建设工程合同专业版模板及释义

建设工程合同专业版模板及释义合同编号：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________：__________第一条项目概述1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：__________第二条工程承包范围2.1乙方承包本合同项下的全部工程内容，包括但不限于工程设计、施工、监理、设备采购、安装、调试等。2.2乙方应按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸和技术规范进行施工，确保工程质量符合本合同约定的标准。第三条工程合同价格3.1本合同价格为固定总价，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2乙方报价应包括本合同项下所有工程的材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等所有费用。3.3甲方有权对乙方报价进行审核，如甲方认为乙方报价过高，可要求乙方进行调整。第四条工程进度和工期4.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.2工期：本合同工程总工期为____个月，自____年____月____日起至____年____月____日止。4.3如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第五条工程质量和验收5.1乙方应保证工程质量符合国家及地方相关法律法规、技术规范和本合同约定的标准。5.2工程验收分为分阶段验收和整体验收，乙方应按照甲方要求提供相关验收资料。5.3甲方有权对工程质量进行监督和检查，如发现质量问题，有权要求乙方进行整改。第六条付款条款6.1甲方按照工程进度付款，付款比例为：（1）工程开工后支付合同总价____%的预付款；（2）工程进度达到____%时支付合同总价____%的进度款；（3）工程验收合格后支付合同总价____%的验收款；（4）工程保修期满后支付合同总价____%的质保金。6.2甲方支付款项时，乙方应提供相应的发票和结算资料。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担相应的违约责任。7.2乙方未按约定完成工程，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总价____%的违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日1.“甲方”是指建设工程项目的甲方，即项目的投资方或建设方。2.“乙方”是指具备相应资质的建设工程承包方，即承担本合同项下工程内容的单位。3.“项目”是指本合同约定的建设工程项目。4.“工程”是指本合同项下的建设工程内容。5.“合同总价”是指本合同约定的固定总价，包括乙方承担的所有费用。6.“预付款”是指甲方在工程开工前支付给乙方的款项。7.“进度款”是指甲方按照工程进度支付给乙方的款项。8.“验收款”是指工程验收合格后甲方支付给乙方的款项。9.“质保金”是指工程保修期满后甲方支付给乙方的款项。注意事项：1.权利义务明确：合同中应明确甲乙双方的权利和义务，避免因条款不明确导致的争议。2.工程质量和验收标准：合同中应详细规定工程的质量标准和验收流程，确保工程质量符合约定。3.价格和付款方式：合同中应明确合同总价、预付款、进度款、验收款及质保金的支付比例和时间。4.工期和延期责任：合同中应规定工期和延期责任，以保障工程按时完成。5.违约责任：合同中应明确违约责任，包括违约金的计算方式和解除合同的条件。6.争议解决方式：合同中应规定争议解决的方式，如友好协商或诉讼。解决办法：1.协商：在合同履行过程中，双方应积极沟通，通过友好协商解决争议。2.调解：如协商不成，可请求第三方调解机构进行调解。3.仲裁：如调解无效，双方可根据合同约定选择仲裁机构进行仲裁。4.诉讼：如仲裁无效或双方未约定仲裁，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.合同：指双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约责任：指当事人违反合同义务时应承担的民事责任。3.预付款：指合同一方在合同履行前预先支付给另一方的款项。4.进度款：指根据合同约定，按照工程进度支付给承包方的款项。5.验收款：指工程验收合格后支付给承包方的款项。6.质保金：指为了保证工程质量，在保修期满后支付给承包方的款项。7.违约金：指合同一方违反合同约定，按照合同约定或法律规定支付给对方的赔偿金。8.争议解决：指在合同履行过程中，双方对合同条款理解不一致或履行过程中产生的纠纷进行解决的过程。特殊应用场合及补充条款：1.环保要求严格的工程：应用场合：如果项目位于环保要求较高的区域，比如自然保护区或居民区附近。补充条款：双方应共同遵守相关环保法规，乙方在施工过程中需采取有效措施减少对环境的影响，如噪声控制、粉尘处理等。若乙方违反环保规定，应承担相应的法律责任。2.文化遗产保护工程：应用场合：工程涉及到历史建筑或文化遗迹的修复和保护。补充条款：乙方在进行施工时，应确保所有操作符合文化遗产保护的相关规定，不得破坏任何文物。如有损坏，乙方应承担修复和赔偿责任。3.高科技园区建设：应用场合：项目为高科技园区或研发中心的建筑。补充条款：乙方需保障施工过程中的信息安全，不得泄露甲方或第三方的高科技信息。同时，乙方应采用先进的施工技术和材料，确保建筑满足高科技需求。4.国际合作项目：应用场合：项目涉及国际合作，有外国公司参与。补充条款：双方应遵守国际合同法的相关规定，明确外方参与的具体条款，包括汇率风险、跨国支付方式、国际仲裁等。合同所需附件列表：1.甲方提供的工程设计文件2.乙方资质证书及安全生产许可证3.乙方报价单及材料清单4.工程进度计划表5.工程质量标准及验收规范6.甲方支