2024-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知识考试题库及参考答案（研优卷）

2024-2025年二级建造师之二建建设工程法规及相关知

识考试题库

第一部分单选题（500题）

1、在委托作品中，委托人与受托人在合同中对著作权未作出明确约定,

该著作权属于。

A.委托人

B.受托人

C.双方共同拥有

D.不属于任何人

【答案】：B

2、经评标，甲被推荐为第一中标候选人，但在中标通知书发出之前，

招标人收到甲退出此次投标的书面通知。关于甲行为的说法正确是

（）O

A.属于在投标有效期内撤销投标文件

B.属于放弃中标

C.甲的要求不能被接受，必须继续参加投标

D.甲可向招标人申请退还部分投标保证金

【答案】：A

3、在同一法律体系中，根据一定的标准和原则制定的同类法律规范的

总称是（）。

A.法律形式

B.法律部门

C.法律规章

D.法律制度

【答案】：B

4、当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，关于人民法院认定竣工

日期的说法，正确的是（）。

A.建设工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收报告之日为竣

工日期

B.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交

验收报告之日为竣工日期

C.建设工程未经竣工验收，承包人向发包人交付工程，发包人拒绝接

收的，以承包人申请交付为竣工日期

D.建设工程未经竣工验收，发包人通知承包人交付工程，并实际占有

使用工程，以发包人通知到达之日为竣工日期

【答案】：B

5、劳动者有下列（）行为的，用人单位可以单方解除合同。

A.在试用期间被证明不符合录用条件的

B.因公负伤，在规定的医疗期的

C.女职工在孕期、产期、哺乳期的

D.在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的

【答案】：A

6、（2014年真题）注册建造师采取弄虚作假等手段取得注册建造师继

续教育证书的，一经发现（）。

A.立即吊销其注册建造师证书

B.立即注销其建造师资格证书

C.立即取消其继续教育记录，记入不良信用记录，对社会公布

D.处以1万元罚款

【答案】；C

7、检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（）复检。

A.双方共同认可的检测机构

B.原检测机构

C.上级检测机构

D.建设行政主管部门

【答案】：A

8、下列情形中，构成委托代理终止的是（）。

A.代理人辞去委托

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人重伤

D.被代理人与代理人之间的监护关系消灭

【答案】：A

9、关于法院调解说法，正确的是（）。

A.调解书效力低于判决书

B.调解达成协议的，人民法院均应当判做调解书

C.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前均应当进行调解

【答案】：C

10、根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的是（）。

A.人民法院进行调解，可以邀请有关单位和个人协助

B.调解书的效力低于判决书

C.调解达成的所有协议，人民法院均应当制作调解书

D.人民法院审理民事案件，在判决作出之前应当进行调解

【答案】：A

11、根据《最高人民法院关于审理建设工程施J1合同纠纷案件适用法

律问题的解释》，当事人对工程款付款时间没有约定或者约定不明的,

视为应付款时间的是()。

A.建设工程未交付，工程款也未结算的，为提交埃工结算文件之日

B.建设工程未交付的，为提交竣工结算文件之日

C.建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日

D.建设工程已经实际交付的，为当事人起诉

【答案】：B

12、某建设单位支付工程最终结算款的时间应为2013年4月1日。由

于建设单位逾期未予支付，故施工单位于2013年8月1日致函建设单

位要求付款，但未得到任何答复。则施工单位请求人民法院保护其权

利的诉讼时效期间届满妁时间为()。

A.2013年4月1日

B.2013年8月1日

C.2016年4月1日

D.2016年8月1日

【答案】：D

13、商贸公司为建筑公司供应建材，建筑公司认为建材质量不合格，

未按合同约定支付材料款，商贸公司向法院起诉。在双方提交的下列

证据中，证明力最大的是()O

A.有监理单位签字的建材质量合格的《物资进场报验表》

B.建材产品合格证

C.其他使用单位证明建材质量合格的证明

D.专业机构出具的质量不合格的鉴定报告

【答案】：D

14、下列关于要约的说法，正确的是（）。

A.要约发出时生效

B.收件人指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入该特定

系统的时间，视为到达时间

C.收件人未指定特定系统接收要约数据电文的，该数据电文进入收件

人常用系统的时间，视为到达时间

I）.要约可以撤销，撤销要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者

与要约同时到达受要约人

【答案】：B

15、关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是（）

A.标准可以由行业主管部门发布

B.对标准解释的效力低于标准本身

C.对标准进行复审的周期一般不得超过3年

D.标准文本应当免费向社会公开

【答案】：D

16、珍贵文物分为（）个等级。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：B

17、建造师有下列情形之一，申请注册时予以注册的是（）。

A.同时申请在两个单位注册的

B.执业活动以外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至

申请注册之日止满3年的

