》,承包商应按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。如果监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度,要求承包商增加机械,承包商应当执行。但是,由于增加机械是为了满足工程进度的需要,而不是由于承包商的过错或违约导致的,所以承包商不能获得费用和利润的补偿。因此,选项D是正确的答案。41.在建设工程施工合同法律关系中,法律关系的客体是()。A、建筑物B、施工工程技术C、施工工程款D、工程施工行为答案:D解析:知识点:合同法律关系。法律关系的客体是物、行为与智力成果。注意区别物与行为。如买卖建筑物,客体是建筑物,而施工合同,客体是施工行为。42.(2018年真题)关于法律事实的说法,正确的是()。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案:D解析:(二)合同法律关系的产生、变更和消灭(1题)能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,就是法律事实,包括行为和事件。(一)行为行为是指法律关系主体有意识的活动,能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为,如:建设工程合同当事人违约,会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外,*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也是一种法律事实,也能引起法律关系的发生、变更、消灭。(二)事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的,能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否,是当事人无法预见和控制的。*事件举例:地震、台风、战争、罢工、禁运等。43.根据《标准施工合同》,工程实际竣工日,为()。A、承包人提交竣工验收申请报告之日B、监理人审查合格竣工验收申报报告之日C、发包人组织进行验收之日D、工程接收证书颁发日答案:A解析:在《标准施工合同》中,工程实际竣工的日期是以承包人提交竣工验收申请报告之日为准。这一规定确保了工程竣工的正式记录与承包人完成工程并申请验收的时间点相一致。44.关于工程建设涉及的主要险种说法错误的是()。A、狭义的工程险只有建筑工程一切险B、施工单位职工的工伤保险是强制险C、建筑工程一切险往往加保第三者责任险D、人身伤亡的突发性事件属于意外事故答案:A解析:首先,我们逐项分析题目中的选项:A项提到“狭义的工程险只有建筑工程一切险”。实际上,狭义的工程险不仅包括建筑工程一切险,还可能包括安装工程一切险、机器损坏险等险种。建筑工程一切险只是其中的一种,因此A项的说法是错误的。B项指出“施工单位职工的工伤保险是强制险”。这是正确的,因为根据我国《工伤保险条例》的规定,用人单位应当为其职工缴纳工伤保险费,确保职工在工作中遭受事故伤害或患职业病时能够获得医疗救治和经济补偿。C项说“建筑工程一切险往往加保第三者责任险”。这也是正确的,因为建筑工程一切险主要是保障工程本身和业主的利益,而加保第三者责任险可以进一步保护因施工活动可能给第三方造成的人身伤害或财产损失。D项“人身伤亡的突发性事件属于意外事故”是合理的定义,因为意外事故通常指的是突然发生的、非本意的、非疾病造成的人身伤亡或财产损失的事件。综上所述,A项的说法是错误的,因此答案为A。45.承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度,要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》,承包商对此指示()。A、可以拒绝执行B、应当执行,但可获得费用补偿C、应当执行,但可获得费用和利润的补偿D、应当执行,不能获得补偿答案:D解析:知识点:施工质量管理。承包商使用的施工设备影响了工程进度或施工质量时,监理人有权要求承包商增加或更换施工设备,由此增加的费用和工期延误责任由承包商承担。46.(2014年真题)根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是()。A、政策汇率调整B、世界金融危机C、政府投资政策变化D、局部武装暴动答案:D解析:(五)不利物质条件的影响不利物质条件属于发包人应承担的风险,指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物,包括地下和水文条件,但不包括气候条件。监理人应当及时发出指示,构成变更的,按变更对待。监理人没有发出指示,承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误,由发包人承担。