建设工程监理合同示范文本-建设部版5篇_第1页
建设工程监理合同示范文本-建设部版5篇_第2页
建设工程监理合同示范文本-建设部版5篇_第3页
建设工程监理合同示范文本-建设部版5篇_第4页
建设工程监理合同示范文本-建设部版5篇_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程监理合同示范文本-建设部版5篇篇1(示范文本)一、词语涵义(一)建设单位:指发包人,即与监理人签订委托监理合同的当事人。(二)监理人:指承担监理任务的单位。(三)工程:指建设单位委托监理人实施监理的工程项目。(四)监理:指监理人根据法律法规、技术标准、设计文件和委托监理合同,对建设单位的工程质量、进度、造价等进行的监督、检查和控制。二、合同双方的权利和义务(一)建设单位的权利和义务1.权利(1)建设单位有权要求监理人提供高质量的监理服务,并按照合同约定支付监理报酬。(2)建设单位有权要求监理人按照合同约定履行监理义务,包括工程质量、进度、造价等方面的控制。(3)建设单位有权要求监理人提供有关工程建设的技术咨询和建议。2.义务(1)建设单位有义务按照合同约定向监理人支付监理报酬。(2)建设单位有义务向监理人提供必要的工作条件和协作。(3)建设单位有义务按照合同约定接受监理人的监理服务,并对工程质量、进度、造价等方面负责。(二)监理人的权利和义务1.权利(1)监理人有权要求建设单位按照合同约定支付监理报酬。(2)监理人有权要求建设单位按照合同约定履行义务,包括提供必要的工作条件和协作。(3)监理人有权对工程建设进行监督、检查和控制,并按照合同约定提出技术咨询和建议。2.义务(1)监理人有义务按照合同约定向建设单位提供高质量的监理服务。(2)监理人有义务按照合同约定履行监理义务,包括工程质量、进度、造价等方面的控制。(3)监理人有义务向建设单位提供有关工程建设的技术咨询和建议。三、合同的变更和解除(一)合同的变更1.当事人双方经协商一致,可以变更合同。变更合同应当签订补充协议,并加盖双方单位公章或合同专用章后生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.变更合同涉及到工程规模、建设标准、合同条款等主要内容时,应当报请原审批机关批准后生效。原审批机关在接到变更申请后,应当在合理的时间内予以答复。未经批准,任何一方不得擅自变更合同。3.变更合同涉及到第三方的权益时,应当事先征得第三方的同意。如果因变更合同给第三方造成损失的,应当承担赔偿责任。篇2建设工程监理合同示范文本建设部版合同编号:XXXX-XXXX工程名称:XXXX工程委托人:XXXX监理人:XXXX签订日期:XXXX年XX月XX日一、词语涵义建设工程施工监理合同,是由建设单位(委托人)和承担施工监理任务的单位(监理人)签订的,明确双方在施工监理过程中的权利、义务和责任关系的书面协议。本示范文本按照《中华人民共和国合同法》和国家有关法规、规章,结合施工监理实践经验制定。二、合同文件组成(一)监理合同书;(二)监理项目计划;(三)质量、进度和投资控制要求;(四)其他有关文件。三、合同订立原则本合同的订立应遵循以下原则:(一)符合法律法规。合同内容应符合《中华人民共和国合同法》和其他相关法律法规的规定,确保国家法律法规的贯彻实施。(二)遵循公平原则。双方应本着公平、公正的原则签订合同,确保双方权益得到平衡。(三)注重诚信原则。双方应遵守诚信原则,履行合同义务,确保合同的履行具有可靠性和稳定性。四、合同生效条款本合同自双方签字或盖章之日起生效。在合同生效前,双方应确保合同的合法性和有效性,并承担相应的法律责任。合同生效条款的具体内容应包括:(一)合同生效时间:明确双方签字或盖章之日起合同生效的具体时间。(二)生效条件:列出合同生效所必须满足的条件,如双方均已签署合同、已提交必要的资质证明文件等。(三)生效后的权利义务:明确合同生效后因违约、索赔等情形双方应承担的权利和义务。五、合同的变更和解除条款合同的变更和解除应遵循法律法规的规定,并确保双方的权益不受损害。具体内容包括:(一)合同变更:明确合同变更的条件和程序,如设计变更、材料变更等,并规定变更后双方的权利和义务。(二)合同解除:明确合同解除的条件和程序,如因不可抗力导致工程停工、双方协商解除合同等,并规定解除后双方的权利和义务。六、争议解决条款因履行合同发生争议时,双方应首先尝试通过友好协商解决。协商不成的,可以向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。具体内容包括:(一)争议解决方式:明确是通过仲裁还是诉讼的方式解决争议。(二)争议解决机构:明确仲裁机构或诉讼法院的具体名称和管辖范围。