C.受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的

D.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的

【答案】：B

18、关于欠付工程款的利息支付，下列说法正确的是（）。

A.机关、事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，无需支付逾

期利息

B.双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得高于合同订立时1

年期贷款市场报价利率

C.双方对逾期利率未作约定的，按照每日利率万分之五支付逾期利息

D.双方对逾期利率的约定，不得超过每日利率的万分之五

【答案】：C

19、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（）。

A.人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在法庭辩论

终结前提出

B.人民法院对当事人提出的异议，审查后认为异议成立的，裁定驳回

起诉

C.当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖

权

D.对人民法院就级别管辖权异议作出的裁定，当事人不得提起上诉

【答案】：C

20、张某在拉伸钢筋时不慎将左手无名指压断，在张某居住地相关调

解人员的调解下，张某与雇主达成协议约定：“雇主一次性向张某支

付5000元作为补偿，张某放弃诉讼的权利”，此后，张某与雇主又共

同向当地人民法院申请确认该调解协议。这种调解形式属于（）

A.行政调解

B.法院调解

C.人民调解

D.仲裁调解

【答案】：C

21、（2021年第2批真题）关于建设工程价款优先受偿权的说法，正

确的是（）o

A.建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相当，优于其他债权

B.装饰装修工程的承包人，无权主张建设工程价款优先受偿权

C.承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主

张优先受偿的，人民法院不予支持

D.建设工程价款优先受偿权的起算日为建设工程竣工验收之日

【答案】：C

22、关于建设工程施工许可的说法，正确的是（）。

A.投资50万的工程项目，不需要办理施工许可证

B.取得施工许可证前，需要先办理土地手续，再取得用地规划许可证

C.确定施工企业是申报施工许可证的前提条件

D.成片开发的住宅小区工程已经委托监理是申请施工许可证的前提条

件

【答案】：C

23、在建设工程领域，关于行政行为的说法，正确的是（）。

A.行政强制包括行政强制措施、行政强制执行和行政处罚

B.行政机关在实施行政行为时，具有单方意志性

C.没收违法所得和罚款都属于行政强制措施

D.引发行政纠纷的行政行为主要有：行政许可、行政处罚、行政奖励

和行政裁决等

【答案】：B

24、王某通过全国统考取得二级建造师资格证书并注册于一家建筑公

司，因工作需要被派往外省执业。王某的建造师注册证书在工程所在

地0。

A.无效

B.有效

C.应重新认证

D.直被吊销

【答案】：B

25、下列权利中属于用益物权的是()。

A.抵押权

B.质权

C.土地承包经营权

D.留置权

【答案】：C

26、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的

规定》，必须实施见证取样和送检的试块、试件或材料，不包括

()o(2017)

A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件

B.地下使用的防水材料

C.用于砌筑砂浆的水泥

1).用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂

【答案】：A

27、某装修写字楼工程，总承包单位甲经建设单位同意，将装修工程

分包给某分包单位乙施工。工程竣工验收发现：飘窗处墙体出现渗雨,

部分房间地面石材出现大面积花斑。对于上述质量问题的责任承担，

说法正确的是()。

A.由甲承担责任，乙无责

B.由甲和乙承担连带责任

C.甲对飘窗墙体渗雨问题负责，乙对地面石材花斑问题负责

D.甲对飘窗墙体渗雨问题负责，甲和乙对地面石材花斑问题负连带责

任

【答案】：D

28、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚

决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到处罚决定书。如果施

工单位申请行政复议，申请的最后期限为OO

A.6月4日

B.6月9日

C.7月19日

D.7月24日

【答案】：D

29、下列组织中，具有法人资格的是（）。

A.项目监理部

B.有限责任公司

C.项目经理部

D.投标联合体

【答案】：B

30、（2017年真题）关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）o

A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行

B.执行可以采取查封、扣押、冻结等措施

C.执行异议审查和复议期间，暂停执行

D.执行申请人只能是诉讼当事人

【答案】：B

31、场景（三）

A.由甲建设单位

B.由乙施工单位

C.由丙施工单位

D.按合同约定

【答案】：B

32、关于中标人不履行与招标人订立的合同应当承担法律责任的说法,

正确的是（）。

A.给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，应当对超过部分予以

赔偿

B.情节严重的，取消其1年至3年内参加依法必须进行招标的项目的

投标资格并予以公告

C.履约保证金只能部分退还

D.一律不予退还履约保证金

【答案】：A

33、（2015年真题）下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是（）。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员