七、不可抗力*(一)不可抗力事件指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。47.中标人在签订施工合同前,应履行的担保义务是()。A、按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B、按招标文件的规定向招标人提交履约担保C、书面同意从工程款中扣留履约保证金D、按招标文件规定提交工程款支付担保答案:B解析:2.履约担保1)在签订合同前,中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。2)中标人不能按招标文件要求提交履约担保的,视为放弃中标,其投标保证金不予退还,给招标人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。48.(2016年真题)根据《标准施工合同》,合同工期应自()载明的开工日起计算。A、发包人发出的中标通知书B、监理人发出的开工通知C、合同双方签订的合同协议书D、监理人批准的施工进度计划答案:B解析:本题考查的是监理人的职责。合同工期自开工通知中载明的开工日起计算。49.建设工程材料设备采购合同具有()的一般特点。A、买卖合同B、无偿合同C、实践性合同D、单务合同答案:A解析:建设工程材料设备采购合同是双方通过合同进行买卖交易,涉及商品(建设工程材料设备)的交换和支付,这符合买卖合同的一般特点。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人,买受人支付价款的合同。而无偿合同是指当事人一方只享有合同权利而不偿付任何代价的合同,显然与建设工程材料设备采购合同的性质不符。实践性合同又称要物合同,是指除当事人意思表示合意外,尚需交付标的物或完成其他现实给付才能成立的合同。单务合同是指一方当事人只享有权利而不尽义务,另一方当事人只尽义务而不享有权利的合同。建设工程材料设备采购合同并非只涉及单方面的权利和义务,而是双方都有明确的权利和义务。因此,建设工程材料设备采购合同具有买卖合同的一般特点。50.在材料设备招标采购中,依法必须进行招标的项目以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其()转出。A、一般帐户B、基本帐户C、综合帐户D、专项帐户答案:B解析:在材料设备招标采购中,对于依法必须进行招标的项目,投标保证金的提交需遵循《中华人民共和国招标投标法》的相关规定。该法律明确规定,投标保证金应当从投标人的基本账户转出。这是为了确保资金的合法性和可追溯性,保障招标活动的公正性和严肃性。因此,选项B“基本帐户”是正确的。51.当事人对建设工程实际竣工日期有争议,承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,则实际竣工日为()。A、竣工验收合格之日B、承包人提交竣工验收报告之日C、实际竣工之日D、转移占有之日答案:B解析:在这个问题中,关键的法律依据是《建设工程施工合同(示范文本)》中关于竣工日期的规定。当事人对建设工程实际竣工日期有争议时,如果承包人已经按照合同约定提交了竣工验收报告,但发包人拖延验收,那么根据一般的合同法和建设工程相关法规,实际竣工日期应视为承包人提交竣工验收报告之日。具体来说,如果发包人收到承包人提交的竣工验收报告后,在合同约定的时间内不组织验收,或者验收后未提出修改意见,则竣工日期应视为承包人提交验收报告之日。这是因为发包人拖延验收的行为导致了竣工日期的不确定性,为了维护合同的公平性和承包人的权益,法律将竣工日期认定为承包人提交报告之日。因此,根据这一规定,正确答案是B选项,即承包人提交竣工验收报告之日为实际竣工日。52.(2016年真题)根据《标准施工合同》,发包人在工程施工准备阶段的义务是()。A、组织施工单位测设施工控制网B、组织监理单位编制施工组织设计C、组织设计单位进行设计交底D、组织勘察单位进行现场勘查答案:C解析:在《标准施工合同》的框架下,发包人和承包人各自承担一定的责任和义务。针对题目中提到的工程施工准备阶段,我们来分析各选项:A选项“组织施工单位测设施工控制网”通常是承包人的责任,因为施工单位需要根据施工图纸和现场实际情况来测设施工控制网,确保施工精度。B选项“组织监理单位编制施工组织设计”也不符合《标准施工合同》的常规要求。施工组织设计一般是由承包人自行编制,经发包人和监理单位审查批准后实施。C选项“组织设计单位进行设计交底”是发包人的义务。设计交底是施工准备阶段的重要工作,由发包人组织,设计单位向施工单位和监理单位进行设计交底,介绍设计意图、重要及关键部位的质量要求以及新技术、新材料、新工艺和新设备的要求等。D选项“组织勘察单位进行现场勘查”在常规流程中并不是发包人的直接责任。