加装电梯施工承包合同范例_第1页
加装电梯施工承包合同范例_第2页
加装电梯施工承包合同范例_第3页
加装电梯施工承包合同范例_第4页
加装电梯施工承包合同范例_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

加装电梯施工承包合同范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“业主”):

乙方(以下简称“承包方”):

鉴于甲方拥有位于__________的建筑物,经双方友好协商,甲方同意委托乙方对该建筑物加装电梯,乙方同意按照本合同约定进行施工。为明确双方的权利、义务和责任,经双方协商一致,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称:__________建筑物加装电梯工程

1.2工程地点:__________

1.3工程内容:包括但不限于电梯主机、轿厢、对重、导轨、门机、控制系统等设备安装,以及电梯井道、机房等改造工程。

1.4工程规模:__________(具体规格以设计图纸为准)

1.5工程造价:__________(大写:_______元整)

二、合同工期

2.1工程开工日期:__________

2.2工程竣工日期:__________

2.3工期延误责任:因乙方原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付__________元违约金;因甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应的责任。

三、工程质量

3.1工程质量标准:符合国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范。

3.2工程验收:工程竣工后,乙方应按照国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范进行自检,并将自检报告提交甲方。甲方在收到自检报告后__________日内组织验收。

3.3质量保证期:自工程验收合格之日起__________年内。

四、合同价款及支付方式

4.1合同价款:__________(大写:_______元整)

4.2支付方式:

(1)合同签订后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为预付款;

(2)工程完工并经甲方验收合格后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为进度款;

(3)工程竣工验收合格并交付使用后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为尾款。

五、双方权利义务

5.1甲方权利义务:

(1)按照合同约定支付工程款;

(2)提供施工所需的场地、材料、设备等;

(3)配合乙方进行工程验收;

(4)承担因甲方原因造成的工程延误责任。

5.2乙方权利义务:

(1)按照合同约定完成加装电梯工程;

(2)保证工程质量符合国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范;

(3)按照合同约定的时间完成工程;

(4)承担因乙方原因造成的工程延误责任。

六、违约责任

6.1甲方违约责任:

(1)逾期支付工程款,每逾期一日,应向乙方支付__________元违约金;

(2)未按照合同约定提供施工所需的场地、材料、设备等,造成乙方损失的,应承担相应的责任。

6.2乙方违约责任:

(1)逾期完成工程,每逾期一日,应向甲方支付__________元违约金;

(2)工程质量不符合国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范,造成甲方损失的,应承担相应的责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。

8.2合同履行完毕,本合同自动终止。

九、附件

9.1设计图纸

9.2电梯设备清单

9.3施工组织设计

9.4其他与本合同有关的文件

甲方(盖章):____________

乙方(盖章):____________

代表人(签字):____________

代表人(签字):____________

签订日期:____________

签订地点:____________

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“业主”):

乙方(以下简称“承包方”):

丙方(以下简称“监理方”):

鉴于甲方拥有位于__________的建筑物,为提高建筑物的使用便利性,甲方同意委托乙方对该建筑物加装电梯,乙方同意按照本合同约定进行施工。为确保工程质量、工程进度及施工安全,甲方同意聘请丙方作为监理方,对施工过程进行全程监理。为明确各方的权利、义务和责任,经三方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称:__________建筑物加装电梯工程

1.2工程地点:__________

1.3工程内容:包括但不限于电梯主机、轿厢、对重、导轨、门机、控制系统等设备安装,以及电梯井道、机房等改造工程。

1.4工程规模:__________(具体规格以设计图纸为准)

1.5工程造价:__________(大写:_______元整)

二、合同工期

2.1工程开工日期:__________

2.2工程竣工日期:__________

2.3工期延误责任:因乙方原因导致工期延误,每延误一日,应向甲方支付__________元违约金;因监理方原因导致工期延误,监理方应承担相应的责任。

三、工程质量

3.1工程质量标准:符合国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范。

3.2工程验收:工程竣工后,乙方应按照国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范进行自检,并将自检报告提交监理方。监理方在收到自检报告后__________日内组织验收。

3.3质量保证期:自工程验收合格之日起__________年内。

四、监理方职责

4.1监理方应按照合同约定,对施工过程进行全程监理,确保工程质量、工程进度及施工安全。

4.2监理方有权要求乙方提供施工资料,并对施工过程进行监督检查。

4.3监理方有权要求乙方对违反国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范的行为进行整改。

五、合同价款及支付方式

5.1合同价款:__________(大写:_______元整)

5.2支付方式:

(1)合同签订后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为预付款;

(2)工程完工并经监理方验收合格后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为进度款;