会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁

委员会仲裁

C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提

起诉讼

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后

提起诉讼

【答案】：B

34、关于中标和签订合同的说法，正确的是（）。

A.招标人应当授权评标委员会直接确定中标人

B.招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招

标文件一致，但履行期限可以另行协商确实

C.确定中标人的权利属于招标人

I）.中标人应当自中标通知书送达之日起30日内，按照招标文件与投

标人订立书面合同

【答案】：C

35、关于建造师不予注册的说法，正确的是（）。

A.因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起

至申请注册之日不满五年的

B.被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的

C.年龄超过60周岁的

D.申请在两个或者两个以上单位注册的

【答案】：D

36、下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是（）.。

A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势

B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率

C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会

D.投标人以行贿手段谋取中标

【答案】：B

37、生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须

按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投人使

用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C.专业检测机构检测合格，申请安全使用证

D.建立专门安全管理制度，定期检测评估

【答案】：A

38、甲委托某车行修理汽车。取车时，因钱未带够不能支付修理费，

征得车行同意将刚买2天的iPhone5s手机留下，约定交清修理费时取

回手机，则车行对该手机享有0。

A.处分权

B.抵押权

C.质押权

D.留置权

【答案】：C

39、仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。

A.发出

B.当事人收到

C.申请撤销期限届满

D.作出

【答案】：D

40、关于有效的仲裁协议的效力，以下表述错误的是()o

A.对双方当事人均有约束力

B.可以排除法院的司法管辖权

C.对法院不具有约束力

D.对仲裁机构具有约束力

【答案】；C

41、可能产生环境噪声污染的，应当由（）提出环境影响报告书。

A.建设单位

B.建设行政主管部门

C.施工单位

D.环境保护行政主管部门

【答案】：A

42、下列关于工程分包的表述中，正确的是（）。

A.工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相

应资质的企业完成

B.专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任

务发包给具有相应资质的企业完成

C.劳务作业分包是指施工总承包人或专业分包人将其承包工程中的劳

务作业分包给劳务分包企业

D.劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

【答案】：C

43、关于人民法院管辖权的说法，正确的是（）。

A.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，移送上级

人民法院直接管辖

B.对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉

C.人民法院之间因管辖权发生争议，报请共同上级人民法院直接管辖

D.两个以上人民法院都有管辖权的诉讼，原告可乂向其中一个人民法

院起诉

【答案】：D

44、下列组织中，具有法人资格的组织是（）。

A.项目监理部

B.项目经理部

C.勘察设计单位

D.投标联合体

【答案】：C

45、根据我国《劳动法》的规定，下列内容不属于用人单位不得解除

劳动合同的情形的是（）。

A.职业病或者因工负伤并被确认丧失或部分丧失劳动能力的

B.劳动者在本单位持续工作满10年以上的

C.患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的

D.女职工在孕期、产假、哺乳期内的

【答案】：B

46、下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起

的行政诉讼请求事项的是（）。

A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的

B.对财产的查封等行政强制措施不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

D.认为某地方性法规违法的

【答案】：D

47、未参加工伤保险的施工总承包单位，分包单位职工发生工伤事故

后，关于该职工工伤保验待遇支付的说法，正确的是（）。

A.由建设单位先行支付

B.由工伤保险基金先行支付

C.由分包单位与建设单位共同承担

D.由分包单位支付工伤保险待遇，施工总承包单位、建设单位承担连

带责任

【答案】；D

48、《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑,

每万平方米的建筑垃圾不宜超过Oto

A.200

B.400

C.500

D.600

【答案】：B

49、关于法人的概念及分类的说法，正确的是（）。

A.某施工企业分公司属于法人

B.有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构，登记之日具有机关

法人资格

C.非营利法人登记成立

D.某大学建筑学院不属于法人

【答案】：D

50、【2018年真题】担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的

工程项目竣工验收手续办结前，不得变更注册到另一施工企业，除非

（）0

A.施工企业同意更换项目负责人

B.建设单位与施工企业产生了合同纠纷

C.因不可抗力暂停施工

I）.建设单位同意更换项目负责人

【答案】：D

51、关于投标文件的补充、修改与撤回，下列说法错误的是（）。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止日期之前进行

B.应该在评标之前进行

C.补充、修改的内容作为投标文件的组成部分

D.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招

标人

【答案】：B

52、环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护

设施，必须与主体工程()O

A.同时立项、同时建设、同时投产使用

B.同时设计、同时施工、同时投产使用

C.同时立项、同时施工、同时竣工验收

D.同时设计、同时验收、同时投产使用

【答案】：B

53、根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的是

()

A.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采

用非传统水源，尽量不使用市政自来水

B.可以采用地下水搅拌、地下水养护，有条件的地区和工程应当收集

雨水养护

C.处于基坑降水阶段的工地，地下水不得作为生活用水

D.施工中非传统水源和循环水的再利用量力争大于20%

【答案】：A

54、二级注册建造师注册证书有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】；C

55、施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许

可的范围内承揽工程，下列表述不符合施工企业资质证书的申请、延

续和变更的相关规定的是（）。

A.建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质，企业首次申请或

增项申请资质，应当申请最低等级资质

B.建筑业企业资质证书有效期为5年，届满需延续的，应在届满3个

月前申请办理资质延续

C.建筑企业名称、地孙、注册资本、法人代表变更，应工商部门办理

变更手续后3个月内办理资质变更手续

D.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业

资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级

【答案】：C

56、张三在被甲公司胁迫的情况下，订立了一份买卖合同，关于该合

同撤销的说法，正确的是OO

A.该合同是合法有效的合同，不能撤销

B.张三自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内，可以行使撤销权

C.张三自知道或应当知道撤销事由之日起1年内,可以行使撤销权

D.张三自胁迫行为终止之日起1年内，可以行使撤销

【答案】：D

57、（2017年真题）关于安仝生产监督检杳人员执法的说法，正确的

是（）。

A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密

B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查

C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理

D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件

【答案】：D

58、（2014年真题）关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法,

正确的是（）。

A.项目经理部具备法人资质

B.项目经理是企业法定代表人授权在建设工程施工项目的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构

【答案】：B

59、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知（），经其同意继续

承保后，依法转让合同。

A.被保险人

B.保险人

C.受益人

D.投保人

【答案】：B

60、（2021年第1批真题）关于项目经理部的说法，正确的是（）o

A.项目经理部是施工企业的常设下属机构

B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部

C.项目经理部可以独立承担民事责任

D.施工企业应当明确项目经理部的职责

【答案】：D

61、钢筋混凝土水池满水试验渗水量合格标准不得超过（）L/

（m2•d）o

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

62、（2015年真题）关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收,

下列说法中，正确的是（）。

A.分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施应当分

期验收

B.需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目投入试生

产之日起1个月内申请验收

C.建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成验收

D.环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政

主管部门责令停止生产

【答案】：A

63、建设项目环境噪声污染的防治，主要解决建设项目某一阶段可能

产生的环境噪声污染问题，该阶段是指（）。

A.施工过程

B.建成后使用过程

C.建设过程

D.建成后维修过程

【答案】：B

64、根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是

（）O

A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处以罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位处以罚款