(三)争议解决程序:详细规定争议解决的具体程序和步骤,如提交仲裁申请、进行仲裁审理等。七、合同条款(一)委托人的义务:明确委托人应提供的必要支持和资料,并确保其真实性和完整性。同时,委托人应尊重监理人的工作成果,并提供合理的报酬和补偿。(二)监理人的义务:明确监理人应提供的服务内容和质量标准,并确保其符合法律法规和合同约定。同时,监理人应保护委托人的合法权益,并承担相应的法律责任。(三)违约责任:详细规定违约责任的承担方和违约金的计算方式,以确保双方的权益得到保障。同时,应明确违约金的比例和支付方式,以及违约方应承担的其他法律责任。八、附则(一)合同份数:明确合同的正本和副本的份数及存放地点。(二)合同修订:规定合同修订的条件和程序,以确保合同的适应性和有效性。同时,应明确修订后的合同条款是否适用于未修订的合同版本。(三)不可抗力:明确不可抗力事件的范围和处理方式,以确保双方的权益得到保障。同时,应明确不可抗力事件发生后双方应承担的权利和义务。篇3建设工程监理合同委托方(甲方):[甲方单位名称]法定代表人:[甲方法定代表人姓名]监理方(乙方):[乙方单位名称]法定代表人:[乙方法定代表人姓名]甲方委托乙方对[项目名称]工程进行监理,双方经协商一致,签订本合同。一、工程概况1.工程名称:[项目名称]2.工程地点:[项目地点]3.工程规模:[项目规模]4.工程承包范围:[承包范围]二、监理范围及内容1.监理范围:本合同所述的监理范围包括但不限于以下内容:(1)施工图纸范围内的全部工程;(2)施工图纸范围外的变更、增加工程。2.监理内容:本合同所述的监理内容包括但不限于以下内容:(1)施工前准备阶段的技术咨询;(2)施工阶段的进度控制、质量控制、安全控制;(3)竣工验收阶段的综合验收。三、监理服务期1.监理服务期:本合同所述的监理服务期为[服务期]天,自甲方发出开工令之日起计算。2.延期:如因甲方原因或不可抗力因素导致工程延期,监理服务期相应顺延。四、甲方权利和义务1.甲方应向乙方提供完整的施工图纸及相关技术资料,并确保其真实性和完整性。2.甲方应按照合同约定支付监理费用,并确保支付时间和金额的准确性。3.甲方应积极配合乙方的监理工作,提供必要的支持和协助。4.甲方应按照合同约定参与工程验收,并确保验收工作的公正性和有效性。五、乙方权利和义务1.乙方应按照合同约定提供专业的监理服务,确保监理工作的质量和效率。2.乙方应按照合同约定出具监理报告和验收报告,并确保其真实性和完整性。3.乙方应积极与甲方沟通,解决施工过程中出现的问题和纠纷。4.乙方应遵守法律法规和行业规范,确保监理工作的合法性和合规性。六、监理费用及支付方式1.监理费用:本合同所述的监理费用为人民币[监理费用]元,包含乙方的劳务费、交通费、住宿费等所有相关费用。2.支付方式:甲方应按照以下时间和金额向乙方支付监理费用:(1)合同签订后7个工作日内,支付监理费用的30%;(2)工程竣工验收后7个工作日内,支付监理费用的70%。3.支付凭证:甲方应向乙方提供银行转账凭证或支票等支付凭证,并确保其真实性和有效性。七、违约责任及争议解决1.违约责任:如一方违反本合同的约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.争议解决:如双方在履行本合同过程中发生争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他事项1.本合同自双方签字盖章之日起生效,有效期为[有效期]年。2.本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。3.未尽事宜,可由双方另行协商并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):[甲方单位名称]法定代表人(签字):[甲方法定代表人手写签名]XXXX年XX月XX日乙方(盖章):[乙方单位名称]法定代表人(签字):[乙方法定代表人手写签名]XXXX年XX月XX日篇4建设工程监理合同委托方(甲方):XXXXXX监理方(乙方):XXXXXX依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,甲方委托乙方对XXXXXX工程(以下简称“本工程”)进行监理,经双方协商一致,订立本合同。第一条工程概况1.工程名称:XXXXXX2.工程地点:XXXXXX3.工程规模及特征:XXXXXX4.工程承包范围及内容:XXXXXX5.工程承包方式:XXXXXX6.工程工期:XXXXXX第二条监理范围及内容1.监理范围:本工程所包含的全部建设内容。2.