勘察单位通常会在设计阶段进行现场勘查,为设计提供基础数据,而不是在施工准备阶段。综上所述,根据《标准施工合同》的规定,发包人在工程施工准备阶段的义务是组织设计单位进行设计交底,因此正确答案是C。53.纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购,单项合同估算价在()人民币以上的,必须进行招标。A、50万元B、100万元C、200万元D、400万元答案:B解析:根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例,对于纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购,如果单项合同估算价达到一定的金额,就必须进行招标。这个金额的具体数值在不同地区或不同项目类型中可能有所不同,但通常在国家或地方的法律、法规或政策中有明确规定。在给出的选项中,B选项“100万元”是一个常见的标准,符合许多地区或项目的招标要求。因此,根据一般的招标规定,单项合同估算价在100万元人民币以上的项目勘察、设计等服务的采购,必须进行招标。所以,正确答案是B。54.下列招标项目中,不能采用最低评标价法评标的是()。A、施工招标B、材料招标C、设备招标D、设计招标答案:D解析:在招标过程中,评标方法的选择通常取决于招标项目的性质和特点。最低评标价法是一种常用的评标方法,它基于投标价格的高低进行排序,价格最低的投标通常会被认为是最有竞争力的。然而,对于某些特殊类型的招标项目,这种方法可能并不适用。具体来说,对于施工、材料和设备招标,由于这些项目通常都有明确的规格、标准和质量要求,且投标单位提供的产品或服务相对标准化,因此可以采用最低评标价法来确定中标单位。这种方法能够确保在满足基本要求的前提下,选择到价格最低的供应商或承包商,有利于节约成本。然而,对于设计招标来说,情况则有所不同。设计招标往往涉及到创新、创意和技术方案的选择,投标单位提交的设计方案在质量、技术水平和创新性等方面可能存在较大的差异。在这种情况下,如果仅仅以价格为标准来选择中标单位,可能会导致设计方案的质量和技术水平无法得到保证,从而影响到整个项目的质量和效益。因此,设计招标通常不能采用最低评标价法来评标。综上所述,不能采用最低评标价法评标的是设计招标,即选项D是正确的。55.对招标文件的非实质性要求和条件存在偏差的投标书,()。A、仍属有效投标文件B、不予淘汰,允许投标人重新投标C、偏差超出招标文件规定的偏差范围的,予以淘汰D、予以淘汰答案:C解析:在招标过程中,投标文件需要满足招标文件中的各项要求和条件。对于非实质性要求和条件的偏差,招标文件中通常会有一定的容忍范围。这个范围旨在允许投标人在某些非关键性细节上有所出入,而不影响投标文件的整体有效性。现在我们来分析各个选项:A.仍属有效投标文件-这个选项忽略了招标文件中可能对偏差设置的容忍范围。B.不予淘汰,允许投标人重新投标-这个选项提到了重新投标,但题目中并未提及重新投标的情况,且对于非实质性偏差,通常不会直接要求重新投标。C.偏差超出招标文件规定的偏差范围的,予以淘汰-这个选项明确指出,只有当偏差超出了招标文件规定的容忍范围时,投标文件才会被淘汰。这符合招标过程中对非实质性偏差处理的一般原则。D.予以淘汰-这个选项过于绝对,没有考虑到招标文件可能对偏差设置的容忍范围。因此,正确答案是C,即偏差超出招标文件规定的偏差范围的,予以淘汰。56.关于机电设备招标的说法,错误的是()。A、可以采用公开招标或邀请招标方式B、招标程序与施工招标基本相同C、评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D、招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明答案:C解析:在机电设备招标的过程中,我们需要明确各种招标方式及其特点,以及招标过程中的关键要素。A选项提到可以采用公开招标或邀请招标方式,这是正确的。公开招标是向不特定的潜在投标人发出投标邀请,而邀请招标则是向特定的潜在投标人发出投标邀请。B选项说招标程序与施工招标基本相同,这也是正确的。无论是机电设备招标还是施工招标,通常都需要经过招标公告、资格审查、招标文件编制、投标、开标、评标、定标等程序。D选项指出招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明,这是招标的基本要求,也是正确的。招标文件需要清晰地列出招标货物的技术要求、数量、交货期等,以及招标过程的具体步骤和合同的主要条款。然而,C选项说评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同,这是错误的。机电设备招标与施工招标的评审要素和量化比较方法存在显著差异。施工招标的评审要素通常包括施工组织设计、工期、质量、报价等,而机电设备招标的评审要素则主要关注设备的技术性能、质量、价格、售后服务等。