D.刻划、涂污文物尚不严重的，由公安机关或文物所在单位给予警告,

可以并处罚款

【答案】：D

65、人民法院制作的调解书，（）即具有法律效力。

A.一经作出

B.上诉期满后

C.经双方当事人签收后

D.经人民法院盖章后

【答案】：C

66、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该

OO

A.由国务院裁决

B.由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决

C.由制定机关裁决

D.决定在该地方适用地方性法规的规定

【答案】：A

67、（2020年真题）根据《历史文化名故名镇名村保护条例》，在历

史文化名城名镇、名村保护范围内可以进行的活动是（）。

A.开山采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动

B.占用保护规划确定保留的道路

C.在核心保护范围内举办大型群众性活动

D.为响应国家扶贫政策修建生产爆炸性物品的工厂

【答案】：C

68、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙单

位垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过

程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。乙除要求甲结算工程款外,

还提出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是

()o

A.按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍

B.按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算

C.合同中并无利息的约定，垫资不计息

D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效,

法院不予受理

【答案】：C

69、2015年8月经修改后公布的《中华人民共和国刑法》规定，刑罚

分为主刑和附加刑。下列刑事责任罪，属于附加刑的是OO

A.罚款

B.罚金

C.管制

D.拘役

【答案】：B

70、关于地方性法规批准和备案的说法中，正确的是()。

A.设区的市的地方性法规应当报省级人大常委备案

B.自治州的单行条例报送备案时，应当说明做出变通的情况

C.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准

D.自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务

院备案

【答案】：B

71、企业劳动争议调解委员会主任由。

A.只能由职工代表担任

B.只能由工会成员担任

C.只能由双方推举的人担任

I).由工会成员或者双方推举的人员担任

【答案】：D

72、（2016年真题）关于中标人法律责任的说法，正确的是（）o

A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人，可以责令停业整顿或吊

销营业执照

B.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标

保证金不予退还

C.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还应赔偿与履约保证

金等额的损失

D.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标

项目的投标资格

【答案】：B

73、关于司法确认调解协议的法院管辖，说法错误的有（）。

A.委派调解的，由作出委派的人民法院管辖

B.当事人选择由人民调解委员会调解的，由调解组织所在地基层人民

法院管辖

C.当事人选择由特邀调解员调解的，由调解员住所地基层人民法院管

辖

D.当事人选择由特邀调解组织调解的，由调解组织所在地基层人民法

院管辖

【答案】：C

74、下列关于建设单位的质量责任和义务的表述中，错误的是

（）O

A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工

程质量

B.建设单位不得任意压缩合同合理工期

C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构

D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标

【答案】：C

75、（2014年真题）根据《民法典》，下列财产不能作为担保物的是

（）O

A.厂房

B.可转让的专利权

C.生产原材料

D.公立幼儿园教育设施

【答案】：D

76、下列关于法律效力等级排序正确的是（）。

A.宪法〉法律〉行政法规,地方政府规章

B.法律〉行政法规〉地方性法规〉部门规章

C.行政法规〉部门规章〉地方性法规,地方政府规章

D.国际条约〉宪法〉地方性法规〉司法解释

【答案】：A

77、某工程施工合同中约定竣工日期为2014年10月31日，工程施

工过程中出现了以下情况：（1）开工时乙方设备延迟了7天进入施工场

地；（2）施工中发生了洪灾，拖延施工7天；（3）施工中非承包商原因

停水、停电两周累计达到8小时；（4）设计变更导致工程量增加的工

作量达到7天。则该工程的实际竣工日期应为（）。

A.2014年11月7日

B.2014年11月14日

C.2014年11月21日

D.2014年11月28日

【答案】；B

78、某建设工地相关施工人员，发现现场钢管堆放过高且无防护设施,

立即向有关人员报告。该有关人员应当是（）。

A.现场安全巡查员？

B.专业监理工程师？

C.发包单位负责人？

D.安全生产监督站

【答案】：A

79、合同生效后，当事人就质量没有约定或者约定不明确的，可以采

用的确定相关内容方式有：①按照交易习惯确定；②签订补充协议；

③按合同法其他规定执行。三种方式正确的先后顺序是（）。

A.①②③

B.③②①

C.②①③

D.②③①

【答案】：C

80、施工单位的项目经理属于施工单位的（）。

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.职务代理人

【答案】：A

81、（2015年真题）甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务

公司多次索要无果，当决定上诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装

饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还事

宜未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受

理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于（）。

A.共同诉讼人

B.原告

C.有独立请求权的第三人

I）.无独立请求权的第三人

【答案】：A

82、法律责任通过（）实现。

A.诉讼

B.调解

C.谈判

D.国家强制力

【答案】：D

83、关于用能单位的法定义务，说法错误的是（）。

A.用能单位应当按照合理用能的原则，加强能源管理

B.用能单位应当建立节能目标责任制

C.用能单位应当实行能源消费包费制

D.用能单位应当定期开展节能教育培训

【答案】：C

84、房屋建筑施工总承包一级企业法定净资产为（）以上。

A.3.6亿元

B.1亿元

C.4000万元

D.800万元

