垃圾焚烧发电工程施工合同

第第页合同编号:________垃圾焚烧发电工程施工合同甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码10/NUMPAGES总页数10一、主体与目的本合同名称为“垃圾焚烧发电工程施工合同”，以下简称“本合同”。合同主体包括但不限于甲方（垃圾焚烧发电项目业主）、乙方（施工单位）。本合同旨在明确双方在垃圾焚烧发电工程施工过程中的权利义务，确保工程顺利进行，实现垃圾资源化利用和环境保护的目的。具体合同目的如下：1.甲方委托乙方按照约定的工程范围、质量标准、工期要求等，完成垃圾焚烧发电工程的建设施工。2.乙方根据甲方要求，组织施工队伍，配备必要的技术设备和人员，确保工程质量和安全。3.双方共同遵守国家有关环境保护、安全生产、质量管理等方面的法律法规，实现垃圾资源化利用，减轻环境污染。4.甲方负责工程建设所需的相关资料、图纸、场地等，并承担相应的工程费用。5.乙方负责按照合同约定完成工程，并承担工程质量、安全、进度等方面的责任。二、价格、支付方式1.合同价格：本合同工程总价为人民币______万元整（￥______万元），包括但不限于施工费、材料费、设备租赁费、人员工资等一切与工程直接相关的费用。2.工程量清单：合同价格根据甲乙双方共同认可的工程量清单计算得出，具体内容详见附件。3.支付方式：a.预付款：合同签订后____个工作日内，乙方收到甲方支付的预付款，金额为合同总额的_____%（______万元）。b.进度款：工程按进度分阶段支付，具体支付节点及比例如下：-第一阶段：工程开工后，完成工程总量的_____%，支付进度款的_____%。-第二阶段：完成工程总量的_____%，支付进度款的_____%。-第三阶段：完成工程总量的_____%，支付进度款的_____%。c.验收款：工程竣工验收合格后，甲方在收到乙方提交的结算报告和验收合格证明后____个工作日内，支付合同总价减去已支付款项的余额。d.保留金：合同总价中保留_____%（______万元）作为保留金，在工程保修期满且无质量问题时，甲方在____个工作日内退还乙方。4.付款方式：甲方通过银行转账或支票形式支付款项至乙方指定账户。三、双方权利与义务甲方权利与义务：1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成施工任务。2.甲方应按时支付合同约定的款项，并保证支付方式的合法性。3.甲方负责施工所需的场地、图纸、技术资料等，确保乙方施工顺利进行。4.甲方应监督乙方施工过程中的质量、安全、环保等工作，确保工程符合国家相关标准。5.甲方应按照合同约定的时间组织竣工验收，并对验收合格后的工程承担使用责任。乙方权利与义务：1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、方式支付工程款项。2.乙方应按照合同约定的工程范围、质量标准、工期要求进行施工，确保工程按时、保质完成。3.乙方应遵守国家相关法律法规，确保施工过程中的安全、环保。4.乙方应按照甲方要求，对施工过程中产生的垃圾进行分类处理，实现资源化利用。5.乙方应配合甲方进行工程验收，并对验收合格后的工程承担保修责任。6.乙方应妥善保管施工过程中的技术资料、工程图纸等，确保资料完整、准确。双方违约责任：1.甲方未按时支付工程款项，应向乙方支付_____%的违约金。2.乙方未按时完成工程，每延误一日，应向甲方支付_____%的违约金。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。四、质量保证与服务1.质量保证：a.乙方承诺，其施工的垃圾焚烧发电工程应符合国家及行业相关质量标准，保证工程质量达到设计要求。b.乙方应所有施工材料和设备的质量证明文件，确保材料合格、设备安全可靠。c.工程验收合格后，乙方应至少______年的保修服务，对工程在保修期内出现的问题负责修复。2.服务要求：a.乙方在施工过程中，应按照甲方要求必要的技术支持和服务。b.乙方应定期向甲方报告工程进度、质量情况，确保信息透明。c.乙方应设立专门的质量管理机构和人员，负责监督和实施质量保证措施。3.服务内容：a.乙方应按照合同约定的时间节点，提交工程质量检查报告，包括材料检测报告、隐蔽工程验收记录等。b.乙方应配合甲方进行工程验收，并必要的技术资料和施工记录。c.乙方应工程完成后的一定期限内的运营指导和技术咨询服务。4.争议解决：a.若在质量保证期内发生质量争议，双方应首先通过友好协商解决。b.如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、履行与变更1.履行：a.乙方应在合同约定的工期内完成施工任务，并确保工程质量符合约定标准。b.甲方应按照合同约定的支付方式，及时支付乙方工程款项。c.双方应按照合同约定的条款，履行各自的权利和义务。2.变更：a.合同在履行过程中，如因不可抗力或其他双方协商一致的原因导致合同内容需要变更，双方应书面协商一致，并签订补充协议。b.任何一方不得擅自变更合同内容，擅自变更的，变更内容无效。c.合同变更后，双方应按照变更后的内容履行合同义务。3.工期变更：a.如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的责任，并支付乙方相应的延期费用。b.如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，并赔偿甲方因此造成的损失。c.因不可抗力导致工期延误，双方应根据实际情况协商解决工期顺延问题。4.价格变更：a.合同价格在履行过程中原则上不变，如因市场波动或其他不可预见因素导致成本增加，双方应协商调整价格。b.价格调整方案应书面确定，并作为合同附件。5.争议解决：a.对于合同履行中的争议，双方应友好协商解决。b.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。六、保密条款1.保密内容：本合同涉及的技术秘密、商业秘密、项目资料、财务信息、人员信息等，均为双方应予以保密的内容。2.保密义务：a.双方在本合同履行过程中所获得的对方保密信息，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。b.双方对保密信息的处理和使用，应遵循合法、合规的原则，不得损害对方的合法权益。3.保密期限：本合同的保密条款自合同生效之日起至合同终止后______年内有效。4.保密例外：a.法律、法规要求披露的信息，或经法院、仲裁机构判决要求披露的信息，不在此保密义务范围内。b.双方在履行合同过程中，因正常业务往来或内部交流而不可避免地公开的信息，不视为违约。5.违约责任：a.如一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。b.违约方还应支付对方为制止违约行为而支出的合理费用。七、争议解决1.争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。2.协商期限：自争议发生之日起____个工作日内，双方应尽力协商解决争议。3.争议解决机构：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。4.诉讼或仲裁程序：双方应遵守相关法律法规，按照诉讼或仲裁程序进行。5.诉讼或仲裁费用：除法律法规另有规定外，诉讼或仲裁费用由败诉方承担。双方另有约定的，从其约定。6.争议解决地点：如选择诉讼，诉讼地点为合同签订地人民法院；如选择仲裁，仲裁地点为合同签订地仲裁委员会。7.争议解决效力：双方应遵守争议解决机构作出的最终裁决，不得就同一争议事项再行提起诉讼或仲裁。八、其它条款1.合同生效：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并结清所有款项后终止。2.合同解除：在合同履行过程中，任何一方违反合同约定，严重损害对方权益的，对方有权解除合同，并追究违约方的法律责任。3.通知方式：除法律另有规定外，双方间的通知、文件等应通过书面形式发送，并以对方收到通知之日为准。4.合同附件：本合同附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。5.合同份数：本合同一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。6.法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。7.本合同未尽事宜，由双方另行协商解