此外,两者的量化比较方法也会因为评审要素的不同而有所区别。因此,错误的说法是C选项。57.在代理行为中,因授权范围不明确,由被代理人向第三人承担民事责任时,代理人承担连带责任的基础是()。A、代理人没有证据证明该代理行为无效B、被代理人无法承担责任C、该行为不属于代理人的个人行为D、代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的答案:B解析:本题考查的是在代理行为中,因授权范围不明确,由被代理人向第三人承担民事责任。代理人承担连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。58.下列对资格预审申请文件进行审查的说法正确的是()。A、资格审查委员会按照初步审查和详细审查两个阶段进行B、初步审查中有一项不符合审查标准,还需再进行详细审查,如详细审查中有任一项因素不符合审查标准,才能判为资格预审不合格C、资格审查委员会审查联合体申请人的资质条件时,按照资质等级较高的单位确定其资质等级D、资格审查委员会要求申请人澄清,而申请人未予书面说明,不影响审查委员会对该项按审查标准继续进行审查答案:A解析:首先,我们来看每个选项的合理性:A项:根据招标和资格预审的常规流程,资格审查通常分为初步审查和详细审查两个阶段。初步审查主要检查申请文件是否齐全、是否满足基本的资格要求等;而详细审查则对申请人的资质、经验、财务状况等进行深入评估。因此,A项说法是正确的。B项:在初步审查阶段,如果有一项不符合审查标准,该申请通常会被直接拒绝,无需进入详细审查阶段。因此,B项“还需再进行详细审查”的说法是错误的。C项:对于联合体申请人的资质条件,一般不是简单地按照资质等级较高的单位确定其资质等级。联合体申请人的资质等级通常需要根据联合体协议和各方成员的实际资质情况进行综合评估。因此,C项的说法是错误的。D项:如果资格审查委员会要求申请人对申请文件进行澄清,而申请人未能提供书面说明,这通常会影响审查委员会对该项按审查标准继续进行审查的决策。因为缺乏必要的澄清信息,审查委员会可能无法准确评估申请人的资格。因此,D项的说法是错误的。综上所述,正确答案是A。59.FIDIC系列中,《施工合同条件》,工程师在收到承包商申请通知后()天内,应向承包商颁发接收证书。A、7B、14C、24D、28答案:D解析:答案解析:在FIDIC系列中的《施工合同条件》中,对于工程师在收到承包商申请接收证书通知后的响应时间有明确规定。根据FIDIC的相关规定,工程师在收到承包商申请接收证书的通知后,应在**28天内**向承包商颁发接收证书。这一规定是为了确保合同的履行效率,以及保障双方当事人的权益。具体来说,如果工程师在接到申请后的28天内认为工程已经满足竣工条件,他就可以颁发工程接收证书。如果工程师认为工程尚未满足竣工条件,他应在该28天期限内书面通知承包商,明确指出还需要完成哪些工作才能达到竣工条件。因此,正确答案是D选项,即工程师在收到承包商申请通知后28天内,应向承包商颁发接收证书。60.对于具有持续影响的索赔事件,承包人提出索赔要求的方式正确的是()。A、按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔意向通知书B、按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书C、按合理时间间隔陆续递交延续的索赔意向通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交索赔通知书D、按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交索赔意向通知书,并且在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人递交最终索赔通知书答案:B解析:在处理具有持续影响的索赔事件时,承包人需要按照规定的程序和时间节点向监理人提出索赔要求。首先,根据一般的工程索赔规定,当索赔事件发生时,承包人应立即向监理人发出索赔意向通知,以表明其有索赔的意愿。然而,对于具有持续影响的索赔事件,由于索赔事件的影响是持续性的,承包人需要按合理的时间间隔陆续递交延续的索赔通知,以更新索赔的情况和金额。其次,在索赔事件的影响结束后,承包人需要在28天内向监理人递交最终索赔通知书。这个最终索赔通知书是对之前所有索赔通知的汇总和确认,包含了最终的索赔金额和理由。对比四个选项:A项中,“递交延续的索赔意向通知”和“最终索赔意向通知书”的表述不准确,因为对于持续影响的索赔事件,应该递交的是延续的索赔通知和最终索赔通知书。C项同样存在类似的问题,即使用了“索赔意向通知”而非“索赔通知”。