【答案】：B

85、关于综合应急预案妁表述中，正确的是（)O

A.包括应急处置程序、应急指挥机构等内容

B.包括应急组织机构与职贡、应急工作职责等内容

C.包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及应急晌应保障措

施等内容

D.包括危险性分析、应急处置措施和注意事项等内容

【答案】：C

86、（2021年真题第2批）下列使用注册商标的情形中，应当承担行

政责任的是（）。

A.自行改变注册商标的

B.改变注册商标的注册人名称、地址或者其他注册事项的

C.转让注册商标的

D.连续2年停止使用注册商标的

【答案】：A

87、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（）。

A.职工患病，在规定的医疗期内

B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内

D.在试用期间被证明不符合录用条件

【答案】：D

88、下列不属于申请领取建筑工程施工许可证应当具备的条件是（）o

A.建设资金已经落实

B.按照规定应当委托监理的工程已委托监理

C.有保证工程质量和安全的具体措施

D.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求

【答案】：B

89、劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止

前（）个月的平均工资。

A.3

B.6

C.10

D.12

【答案】：D

90、关于执行申请期间的说法，正确的是（）。

A.申请执行的期间为6个月

B.法律文书规定分期履行的，自最后一次履行期司的最后一日起算

C.法律文书未规定履行期间的，从法律文书作出之日起计算

D.自法律文书规定的履行期间的最后一日起算

【答案】：D

91、建筑市场各方主体的基本信息公开期限为（）

A.长期公开

B.3个月

C.6个月

I）.3年

【答案】：A

92、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间，应不超过行政处罚决定

做出后的0

A.7天

B.15天

C.20天

D.30天

【答案】：A

93、建筑施工劳务分包资质序列企业配置专职安全生产管理人员应不

少于（）。

A.2人

B.3人

C.4人

D.6人

【答案】：A

94、在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现

行强制性标准规定的应当由（）组织专题技术论证，报批准标

准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定

A.拟采用单位提请建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】：A

95、（2020年真题）关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（）。

A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人只能申请撤

销仲裁裁决，不得申请不予执行仲裁裁决

B.当事人申请撤销仲裁裁决的，应当在收到裁决书之日起3个月内提

出

C.仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人不得就该纠纷再行申请仲

裁，只能向人民法院起诉

D.当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决

【答案】；D

96、根据《建设工程安全生产管理条例》第17条的规定，安装、拆卸

施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制

拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场监督。

A.专业技术人员

B.监理人员

C.专职安全生产管理人员

D.设计人员

【答案】：A

97、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生后，因特

殊情况需要移动事故现场物件的，应当符合的条件是（）。

A.防止事故扩大的需要

B.经现场物件所有权人同意

C.记忆现场物价的位置信息

D.不造成任何其他损失

【答案】：A

98、2016年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同,

所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是

（）O

A.赵先生2015年1月入职丁企业后，该企业在2015年11月才与之签

订书面劳动合同

B.张女士于1996年1月份到甲企业后一直在该企业工作

C.王先生于1994年进入乙国有企业工作，20013年3月，该企业改制,

王先生已年满50岁

D.李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳

动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长

【答案】：A

99、照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（）。

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

【答案】：B

io。、下列关于效力待定合同的表述中正确的是（：）。

A.代理人以被代理人名义订立的合同

B.限制民事行为能力人独立订立的合同

C.财产所有权人处分自己财产的合同

D.法定代表人未超越权限订立的合同

【答案】：B

10k《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者

提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，

并给予警告，申请人在（）年内不得再次申请建筑业企业资

质。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

102、关于安全生产事故调查的管辖，下列说法中错误的是（）。

A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查

B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织调查组进

行调查

D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人

民政府负责调查

【答案】：C

103、（2021年第2批真题）某女职工与用人单位订立劳动合同从事后

勤工作，约定劳动合同期限为2年。关于该女职工权益保护的说法，

正确的是（）。

A.公司应当定期安排该女职工进行健康检查

B.若该女职工哺乳的孩子已满18个月，公司可以安排夜班劳动

C.公司可以安排该女职工在经期从事国家规定的第3级体力劳动强度

的劳动

D.若该女职工已怀孕5个月，公司不得安排夜班劳动

【答案】：B

104.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约

定的（）管辖。

A.仲裁委员会的上级主管机关

B.仲裁委员会所在地的基层人民法院

C.仲裁机构所在地的中级人民法院

D.被告所在地的基层人民法院

【答案】：C

105、（2019年真题）根据《建筑市场诚信行为信息管理办法》，关于