(3)工程竣工验收合格并交付使用后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为尾款。

六、甲方的权利

6.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成加装电梯工程,确保工程质量、工程进度及施工安全。

6.2甲方有权要求监理方对施工过程进行全程监理,确保监理工作的有效性。

6.3甲方有权要求乙方提供施工资料,对施工过程进行监督检查。

6.4甲方有权要求乙方对违反国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范的行为进行整改。

七、乙方的违约及限制条款

7.1乙方若因自身原因导致工程质量不达标,应承担相应的责任,包括但不限于返工、修复等,并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.2乙方若因自身原因导致工期延误,应向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的损失。

7.3乙方不得擅自改变工程内容和施工方案,如需变更,应经甲方同意。

7.4乙方在施工过程中,应遵守国家相关法律法规,不得损害他人合法权益。

八、争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

9.1本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。

9.2合同履行完毕,本合同自动终止。

十、附件

10.1设计图纸

10.2电梯设备清单

10.3施工组织设计

10.4其他与本合同有关的文件

十一、第三方介入的意义和目的

11.1第三方介入的意义:本合同引入监理方,旨在确保工程质量和施工安全,降低甲方在施工过程中的风险。

11.2第三方介入的目的:监理方作为第三方,对施工过程进行全程监理,有利于提高工程质量、保障工程进度,维护甲方的合法权益。

十二、甲方为主导的目的和意义

12.1甲方为主导的目的:本合同以甲方权益为主导,旨在确保甲方在施工过程中的权益得到充分保障,实现甲方对工程质量和施工安全的期望。

12.2甲方为主导的意义:甲方作为业主,对工程质量和施工安全负有重要责任,本合同以甲方权益为主导,有利于提高甲方对工程质量和施工安全的重视程度,促进工程顺利进行。

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

乙方(以下简称“承包方”):

甲方(以下简称“业主”):

丙方(以下简称“监理方”):

鉴于乙方具备电梯安装施工的专业技术和经验,业主同意委托乙方对位于__________的建筑物进行电梯安装施工。为确保工程质量和施工安全,乙方同意聘请丙方作为监理方,对施工过程进行监督。为明确各方的权利、义务和责任,经三方友好协商,特订立本合同,以资共同遵守。

一、工程概况

1.1工程名称:__________建筑物电梯安装工程

1.2工程地点:__________

1.3工程内容:包括但不限于电梯主机、轿厢、对重、导轨、门机、控制系统等设备安装,以及电梯井道、机房等改造工程。

1.4工程规模:__________(具体规格以设计图纸为准)

1.5工程造价:__________(大写:_______元整)

二、合同工期

2.1工程开工日期:__________

2.2工程竣工日期:__________

2.3工期延误责任:因甲方原因导致工期延误,每延误一日,应向乙方支付__________元违约金;因监理方原因导致工期延误,监理方应承担相应的责任。

三、工程质量

3.1工程质量标准:符合国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范。

3.2工程验收:工程竣工后,乙方应按照国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范进行自检,并将自检报告提交监理方。监理方在收到自检报告后__________日内组织验收。

3.3质量保证期:自工程验收合格之日起__________年内。

四、监理方职责

4.1监理方应按照合同约定,对施工过程进行全程监理,确保工程质量、工程进度及施工安全。

4.2监理方有权要求乙方提供施工资料,并对施工过程进行监督检查。

4.3监理方有权要求乙方对违反国家现行电梯安装及改造工程施工质量验收规范的行为进行整改。

五、合同价款及支付方式

5.1合同价款:__________(大写:_______元整)

5.2支付方式:

(1)合同签订后__________日内,乙方提交相关资质证明后,甲方支付合同价款的__________%作为预付款;

(2)工程完工并经监理方验收合格后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为进度款;

(3)工程竣工验收合格并交付使用后__________日内,甲方支付合同价款的__________%作为尾款。

六、乙方的权利

6.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款,确保乙方在施工过程中的资金需求。

6.2乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、材料、设备等,并保证其符合施工要求。

6.3乙方有权要求监理方公正、客观地进行监理工作,不得故意拖延工程进度或提高工程质量标准。

6.4乙方有权在施工过程中,根据实际情况调整施工方案,但需提前向甲方和监理方报告并取得同意。

七、甲方的违约及限制条款

7.1甲方若未按时支付工程款,应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。

7.2甲方若未按照合同约定提供施工所需的场地、材料、设备等,导致施工进度延误,甲方应承担相应的责任。

7.3甲方不得擅自改变工程内容和施工方案,如需变更,应经乙方同意。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

8.1本合同自三方签字(或盖章)之日起生效。

8.2合同履行完毕,本合同自动终止。

九、附件

9.1设计图纸

9.2电梯设备清单

9.3施工组织设计

9.4其他与本合同有关的文件

十、乙方为主导的目的和意义

10.1乙方为主导的目的:本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论