D项中,“在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人递交最终索赔通知书”的表述与题目要求不符,因为题目要求的是在索赔事件影响结束后的28天内递交最终索赔通知书,而不是在发出索赔意向通知书后的28天内。因此,正确答案是B项,即“按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知,在索赔事件影响结束后的28天内,向监理人递交最终索赔通知书”。61.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备造型和运行情况等是否满足合同约定,会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后,进行竣工后试验。竣工后试验由()组织,应在试验日期提前()通知对方。A、承包人或发包人,21天B、发包人,14天C、承包人或发包人,14天D、承包人,21天答案:A解析:在大型工程项目中,竣工后试验是一个重要的环节,用于检验承包人的设计、设备选型以及运行状况是否满足合同中的相关约定。这一环节通常在缺陷责任期内,当工程稳定运行一段时间后进行。首先,关于竣工后试验的组织者,根据工程实践和相关法规,可以是承包人也可以是发包人。这是因为竣工后试验的目的是确保工程满足合同要求,无论是承包人还是发包人,只要其具备组织试验的能力和条件,都可以进行组织。其次,关于通知对方的提前时间,按照惯例和合同管理的需要,通常应在试验日期前提前一定时间通知对方。这个时间长度既需要确保对方有足够的时间准备和安排,也不能过长以免造成不必要的延误。根据常见的工程合同范本和工程实践,这个提前通知的时间通常为21天。综合以上分析,选项A“承包人或发包人,21天”是正确的答案。62.根据《标准施工合同》,承包人需要变动保险合同条款时,正确的处理方式是()。A、直接与保险人协商一致后,通知发包人B、直接与保险人协商一致后,通知监理人C、应事先征得发包人同意,并通知监理人D、应事先征得监理人同意,并通知发包人答案:C解析:96本题考查的是明确保险责任。承包人需要变动保险合同条款时,应事先征得发包人同意,并通知监理人。63.设备采购招标中,以设备寿命周期成本为基础的评标价法中说法不正确的是()。A、设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值B、全寿命期的费用最小的设备为最优C、评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期,该寿命期即为设备的实际寿命D、该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物答案:C解析:在设备采购招标中,以设备寿命周期成本为基础的评标价法是一种全面考虑设备购置、运行和维护等费用的评标方法。A选项提到“设备寿命周期成本=报价+年限运行期间所发生费用-残值”,这符合寿命周期成本的基本计算方法,所以A选项是正确的。B选项指出“全寿命期的费用最小的设备为最优”,这是寿命周期成本评标法的基本原则,即选择全寿命期成本最低的设备,所以B选项也是正确的。D选项表示“该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物”,这准确地描述了寿命周期成本评标法的适用场景,因此D选项正确。而C选项“评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期,该寿命期即为设备的实际寿命”是不准确的。在设备采购招标中,虽然可以预先确定一个统一的设备评审寿命期作为评标的基础,但这个评审寿命期并不代表设备的实际寿命。设备的实际寿命可能因使用环境、维护情况等多种因素而有所不同。因此,C选项是不正确的。综上所述,答案选C。64.根据《担保法》,关于保证的说法,错误的是()。A、保证法律关系至少必须有三方参加B、对债权人而言,连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益C、如果合同未约定保证方式,则按一般责任保证处理D、国家机关不能作为保证人答案:C解析:在《担保法》中,对于保证方式的约定有明确规定。如果合同中没有明确约定保证方式,那么法律默认采用的是连带责任保证,而非一般责任保证。连带责任保证意味着保证人与债务人承担同样的责任,债权人可以要求保证人或债务人中的任何一方承担全部债务责任,这相对于一般责任保证更能保护债权人的利益。因此,选项C“如果合同未约定保证方式,则按一般责任保证处理”的说法是错误的。65.关于评标委员会成员组成的做法,正确的是()。A、招标代表人2人,专家7人B、招标代表人2人,专家6人C、招标代表人2人,专家4人D、招标代表人2人,专家3人答案:A解析:49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。66.在建设工程材料采购招标时,关于批次标包划分基本原则的说法正确的是()。