建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法，正确的是（）。

A.对整改确实有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良行为记录

信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月

B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

C.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，

公告期限从其决定

【答案】：C

106、（2018年真题）建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能

强制性标准的，不得出具（）报告。

A.竣工验收合格

B.建筑节能合格

C.建筑节能达标

D.能耗验收合格

【答案】：A

107、仲裁机构作出的裁决生效后，一方不执行的，另一方可向

（）申请强制执行。

A.人民法院

B.司法行政机关

C.仲裁机构

D.公安机关

【答案】：A

108、对于危险性较大的土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后,

经（）签字后实施。

A.施工企业项目经理、现场监理工程师

B.施工企业技术负责人、建设单位负责人

C.施工企业技术负责人、总监理工程师

D.建设单位负责人、总监理工程师

【答案】：C

109、甲企业与张某协商解除劳动合同，张某在甲企业工作了1年7个

月，在解除合同前12个月张某月平均工资为5000元。根据《劳动合

同法》，该企业应当给予张某经济补偿（）0

A.5000元

B.4500元

C.7000元

D.10000元

【答案】：D

110、企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企

业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。

A.山西省高级人民法院？

B.山东省高级人民法院？

C.最高人民检察院？

D.最高人民法院

【答案】：D

11k关于民事责任，下列说法，正确的是（）。

A.施工合同约定的工期延误罚款属于行政处罚

B.无效合同的民事责任属于违约责任

C.民事责任可以单独适用，也可以合并适用

D.民事责任全部是财产责任且不具有任何惩罚性

【答案】：C

112、下列选项中，属于民事纠纷的是（）。

A.甲公司因经营问题被工商行政管理部门吊销营业执照引起的纠纷

B.建设单位拖欠施工企业工程款引起的纠纷

C.某政府对内部职工记大过处分引起的纠纷

D.乙因抢劫罪被判处刑罚

【答案】；B

113、关于二级建造师执业岗位的说法，正确的是（）。

A.二级建造师可以在设计单位担任注册结构工程师

B.二级建造师只能首屏并注册于施工企业

C.二级建造师执业岗位限于工程项目施工的项目经理

D.二级建造师可以担任中小型项目的项目经理

【答案】：D

114、（2015年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》,施工起重

机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由

（）,并出具合格证明。

A.建设单位检查验收

B.安装单位自检合格

C.建设行政主管部门检查验收

D.监理单位检查验收

【答案】：B

115、关于发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复，视为

认可竣工结算文件的说法，正确的是（）。

A.必须在合同中有此约定，才可作为结算依据

B.这是法定的视为认可竣工结算文件的情形

C.即使合同通用条款中有此约定，也不能作为结算依据

D.此约定即使写入合同中，也属无效合同条款

【答案】：A

116、关于履约保证金的说法，正确的是（）o

A.中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表达

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标

项目

【答案】：D

117、（2021年第2批真题）关于移送管辖的说法，正确的是（）。

A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理

B.移送管辖仅限于上下级法院之间

C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同

I）.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移

送

【答案】：A

118、关于建筑工程一切险附加的第三者责任险的说法，正确的是

（）O

A.保险人承担保险责任的范围包括保险期限届满后30日内的损失

B.产生损失的意外事故应当与所保工程直接相关

C.人身伤亡、疾病或者财产损失的发生地仅限于施工场地内

D.投保人的人员伤亡或者财产损失均包括在承保范围内

【答案】：B

119、下列选项中，属于仲裁的基本特点的是（）。

A.公权性

B.程序性

C.强制性

D.保密性

【答案】：D

120、关于法的效力层级的说法中，正确的是（）。

A.当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定

B.地方性法规的效力高于本级地方政府规章

C.特殊情况下，法律、法规可以违背宪法

D.行政法规的法律地位仅次于宪法

【答案】：B

121、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责

任承担的说法中正确的是（）。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

【答案】：C

122、下列法规中，属于部门规章的是（）。

A.《湖南省建设工程质量管理条例》

B.《建设工程质量管理条例》

C.《建设工程造价管理实施细则》

D.《侵权责任法》

【答案】：C

123、《建设工程施工合同（示范文本）》由（）三部分组成。

A.合同总则、合同分则、合同附则

B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款

C.合同总则、通用条件、专用条件

D.合同协议书、合同条款、合同附件

【答案】：B

124、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）。

A.禁止安排女职工从事高处、低温、冷水作业

B.女职工怀孕6个月的，可以安排夜班工作

C.用人单位应当对女职工定期进行健康检查

D.不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动

【答案】：B

125、下列关于工程总承包模式的说法中，错误的是（）。

A.工程总承包一般采用设计一采购一施工总承包或设计一施工总承包

模式

B.仅具有勘察、设计资质的企业，可承接相应的工程总承包业务，但

不能承接施工总承包业务

C.甲公司有施工总承包资质，但不能以设计一采购一施工模式承包工

程

D.建设单位可根据项目特点和风险合理分担原则采用其他工程总承包

模式

【答案】：C

126、根据《刑法》，附加刑是补充主刑适用的刊罚方法。下列各项中,

属于附加刑的是（）。

A.罚款

B.赔偿损失

C.没收财产

D.赔礼道歉

【答案】：C

127、对于定作人提供材料的承揽合同，承揽人的做法正确的是（）o

A.材料不符合约定时，应当通知定作人更换？

B.承揽人未经定作人同意而更换材料????