监理内容:(1)施工准备阶段的监理内容:参与设计交底,对施工图纸进行审核,提出审核意见;编制监理规划和监理细则;制定监理工作流程;建立监理组织机构。(2)施工阶段的监理内容:检查施工单位施工现场的安全生产条件;对施工单位的施工组织设计和施工方案进行审核,提出审核意见;监督施工单位的施工质量、进度、造价和安全;定期召开监理例会,解决监理过程中的问题;编写监理日志、监理月报和监理工作总结。(3)竣工阶段的监理内容:组织施工单位进行竣工预验收,提出预验收意见;配合甲方进行竣工验收,完成竣工验收报告。第三条甲方的权利和义务1.甲方有权根据本合同向乙方支付监理费用。2.甲方有权要求乙方按照本合同约定提供监理服务。3.甲方有权要求乙方提供监理工作报告和成果文件。4.甲方有权要求乙方对施工单位的施工质量、进度、造价和安全进行监督。5.甲方有义务协助乙方完成监理工作,提供必要的支持和配合。6.甲方有义务按照本合同约定支付监理费用。7.甲方有义务对乙方的监理工作提出合理意见和建议。8.甲方有义务保证施工单位在施工过程中遵守安全生产法律法规和相关规定。9.甲方有义务保证施工单位在施工过程中不损害社会公共利益和他人合法权益。10.甲方有义务保证施工单位在施工过程中不发生重大质量、安全事故。第四条乙方的权利和义务1.乙方有权根据本合同向甲方收取监理费用。2.乙方有权要求甲方按照本合同约定提供必要的支持和配合。3.乙方有权要求甲方保证施工单位在施工过程中遵守安全生产法律法规和相关规定。4.乙方有权要求甲方保证施工单位在施工过程中不损害社会公共利益和他人合法权益。5.乙方有权要求甲方保证施工单位在施工过程中不发生重大质量、安全事故。6.乙方有义务按照本合同约定提供监理服务,确保施工质量、进度、造价和安全。7.乙方有义务对施工单位的施工质量、进度、造价和安全进行监督,提出合理意见和建议。8.乙方有义务完成监理工作报告和成果文件,并提交给甲方审核。9.乙方有义务协助甲方进行竣工验收,完成竣工验收报告。10.乙方有义务保证监理人员的素质和能力满足工程需要,确保监理工作的顺利进行。11.乙方有义务对施工单位的施工组织设计和施工方案进行审核,提出审核意见。12.乙方有义务定期召开监理例会,解决监理过程中的问题,确保监理工作的有效进行。13.乙方有义务编写监理日志、监理月报和监理工作总结,记录监理工作的情况和问题,提出改进意见和建议。14.乙方有义务对施工单位的施工质量、进度、造价和安全进行监督,及时提出问题和整改意见,并监督整改情况。15.乙方有义务对施工单位的施工记录和资料进行审核,确保资料的真实性和完整性。16.乙方有义务配合甲方进行竣工验收,完成竣工验收报告,确保工程的顺利完成。17.乙方有义务保证监理人员的行为符合法律法规和相关规定,不得有任何违法违规行为。18.乙方有义务保证监理人员的身体健康和安全,不得在施工现场从事与监理工作无关的活动。19.乙方有义务保证监理工作的独立性和公正性,不得接受任何影响监理工作独立性和公正性的馈赠或者好处。20.乙方有义务保证监理工作的质量和效率,确保监理工作的顺利进行,达到预期的监理目标。21.乙方有义务对甲方的商业机密和保密信息保密,不得泄露给第三方。22.乙方有义务在合同履行过程中,及时与甲方沟通,协调解决合同履行过程中的问题。23.乙方有义务按照法律法规和相关规定,履行自己的社会责任和义务,确保篇5建设工程监理合同委托方(甲方):监理方(乙方):工程名称:工程地点:合同编号:签订时间:甲方委托乙方对工程进行监理,双方经协商,达成如下协议:一、甲方权利和义务1.甲方应向乙方提供与本工程有关的全部资料,包括工程的规划、设计、相关文件等,以及与本工程相关的其他资料。2.甲方应在合同签订后及时向乙方支付监理费用,具体支付方式如下:(1)预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总价的XX%作为预付款。(2)中期款:乙方完成合同约定工作量的XX%后,甲方应向乙方支付合同总价的XX%。(3)尾款:工程竣工验收合格后,甲方应向乙方支付合同总价的XX%。3.甲方应确保施工过程中的各种机械设备、材料和人员等符合安全、环保等要求。4.甲方应指定专人负责与乙方的联系和协调工作。5.甲方应按照合同约定及时支付乙方的监理费用。二、乙方权利和义务1.乙方应按照国家相关法律法规和本合同约定,独立、公正地开展监理工作。2.乙方应确保监理人员的资质和能力符合工程需要,并按照合同约定及时到岗。3.乙方应建立健全的监理管理制度,确保监理工作的规范性和有效性。4.乙方应定期向甲方提交监理报告,并

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论