A、不同类型的建筑材料应尽量分为一个标包B、应保证材料设备尽量提前到货以满足工程进度的需要C、划分的标包较大,不利于吸引中小供应商参与投标D、划分的标包较小,有利于吸引大供应商参与投标答案:C解析:在建设工程材料采购招标时,批次标包划分的原则对于确保采购的效率和效果至关重要。以下是对各选项的详细分析:A选项:不同类型的建筑材料应尽量分为一个标包。这一说法是不正确的。将不同类型的建筑材料合并为一个标包可能会导致供应商难以同时满足所有材料的技术和质量要求,增加采购的风险。因此,通常建议将不同类型的建筑材料划分为不同的标包。B选项:应保证材料设备尽量提前到货以满足工程进度的需要。虽然这一说法在逻辑上没有问题,但它并不是标包划分的基本原则。标包划分的目的是为了确保采购的效率和效果,而不是直接关注材料设备的到货时间。C选项:划分的标包较大,不利于吸引中小供应商参与投标。这一说法是正确的。较大的标包往往要求供应商具备更强的资金实力、技术能力和生产能力,这可能会使一些中小供应商望而却步。因此,在划分标包时,需要考虑到供应商的规模和实力,以确保采购的公平性和竞争性。D选项:划分的标包较小,有利于吸引大供应商参与投标。这一说法是不正确的。较小的标包可能无法满足大供应商的生产规模和经济效益要求,反而可能使大供应商对投标失去兴趣。综上所述,正确的选项是C。67.FIDIC标准合同文本中的(),适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目,尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。A.《施工合同条件》(1999年版,2017年第2版)A、《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)B、《设计采购施工(EPC、/交钥匙工程合同条件》(1999年第1版,2017年第2版)D、《简明合同格式》(1999年第1版)答案:A解析:《施工合同条件》(1999年版,2017年第2版)是FIDIC标准合同文本之一,其特定适用范围为各类大型或较复杂的工程或房建项目,并且尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。这一合同条件为该类项目提供了标准化的合同条款,有助于明确合同双方的权利和义务,保障项目的顺利进行。68.投标保证的有效期限从()之日起计算。A、招标文件出售B、投标文件递交C、投标截止D、中标通知书发出答案:C解析:本题考查的是投标保证的有效期。投标保证的有效期一般是从投标截止日起算,截止时间根据招标项目的情况由招标文件规定。69.(2014年真题)某工程招标工期15个月,投标工期每提前一个月,可以给招标人带来20万元的收益。其中一投标人的投标报价3000万元,工期14个月,如果只考虑工期因素,则采用经评审的最低投标报价法评标时,其评标价为()万元。A、3020B、2980C、3000D、3010答案:B解析:本题考查的是最低评标价法。评标价的调整原则:对招标人有利的因素,要在报价上减去,对招标人不利的因素,要在报价上加上。最终评标价为3000-20=2980(万元)。70.关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法,正确的是()。A、通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现B、专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致C、通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整D、专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款答案:B解析:2、专用条款(1)应不加修改地引用“通用合同条款”;(2)“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点,对“通用合同条款”进行补充、细化;(3)除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外,补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵触,否则抵触内容无效。(4)工程实践应用时,通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复,需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致,使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。71.