C.承揽人未经过定作人的同意而更换零部件？

D.承揽人未经过定作人的同意改变选用材料的数量

【答案】：A

128、关于建设工程暂估价的说法，正确的是（）。

A.暂估价由投标人在投标文件中自主确定

B.工程总承包依法招标后，不免除暂估价项目的招标要求

C.暂估价的适用范围仅包括工程和货物

D.暂估价在招标文件中体现的是不确定的项目

【答案】：B

129、下列与工程建设有关的规范性文件中，法律效力最高的是0。

A.上海市建筑市场管理条例

B.建筑业企业资质管理规定

C.工程建设项目施工招标投标办法

D.建设工程安全生产许可证条例

【答案】：D

130、（2020年真题）根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同

纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，关于工程价款结算的说法，

正确的是（）。

A.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设

工程质量合格，可以直接参照最后订立的合同结算建设工程价款

B.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设

工程质量不合格，可以参照实际履行的合同结算建设工程价款

C.当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，建设

工程质量合格，可以请求参照实际履行的合同结算建设工程价款

D.当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知

书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致的，应当

将建设工程施工合同作为结算建设工程价款的依据

【答案】：C

13k甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。执行中甲与乙公司

达成和解协议。约定：将判决乙承担的220万元减少为200万元，2个

月内结清。但乙后来并未履行协议的约定。下列说法中，正确的是

()O

A.甲可向法院申请恢复原判决的执行

B.甲应向乙住所地法院提起民事诉讼

C.由法院执行和解协议

D.由法院依职权恢复原判决的执行

【答案】：A

132、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成

一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

133、甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。合同签订3

个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙,

丙未予答复。后甲到期不能偿还债务。关于该案中的保证责任承担的

说法，正确的是()O

A.丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，

视为默认

B.丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意

C.丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而

致合同无效

D.丙对10。万元应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任

【答案】：D

134、关于施工企业安全费用的说法，正确的是（）。

A.采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用在竞标时可

以降低

B.安全费用以工程造价为计提依据

C.安全费用不列入工程造价

D.施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用

【答案】：B

135、根据《民法典》，关于承揽合同的说法，正确的是（）。

A.承揽人可以将承揽的主要工作交由第三人完成，承揽人无需就第三

人完成的工作成果向定作人负责

B.承揽人在完成工作过程中，要接受定作人的指挥管理

C.承揽人工作期间，定作人不得对其进行监督检验

D.承揽人可以与定作人约定，承揽人使用定作人的设备完成主要工作

【答案】：D

136、甲公司与乙公司就某一合同纠纷进行仲裁，达成和解协议，向仲

裁委员会申请撤回仲裁申请。后乙公司未按和解协议履行其义务，甲

公司应如何解决此纠纷0

A.甲公司可以根据原仲裁协议重新申请仲裁

B.甲公司只能向人民法院提起诉讼

C.甲公司既可向人民法院提起诉讼，也可与乙公司重新达成仲裁协议

申请仲裁

D.甲公司可以向仲裁委员会申请恢复仲裁程序

【答案】；A

137、根据《担保法》规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是

（）O

A.保证

B.抵押

C.留置

D.定金

【答案】：A

138、（2020年真题）关于承担代理责任的说法，正确的是（）。

A.代理行为的法律后果由被代理人和代理人共同承担

B.被代理人应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，由被代

理人承担责任

C.代理人不完全履行职责，造成被代理人损害的，应当承担民事责任

D.代理人和相对人恶意串通，损害被代理人合法权益的，代理人和相

对人应当承担按份责任

【答案】：C

139、某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标文件中其组

成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审

条件要求，则招标人（）。

A.可以认定投标文件有效

B.征得评标委员会同意后可以认定投标文件有效

C.应当认定投标文件无效

D.征得其他所有人同意后可以认定投标文件无效

【答案】：C

140、关于和解的说法，正确的是（）。

A.和解只能在一审开庭审理前进行

B.和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议

进行协商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式

C.和解不可以与仲裁诉讼程序相结合

D.当事人自行达成的和解协议具有强制执行力

【答案】：B

14k根据《建设工程质量管理条例》，组织建设工程竣工验收的主体

是（）。

A.施工企业

B.建设单位

C.建设行政主管部门

D.建设工程质量监督机构

【答案】：B

142、根据《文物保护法》规定，单位或者个人发现文物并立即报告当

地文物行政部门的，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当

在（）内赶赴现场，并在（）内提出处理意见。

A.12小时;5日

B.24小时;50

C.12小时;7日

D.24小时；7日

【答案】：D

143、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月

【答案】；A

144、根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，建筑工地事故发生

后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。

A.业主单位负责人

B.事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门

C.事故发生地省级以上人民政府安全生产监督管理部门

D.本单位负责人

【答案】：D

145、下列关于仲裁与诉讼特点的表述，错误的是（）o

A.仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外

B.仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制

C.仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定

D.仲裁和诉讼是两种独立的争议解决方式

【答案】：C

146、（2018年真题）关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。

A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动

争议调解委员会调解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、

提起诉讼，也可以自行和解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、

劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委

员会申请仲裁

【答案】：B

147、（2015年真题）关于投标的说法，正确的是（）。

A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的，招标人应当拒收

B.投标文件未按照招标文件要求密封的，招标人应当拒收