因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是()。A、由被代理人自行承担责任B、由代理人自行承担责任C、由第三人自行承担责任D、由被代理人与代理人承担连带责任答案:D解析:本题考查的是代理关系。如果授权范围不明确,则应当由被代理人(单位)向第三人承担民事责任,代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。72.在履约保证中,如是以履约担保书的形式出具,则数额应为()。A、合同价的5%B、合同价的10%C、合同价的20%D、合同价的30%答案:D解析:18履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书,担保额度是合同价格的30%。73.依据《物权法》的规定,同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押物所得的价款按照()的规定清偿。A、抵押合同已公证生效的,按抵押物登记的先后顺序清偿B、抵押合同自签订之日起生效的,抵押物登记的,按照合同生效的先后顺序清偿C、抵押合同已登记生效的,并且抵押物登记顺序相同的,按照债权比例清偿D、抵押物未登记的先于已登记的受偿答案:C解析:16本题考核的是抵押权的实现。同一财产向两个以上债权人抵押的,拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿:(1)抵押权已登记的,按照登记的先后顺序清偿;顺序相同的,按照债权比例清偿;(2)抵押权已登记的先于未登记的受偿;(3)抵押权未登记的,按照债权比例清偿。74.在调价公式中,各可调因子的现行价格指数,指约定的付款证书相关周期最后一天的前()天的各可调因子的价格指数。A、14B、28C、42D、56答案:C解析:95本题考查的是订立合同时需要明确的内容。各可调因子的现行价格指数.指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数。75.某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,则招标人()。A、可以采用直接委托方式发包B、可以自行招标,但应当备案C、可以自行招标,无须备案D、必须委托中介机构代理招标答案:B解析:本题考查的是对招标人的招标能力的要求。招标人具有编制招标文件和组织评标的能力,可以自行办理招标事宜,向有关行政监督部门进行备案即可。76.施工企业法定代表人授权项目经理进行工程项目投标,中标后形成的合同义务应由()承担。A、施工企业法定代表人B、拟派项目经理C、施工项目部D、施工企业答案:D解析:在工程项目投标和合同签订的过程中,施工企业的法定代表人通过授权项目经理进行投标活动,这表示项目经理在投标过程中的行为是代表施工企业的。然而,当项目中标并签订合同时,形成的合同义务并非由项目经理或施工项目部直接承担,而是由施工企业作为法人实体来承担。具体来说,项目经理和施工项目部都是施工企业内部为了完成项目而设立的临时性组织或职务,它们本身并不具备独立的法人资格。因此,它们不能独立承担合同义务,而应由施工企业这一具有法人资格的实体来承担。因此,选项D“施工企业”是正确的答案。77.我国招标投标法规定,评标委员会成员一般应于()确定。A、招标前B、接标前C、开标前D、评标前答案:C解析:根据《中华人民共和国招标投标法》的规定,评标委员会是在开标后负责评标工作的专门委员会。评标委员会成员的确定应当在开标前进行,以确保评标的公正、公平和效率。开标是招标投标活动中的一个重要环节,标志着投标文件的正式提交和评标工作的开始。在选项中:A.招标前:此时尚未有投标文件的提交,评标委员会成员自然无法确定。B.接标前:这一表述并不准确,且同样是在投标文件提交之前,无法确定评标委员会成员。C.开标前:这是正确的,评标委员会成员应在开标前确定,以便在开标后及时进行评标工作。D.评标前:评标工作本身就涉及到评标委员会的工作,因此这一选项逻辑上存在问题,因为评标委员会成员必须在评标前确定。因此,正确答案是C。78.(2014年真题)关于合同法律关系的说法,正确的是()。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D、只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭答案:C解析:合同法律关系是由合同法律规范调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。其构成三要素包括:合同法律关系的主体、合同法律关系的客体和合同法律关系的内容。因此,合同法律关系不可能没有内容,选项A错误。79.某工程由甲公司承包,施工现场检查发现,工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工,而是乙公司的职工。