C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员

【答案】：B

148、（2015年真题）下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管

理机构专职安全生产管理人员责任的是（）o

A.落实制定安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费用的有效使用

C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况

D.组织制定安全施工措施

【答案】：C

149、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项

目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工,

而是丙公司的职工。丙公司的行为视同（）。

A.用其他建筑企业的名义承揽工程

B.允许他人以本企业名义承揽工程

C.与他人联合承揽工程

D.违法分包

【答案】：A

150、某项目经批准采用邀请招标方式进行施工招标。根据法律规定，

招标人应当向（）个以上具备承担招标项目能力的施工企业发

出投标邀请书。

A.3

B.5

C.7

D.9

【答案】：A

15k某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价

给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单

位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行仲裁裁决的说法，正确的是

（）O

A.施工单位有权向人民法院申请执行

B.施工单位申请执行的期间为1年

C.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

D.申请执行本案的仲裁裁决，由本案工程合同签订地的中级人民法院

管辖

【答案】：A

152、施工单位的主要负责人、项目负责人构成违法行为时，5年内不

得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人，自（）起算。

A.造成重大安全事故之日

B.构成违法之日

C.刑罚判决之日

D.刑罚执行完毕或受处分之日

【答案】：D

153、关于运输合同的说法，正确的是（）。

A.托运人违反包装规定的，承运人不得拒绝运输

B.货物在运输过程中因不可抗力灭失，已收取运费的，托运人不得要

求返还

C.货物运输到达后，承运人知道收货人的，应及时通知收货人

D.联运合同中，损失发生在某一区段的，仅由该区段的承运人向托运

人承担责任

【答案】：C

154、关于租赁合同的期限，下列说法正确的是（）。

A.租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年

B.超过20年的，租赁合同无效

C.租赁期限1年以上的，应当采用书面形式

D.当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的，视为租赁合同无效

【答案】：A

155、关于工伤医疗停工薪期的说法，正确的是（）。

A.在停工薪期内，原工资福利待遇适当减少

B.停工薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工薪期结束后一次性支付

D.停工薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

【答案】：B

156、关于工程建设强制性标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准

的限制

C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监

督检查

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

【答案】：C

157、下列主体中，属于法人的是（）。

A.某施工企业项目部某施工企业项目部

B.某施工企业分公司某施工企业分公司

C.某大学建筑院

D.某乡人民政府

【答案】：D

158、保证合同是（）订立的合同。

A.债权人与债务人

B.债务人和保证人

C.债权人与保证人

I）.债权人与债务人和保证人

【答案】：C

159、（2020年12月真题）关于工程质量检测的说法，正确的是（）。

A.检测机构应当建立档案管理制度，并应当单独建立检测结果不合格

项目台账

B.由施工企业委托具有相应资质的检测机构进行检测

C.检测机构可以监制建筑材料、构配件和设备

D.检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后由建设单位归档

【答案】：A

160、招标投标过程中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。

A.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给投标人

B.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事

C.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标

D.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协

同投标

【答案】：A

16k取得建造师资格证书的人员，担任施工单位项目负责人的，应受

聘并注册于一个具有（）资质的企业。

A.设计

B.施工

C.监理

D.招标代理

【答案】：B

162、甲公司欠刘某100万元，丙公司欠甲公司150万元，均已届清偿

期。甲公司一直拖延不行使对丙公司的债权，致使其自身无力向刘某

清偿。下列关于代位权的说法正确的是0。

A.刘某可以甲公司的名义向丙公司提出偿债请求

B.刘某可以通过仲裁方式行使代位权

C.刘某行使代位权的必要费用应由甲公司承担

D.代位权顺利行使后，丙公司对甲公司所负债务消灭

【答案】：C

163、（2015年真题）根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》,注

册建造师继续教育不合格的，应给予的处理是（）o

A.撤销注册

B.处1万元以上罚款

C.三年内不得再次申请注册

D.不予注册

【答案】：D

164、施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，

该工程结算价约4000万元，发包人应从接到承包人竣工结算报告和完

整的竣工结算资料之日起（）天内核对（审查）完毕并提出审查

意见。

A.20

B.30

C.60

D.45

【答案】：D

165、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分，下列表述不正

确的是（）。

A.由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任

C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

D.分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的，由分包单位

承担主要责任

【答案】：B

166、（2016年真题）关于中标后订立建设工程施工合同的说法，正确

的是（）o

A.合同的主要条款应当与招标文件和中标人投标文件的内容一致

B.招标人和中标人应自中标通知书收到之日起30日内订立书面合同

C.对备案的中标合同不得进行协商变更

D.人工、材料价格行情发生变化，双方应当就合司价款订立新的协议

【答案】：A

167、甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板

加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的是

（）O

A.甲应支付相应部分报酬

B.甲不得中途要求乙停止制作

C.甲应支付全部约定报酬

D.甲不用赔偿乙的损失

【答案】；A

168、某建设工程项目分包工程发生生产安全事故，负责向安全生产监

督管理部门、建设行政主管部门或其他有关部门上报的是（）。

A.现场施工人员

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位

【答案】：D

169、投标方安全防护、文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在

地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

【答案】：D

170、（2017年真题）国家实行固定资产投资项目（）评估和审查

制度。

A.节地

B.节水

C.节能

D.节材

【答案】：C

171、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当服

从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事

故的