如工程出现质量问题,则()。A、由甲公司承担责任B、由乙公司承担责任C、由甲公司、乙公司承担连带责任D、由乙公司承担主要责任,甲公司承担次要责任答案:C解析:知识点:民事责任。甲公司是被挂靠者,乙公司是挂靠者,双方承担连带责任。80.(2014年真题)根据《标准施工合同》,投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时,差额部分应由()进行补偿。A、发包人B、承包人C、合同条款确定的该风险责任人D、造价咨询机构答案:C解析:2.保险金不足的补偿如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值,工程受到保险事件的损害时,不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿,则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定,由该事件的风险责任方负责补偿。标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时,承包人和发包人应承担的责任。如永久工程损失的差额由发包人补偿,临时工程、施工设备等损失由承包人负责。81.关于定标的说法,正确的是()。A、确定中标人的权利归评标委员会B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人D、中标通知书发出后,招标人有权拒绝订立合同答案:B解析:知识点:评标、决标阶段的工作。招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人,也可以授权评标委员会直接确定中标人。82.下列关于建设工程勘察合同资质说法不正确的是()。A、工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质B、工程勘察劳务资质设甲级、乙级,部分专业可以设丙级C、取得工程勘察综合资质的企业,可以承接各专业(海洋工程勘察除外)、各等级工程勘察业务D、取得工程勘察专业资质的企业,可以承接相应等级相应专业的工程勘察业务答案:B解析:根据工程勘察资质的相关规定,工程勘察劳务资质是不分等级的,并不设甲级、乙级或丙级。工程勘察综合资质只设甲级,可承接各专业(海洋工程勘察除外)的各等级工程勘察业务。工程勘察专业资质则设甲级、乙级,部分专业可设丙级,取得相应专业资质的企业可承接相应等级和专业的工程勘察业务。因此,选项B中关于工程勘察劳务资质设甲级、乙级,部分专业可以设丙级的说法是不正确的。83.根据《标准施工合同》,下列事件中,属于不可抗力的是()。A、政策汇率调整B、世界金融危机C、突发地震D、气温转变答案:C解析:本题考查的是不可抗力。不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。84.建设工程中涉及的代理主要是()。A、法定代理B、指定代理C、转代理D、委托代理答案:D解析:在建设工程中,由于工程涉及多方参与,包括业主、承包商、设计单位、监理单位等,这些参与方之间经常需要进行各种法律行为的委托和代理。根据《民法总则》中关于代理的相关规定,我们可以分析各个选项:A.法定代理:是基于法律规定而直接产生的代理权,如父母对未成年子女的代理。但在建设工程中,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 集成电路原理基础知识
- 述职报告自我展示
- 防疫白衣天使课件
- 药厂动力岗位工作总结
- 宋辽金元时期教育
- 中级公司信贷-中级银行从业资格考试《公司信贷》模拟试卷5
- 技术方案汇报工作总结
- 生物人教版2024版七年级上册2.3.4病毒教学教案教学设计02
- 概率论与数理统计(第4版)盛骤 14.4 平稳随机过程的功率谱密度学习资料
- 足疗店员工培训
- 数学-山东省青岛市2025年高三年级第一次适应性检测(青岛一模)试题和答案
- 2025年石家庄市高三数学教学质量检测卷(一)附答案解析
- 8.4 同一直线上二力的合成 (课件)2024-2025学年人教版八年级物理下册
- 统计法律知识培训课件
- 活动三《垃圾“流浪”记》(教学设计)-2023-2024学年三年级下册综合实践活动沪科黔科版
- 2024-2025学年上海六年级语文上学期期末复习分类汇编:现代文阅读之说明文15篇(热点预测)
- 杭州市2025年官方拆迁补偿协议
- 2025年2月广东省深圳市罗湖区联考初三年级质量检测英语试卷(含答案)
- 政治-广西壮族自治区考阅评·2025届(年)2月高三毕业班联合调研测试试题和答案
- 2025年合伙协议模板
- 2025年南京铁道职业技术学院单招职业适应性测试题库及答案一套
评论
0/150
提交评论